О проведении запроса котировок на поставку
|
Скачать 126.32 Kb.
|
|
Извещение № К-6813-01-281 о проведении запроса котировок на поставку термостата электрического суховоздушного ТС-80-М-2 или эквивалента для МЛПУ «Городская больница имени Архиепископа Луки» Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул.Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56 е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru) сообщает о проведении запроса котировок Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница имени Архиепископа Луки», 392023, г.Тамбов, ул. Гоголя, дом 6, е-mail: mlpu2@gb.tstu.ru, тел.: 75-17-34 Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов Наименование поставляемого товара: термостат электрический суховоздушный ТС-80-М-2 или эквивалент Характеристики поставляемого товара: товар должен сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации на русском языке, сертификатом соответствия, соответствовать ГОСТу 12.2.025.-76. Технические характеристики товара: объем рабочей камеры, л – 80; диапазон регулируемых температур, С0 - +25…+56; дискретность задания температур, С0 - 0,1; точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, С0 - +0,5; предельное отклонение температуры по объему камеры, С0 - +1; напряжение сети, В – 220+10%; частота, Гц – 50 + 1%; максимальная потребляемая мощность, Вт – не более 230; габаритные размеры термостата (ширина/высота/глубина), мм – 590*850*570; габаритные размеры рабочей камеры (ширина/высота/глубина), мм – 400*500*400; масса, кг - 70. Требуемый гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, ресурс работы оборудования 10 лет. Товар поставляется в МЛПУ на условиях предпоставки, транспортом поставщика, в упаковке, обеспечивающей сохранность во время транспортировки и хранения, с проведением монтажа и пуско-наладочных работ Количество поставляемого товара: 1 единица Место доставки поставляемого товара: МЛПУ «Городская больница имени Архиепископа Луки», г. Тамбов, ул. Гоголя, д.6 Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: с учетом НДС, транспортных расходов, монтажа и пуско-наладочных работ, госпошлин и других обязательных платежей Максимальная цена контракта: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей Срок и условия оплаты поставленного товара: в течение 60 банковских дней после предоставления поставщиком счета-фактуры и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара. Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика Место подачи котировочных заявок: 392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 21а, 7 этаж, комната 711, тел.(факс) 72-40-56 Срок подачи котировочных заявок: с 20.07.2007 г. по 25.07.2007 г. включительно до 18 часов 00 минут Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях: - факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа; - котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое) Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Форма котировочной заявки: КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА «_____»__________200__ г ______________ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________ Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________ Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________ Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки __________________________________для ________________________________ ______________ предлагаю осуществить поставку следующего товара: Наименование поставляемого товара _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Характеристики поставляемого товара ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Количество поставляемого товара________________________________________________ Место доставки поставляемого товара ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Срок поставки товара __________________________________________________________ Цена контракта _______________________________________________________________ Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах, т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Сроки и условия оплаты поставок товаров: ________________________________________ _____________________________________________________________________________ Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________ Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)* *Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати. Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати. Проект муниципального контракта МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________ г. Тамбов от «___» ________ 200__ г. на поставку термостата электрического суховоздушного ТС–80–М-2 или эквивалента. Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: муниципальным лечебно-профилактическим учреждением «Городская больница имени Архиепископа Луки», именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Баранова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением мэра города Тамбова от 22.08.2000 №4246 и лицензии №68-01-000020 от 13.01.2005г., с одной стороны, и _________________________________________________, (полное наименование поставщика) именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ____________________________________________________, (наименование документа и его реквизиты) с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам _____________________________________________________________________________ (наименование конкурса, аукциона, запроса котировок) (протокол _________________________ №______________ от _______________________). Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить Термостат электрический суховоздушный ТС–80-М-2 или эквивалент (далее - товар) и передать товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. 1.2.Количество поставляемого товара – 1 единица. 1.3. Характеристика поставляемого товара: товар должен сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации на русском языке, сертификатом соответствия, соответствовать ГОСТу 12.2.025.-76. Технические характеристики товара:
Статья 2. Цена Контракта, условия и форма оплаты поставленного товара. 2.1. Цена Контракта составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, порядок формирования цены контракта - с учетом НДС, транспортных расходов, монтажа и пуско-наладочных работ, госпошлин и др. обязательных платежей. 2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта. 2.3. Форма оплаты товара – безналичный расчет. 2.4. Оплата поставленного товара производится Покупателем в пределах выделенных на 2007 год бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после предоставления счета-фактуры и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара. 2.5. Оплата поставленного товара производится в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после предоставления поставщиком счета-фактуры и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара. Статья 3. Источник финансирования Контракта 3.1. Настоящий Контракт финансируется за счет собственных средств бюджета городского округа – город Тамбов. Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара 4.1. Место поставки товара – МЛПУ «Городская больница имени Архиепископа Луки», г. Тамбов, ул. Гоголя, д.6. 4.2. Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта. 4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки. 4.4. Условия поставки товара: товар поставляется в МЛПУ на условиях предпоставки, транспортом поставщика, в упаковке, обеспечивающей сохранность во время транспортировки и хранения, с проведением монтажа и пуско-наладочных работ. Статья 5. Обязательства Сторон 5.1. Обязательства Поставщика: - поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом; - поставить товар надлежащего качества; - одновременно с поставленным товаром передать Покупателю сопроводительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, и документы, подтверждающие его качество; - при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов, как при приемке товара, так и в течение гарантийного срока и (или) допоставку товара в течение 7 рабочих дней после получения письменного требования Покупателя; -произвести монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. 5.2. Обязательства Покупателя: - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Статья 6. Качество товара и порядок приемки 6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТу 12.2.025.-76. 6.2. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, ресурс работы оборудования 10 лет. 6.3. В случае если товар не мог использоваться Покупателем из-за выявленных в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться, при условии письменного извещения Поставщика о недостатках товара в срок 10 дней. 6.4. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 6.5. При получении товара от Поставщика Покупатель обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами. 6.6. Приемка товара Покупателем производится: а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации; б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.7. В случаях обнаружения Покупателем недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, Покупатель составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в 2-х экземплярах (для Покупателя и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара. 6.8. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным. 6.9. Датой поставки товара считается день подписания акт приемки-передачи товара. Статья 7. Ответственность сторон 7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.2. В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% от стоимости товара. 7.3. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Покупателю стоимость указанного товара. 7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы). 8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту. Статья 9. Прочие условия 9.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон. 9.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 7 день после отправления письма по почте. 9.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При этом существенным нарушением Контракта является: - недопоставка товара в срок, установленный пунктом 5.1 настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству поставленного товара; - поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - просрочка поставки товара более, чем на 3 рабочих дня или неоднократное нарушение сроков поставки товаров. 9.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Покупателя, второй – у Поставщика. Статья 10. Разрешение споров и разногласий 10.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области. Статья 11. Вступление Контракта в силу11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 11.2. При расторжении Контракта по вине Поставщика и (или) ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Покупатель передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков. Статья 12. Контрактная документация 12.1. Протокол ___________________________________________ от «__»___________г. № _____________________. Статья 13. Юридические адреса и реквизиты сторон
Руководитель _______________ Руководитель_______________ (Ф.И.О., должность) (Ф.И.О., должность) __________________________ ___________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Регистрационный номер муниципального контракта _____________________ Дата включения муниципального контракта в Сводный реестр «__»____________ 200 __ г. Должность лица, осуществившего учет муниципального контракта: Главный специалист отдела по размещению муниципального заказа управления муниципального заказа ______________ __________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
Похожие:
 |
О проведении запроса котировок на поставку продукции Чита, почтовый индекс 672010, ул. Ленина, д. 8, контактный телефон (3022) 41-10-93, объявляет о проведении запроса котировок цен... |
 |
О проведении запроса котировок на поставку продукции Ленина, д. 8, контактный телефон: (3022) 41-10-93, объявляет о проведении запроса котировок цен на поставку медикаментов: препаратов,... |
|
О проведении запроса котировок на поставку продукции Чита, почтовый индекс 672010, ул. Ленина, д. 8, контактный телефон: (3022) 41-10-93, объявляет о проведении запроса котировок цен... |
|
О проведении запроса котировок на поставку продукции Ленина, д. 8, контактный телефон: (3022) 41-10-93, объявляет о проведении запроса котировок цен на поставку расходных материалов... |
|
О проведении запроса котировок на поставку медицинского оборудования Муз «Родильный дом №2», находящийся по адресу: г. Чита, почтовый индекс 672038, ул. Курнатовского, д. 79, контактный телефон 31-79-63,... |
|
О проведении запроса котировок на поставку Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел.(факс)... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Предмет запроса котировок: определение поставщиков на закупку и поставку дефибриллятора Fred easy (Швейцария) |
|
О проведении запроса котировок Федора Гладкова, д. 4, контактный телефон 41-92-69, 41-92-70, 41-92-66, объявляет о проведении запроса котировок цен на поставку... |
|
О проведении запроса котировок (цен) Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского»... |