О проведении запроса котировок на поставку оргтехники для администрации города Тамбова
|
Скачать 156.28 Kb.
|
|
Извещение № К-6868-01-372 о проведении запроса котировок на поставку оргтехники для администрации города Тамбова Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56, е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru.) сообщает о проведении запроса котировок Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: Администрация города Тамбова, 392000, г.Тамбов, ул. Коммунальная, дом 6, тел.: (4752) 71-46-53, е-mail: post@cityadm.tambov.gov.ru Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов Наименование поставляемого товара: оргтехника Характеристики поставляемого товара: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.32-99, ГОСТ Р 51317.33-99, ГОСТ 50948-2001, ГОСТ 50839-2000, ГОСТ 26329-84. Требуемый гарантийный срок (срок годности): один год. Доставка по адресу заказчика, установка в соответствии с режимом работы учреждения, наличие сертификата соответствия Количество поставляемого товара: согласно приложения к муниципальному контракту Место доставки поставляемого товара: 392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, дом 6 Срок поставки товара: 10 дней с момента заключения контракта Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: включая НДС, транспортные расходы, расходы по установке, налоги, обязательные платежи Максимальная цена контракта: 498939 (четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей Срок и условия оплаты поставленного товара: единовременно, в течение 90 дней с момента сдачи-приемки поставленного товара. Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика Место подачи котировочных заявок: 392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 21а, 7 этаж, комната 711, тел.(факс) 72-40-56 Срок подачи котировочных заявок: с 12.09.2007 г. по 20.09.2007 г. включительно до 18 часов 00 минут Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях: - факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа; - котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое) Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола Форма котировочной заявки: КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА «_____»__________200__ г ______________ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________ Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ________________________________________________________ Банковские реквизиты участника размещения заказа: ____________________________________ Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки __________________________________для ________________________________ ______________ предлагаю осуществить поставку следующего товара: Наименование поставляемого товара _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Характеристики поставляемого товара ____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Количество поставляемого товара_____________________________________________________ Место доставки поставляемого товара ____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Срок поставки товара _______________________________________________________________ Цена контракта ____________________________________________________________________ Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах, т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Сроки и условия оплаты поставок товаров: _____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): __________________________________________________________________________________ Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)* *Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати. Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати. Проект муниципального контракта МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______ г. Тамбов от «___» _________ 200__ г. на поставку оргтехники для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов. Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – Администрация города Тамбова, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления делами администрации города Тамбова Долматовой Татьяны Максимовны, действующей на основании постановления главы администрации города Тамбова от 14.12.2005 года № 2032, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________, (полное наименование подрядчика) именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________ __________________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________________________, (наименование документа и его реквизиты) с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол ____________________________ №______________ от _________). Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов оргтехнику (далее - товар) и передать товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. 1.2. Ассортимент, количество и цена за единицу поставляемого товара указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.3. Требования, предъявляемые к товару: поставляемая продукция по своим техническим характеристикам должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.32-99, ГОСТ Р 51317.33-99, ГОСТ 50948-2001, ГОСТ 50839-2000, ГОСТ 26329-84. Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара2.1. Цена Контракта составляет 498 939 (Четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей, в т.ч. НДС, транспортные расходы, расходы по установке, налоги, обязательные платежи. 2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта. 2.3. Оплата поставленного товара производится Покупателем в пределах выделенных на 2007 год бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании его счета. 2.4. Оплата поставленного товара производится Покупателем единовременно в течение 90 дней с момента сдачи-приемки поставленного товара. Статья 3. Источник финансирования КонтрактаНастоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов. Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара 4.1. Место поставки товара: город Тамбов ул. Коммунальная, д.6. 4.2. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта. 4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки. 4.4. Условия поставки товара: доставка по адресу заказчика, установка в соответствии с режимом работы учреждения, наличие сертификата соответствия. Статья 5. Обязательства Сторон 5.1. Обязательства Поставщика: - поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом; - поставить товар надлежащего качества; -одновременно с поставленным товаром передать Покупателю сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, иные документы по согласованию сторон; - при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов как при приемке товара, так и в течение гарантийного срока, и (или) допоставку товара в течение десяти дней после получения письменного требования Покупателя; 5.2. Обязательства Покупателя: - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Статья 6. Качество товара и порядок приемки6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.32-99, ГОСТ Р 51317.33-99, ГОСТ 50948-2001, ГОСТ 50839-2000, ГОСТ 26329-84 Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия, подтверждающим его потребительские качества в соответствии с действующим законодательством, который передается заказчику одновременно с поставленным товаром. 6.2. Гарантийный срок (срок годности): один год. В случае, если поставленный товар не мог использоваться Покупателем из-за выявленных в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться, при условии письменного извещения Поставщика о недостатках товара в срок один месяц. 6.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 6.4. При получении товара от Поставщика Покупатель обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами. (или: при получении товара от перевозчика Покупатель обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта). 6.5. Приемка товара Покупателем производится: а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации; б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.6. В случаях обнаружения Покупателем недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, Покупатель составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в 2-х экземплярах (для Покупателя и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара. 6.7. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным. 6.8. Датой поставки товара считается дата сдачи-приемки поставленного товара. Статья 7. Ответственность сторон 7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.2. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Покупателю стоимость указанного товара. 7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 6.1. настоящего Контракта, Поставщик несет ответственность в виде уплаты Покупателю неустойки за каждый день просрочки устранения недостатков в размере одной трехсотой от стоимости товара до фактического исполнения обязательства. Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы). 8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту. Статья 9. Прочие условия 9.1 В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон. 9.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на второй день после отправления письма по почте. 9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При этом, существенным нарушением Контракта является: - недопоставка товара в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству поставленного товара - поставка товара в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Контракта (при установлении требования к ассортименту); - поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок - просрочка поставки товара более, чем на пять дней или неоднократное нарушение сроков поставки товаров. 9.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Покупателя, второй – у Поставщика. Статья 10. Разрешение споров и разногласий Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области. Статья 11. Вступление Контракта в силу11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 11.2. При расторжении Контракта по вине Поставщика и (или) ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Покупатель передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков. Статья 12. Контрактная документация 12.1 Протокол __________________________________ от «__»___________г. № _______ 12.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта: спецификация Статья 13. Юридические адреса и реквизиты сторон
Руководитель Начальник Руководитель_______________ (Ф.И.О., должность) (Ф.И.О., должность) управления делами Долматова Т.М. ___________________________ ___________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Регистрационный номер муниципального контракта ____________________ Дата включения муниципального контракта в Сводный реестр «___» ____________ 2007 г. Главный специалист отдела по размещению муниципального заказа управления муниципального заказа и продаж ___________ ___________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество) Приложение к муниципальному контракту СПЕЦИФИКАЦИЯ на компьютерную технику
Итого : 498 939. 00 ( Четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек). |
Похожие:
 |
О проведении запроса котировок на поставку Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... |
|
О проведении запроса котировок на поставку Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел.(факс)... |
|
О проведении запроса котировок на поставку аппарата «Алмаг-01» или... Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... |
|
О проведении запроса котировок Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... |
|
О проведении запроса котировок Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... |
 |
О проведении запроса котировок на оказание услуг по комплексному... Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56,... |
|
Извещение о проведении запроса котировок на поставку компьютеров,... Муниципальный заказчик: Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга |
|
Администрация города тобольска е диная комиссия администрации города... Адрес организатора: 626152, г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, каб. 109, тел/факс (3456) 24-67-07 |
|
Правилами устройства электроустановок Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел.(факс)... |
|
Повторное извещение о проведении запроса котировок Управление образования Администрации города Пскова является разработчиком требований к запросу котировок цен, объявляет и приглашает... |
|
Извещение №09 о проведении запроса котировок на право заключения... Извещение №09 о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку оргтехники для нужд |
|
Извещение о размещении заказа для нужд мбуз «дгсп» путем проведения... Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» извещает о проведении запроса котировок на поставку химических веществ.... |
|
30 банковских дней после предоставления поставщиком счета-фактуры... Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... |
|
Действующее на основании Устава, утвержденного постановлением администрации... Устава, утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от №, и постановления администрации города Тамбова от №, с... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 приглашает принять участие в размещении... |
|
Извещение о проведении запроса котировок УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, телефон: 8 (341 41) 2-18-50 (контактное лицо: Хальфеев Рустам Саярович, телефон: 8 (341 41) 2-55-28,... |