С. М. Голобурдина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Филиал зао нипп «Евромед» Аптека №5»
|
Скачать 336.92 Kb.
|
Договор № 066-кс. Тербуны «18» апреля 2012 г. Государственное учреждение здравоохранения «Тербунская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача С.М. Голобурдина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Филиал ЗАО НИПП «Евромед» Аптека №5» , именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора Л.А.Черноусовой , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола рассмотрения и оценки № 0346300022912000067-1 от 10.04.2012 г., в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г №94-ФЗ., заключили настоящий Договор поставки (далее «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.Поставщик обязуется поставить в адрес «Заказчика» средства, действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания (в дальнейшем - «товар») в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, «Заказчик» обязуется принять товар и оплатить его. 1.2.Понятие «товар» используемое в тексте настоящего договора - каждое конкретное наименование лекарственных средств или изделий медицинского назначения указанные в спецификации (Приложение №1). 2. Права и обязанности сторон 2.1. «Поставщик» обязуется: 2.1.1. Поставить в адрес «Заказчика» товар на условиях DDP не позднее срока, оговоренного порядком поставки, (п. 4.1. настоящего Договора). - Не вправе менять первоначально предложенный срок годности, его цену, а также поставлять товар под другим названием. -Гарантировать выполнение обязательств по объемам и качеству поставляемого товара. -При передаче продукции «Заказчику» обеспечить его всеми необходимыми документами, характеризующими качественную и номенклатурно-количественную сторону передаваемой продукции. -Передать товар свободным от любых прав третьих лиц. 2.2. «Поставщик» имеет право: 2.2.1. Требовать оплаты за поставленную продукцию в соответствии с настоящим договором. 2 2.2. Потребовать расторжения Договора в следующих случаях: - при неисполнении «Заказчиком» условий Договора, по причинам, не зависящим от «Поставщика»; - при утрате «Заказчиком» возможности оплаты поставляемой продукции. 2.3. «Заказчик» обязуется: 2.3.1. В случае расхождения данных по количеству и качеству товара полученного «Заказчиком», с данными, содержащимися в спецификации к договору и в отгрузочных документах, «Заказчик» немедленно уведомляет «Поставщика» об имеющихся расхождениях и составляет акт. - Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара; - проверить качество и количество товара и о выявленных недостатках товара незамедлительно письменно уведомить «Поставщика»; 2.3.2.при отказе от принятия поставленных товаров обеспечить их сохранность; 2.3.3.оплатить товар по цене и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 2.4. «Заказчик» имеет право: 2.4.1. Требовать поставки товаров в полном объёме в соответствии со спецификацией в установленном порядке; 2.4.2.отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена; 2.4.3.отказаться от принятия продукции или ее оплаты при нарушении «Поставщиком» условий настоящего Договора. 2.4.4.Потребовать расторжение Договора у «Поставщика» в следующих случаях: - не соблюдение поставщиком сроков поставки товара; - нарушения «Поставщиком» условий поставки. 3. Цена и порядок расчета 3.1. Цена (в рублях) товара, подлежащего поставке, устанавливается «Поставщиком» на весь период поставки, согласно результатам запроса котировок, по результатам которого он признан победителем. Фактическая отпускная цена не должна превышать зарегистрированную цену. Она остается фиксированной и не меняется на протяжении всего срока действия Договора, включая в себя помимо стоимости товара стоимость упаковки, доставку до места назначения транспортом «Поставщика», погрузочно - разгрузочные работы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, все возможные затраты и риски (в т. ч. изменение курса доллара и конвертацию). Замена производителя товара, указанного в таблице цен допускается в исключительных случаях по письменному согласованию с «Заказчиком». При этом цена на данный товар не может быть выше первоначально предложенной. 3.2.Общая сумма настоящего Договора – 149 155 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 30 коп. 3.3. Расчёты за поставляемые товары производятся «Заказчиком» безналичным путем, перечислением денежных средств на расчетный счет «Поставщика» не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления на склад «Заказчика» с полным пакетом товарно-сопроводительной документации, необходимой для оприходования товара. В случае недопоставки товара или отсутствия каких-либо документов срок оплаты будет исчисляться с момента получения последнего из недостающих документов и товаров. Дата оприходования товара указывается в приемном акте. 3.4. За нарушение сроков оплаты за поставку товаров, «Поставщик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 от суммы задолженности за каждый день просрочки. 3.5.Все расходы по банковским операциям, осуществляемым «Поставщиком», несет «Поставщик», а по банковским операциям, осуществляемым «Заказчиком» несет «Заказчик». 3.6. Источник финансирования настоящего Договора – средства ОМС. 4. Порядок поставки 4.1.Поставка товара по настоящему договору осуществляется транспортом поставщика с погрузочно-разгрузочными работами, равными партиями на склад «Заказчика» до 20 числа 1 и 2 месяца и до 15 числа 3 месяца квартала. 4.2. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объём поставок товара до 10% от общего объёма, после предварительного письменного уведомления «Поставщика». Перечень товаров, их количество для каждой партии определяется сторонами порядком поставки. 4.3.Досрочная и частичная отгрузка подлежащих поставке партий товара разрешаются только по взаимному согласию «Поставщика» и «Заказчика». 4.4.Поставка продукции осуществляется в сопровождении экспедитора.Отгрузка инсулинов, вакцин и других авторефрижераторным транспортом при температуре 0 градусах С +8 градусов, контроль которой обеспечивается прилагаемым термоиндикатором. 4.5.«Поставщик» обязан при передаче товара «Заказчику» обеспечить его всеми необходимыми документами, характеризующими качественную и номенклатурно-количественную сторону передаваемого товара. 4.6.«Поставщик» считается выполнившим свои обязательства в момент предоставления товара в распоряжение «Заказчика» со всеми необходимыми документами в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.7.При возникновении экстренной необходимости в медицинских средствах отсутствующих у Заказчика, а так же медицинских средствах указанных в спецификации, но не поставленных Поставщиком, Заказчик имеет право потребовать доставку необходимых препаратов в течение суток. 5. Качество и комплектность продукции 5.1.Качество товара отечественного и импортного производства, его упаковка, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной и иной документации на момент поставки. 5.2.Лекарственные средства должны иметь сертификат соответствия, заверенный в установленном порядке, выданный органом по сертификации, аккредитованным в системе ГОСТ Р, и паспорт завода-изготовителя, подтверждающего происхождение товара. При поставках субстанций «Поставщик» обязан предоставить, в том числе, протокол полного анализа по всем показателям в соответствии конкретной НД. 5.3. Лекарственные средства, зарегистрированные в перечне ЖВЛС, поставляются в соответствии с действующим на период поставки реестром ЖВЛС. 5.4. Не допускается поставка товара без документов, подтверждающих качество товара. При отсутствии какого-либо из документов (счета-фактуры, сертификата качества производителя, и т.д.), подтверждающих качество поступившего товара, товар подлежит возврату «Поставщику». В этом случае обязательства «Поставщика» считаются не исполненными. 5.5. Поставляемый товар должен иметь остаточный срок годности не менее 70% от срока изготовления. Поставка товара со сроками годности, менее указанных в настоящем договоре, не допускается. 6. Тара и упаковка 6.1.Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ТУ и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. 6.2.Если товар поставляется без необходимой тары, либо в ненадлежащей таре, «Покупатель» вправе потребовать от «Поставщика» замены ненадлежащей тары. 6.3. Маркировка товара должна осуществляться согласно действующей нормативной документации (см. п.5.1.). Каждая индивидуальная упаковка должна иметь инструкцию по применению. 6.4. «Поставщик» несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной упаковкой, маркировкой и транспортировкой поставляемого товара. 7. Ответственность сторон 7.1.За нарушение срока поставки или недопоставку товара в условленные сроки, «Поставщик» обязан выплатить «Заказчику» неустойку из расчёта 2,5 % от стоимости, не поставленной продукции за каждую неделю просрочки поставки, но не более 10% от стоимости, не поставленной продукции. 7.2.За нарушение срока оплаты поступившей продукции «Заказчик» обязан выплатить «Поставщику» неустойку из расчёта 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если они являются следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, катастрофы и других стихийных бедствий, военных действий, блокад, запретительных мер органов государственной власти или иных причин. 7.4.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение трех дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Сторона, не выполнившая вышеуказанное требование, теряет право ссылаться на возникшие обстоятельства непреодолимой силы в будущем. 7.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим гражданским законодательством. 8. Порядок разрешения споров 8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны попытаются урегулировать путем переговоров. 8.2.Все неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области. 9. Заключительные положения 9.1 .Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30.06.2012 г., а в отношении расчетов до полного их завершения. 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Два экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 9.3.Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресатов и банковских реквизитов. 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Приложение №1 к договору №066-к от 18.04.2012 г. между ГУЗ «Тербунская ЦРБ» (Заказчик) и ООО «Филиал ЗАО «НИПП Евромед «Аптека №5» (Поставщик) СПЕЦИФИКАЦИЯСредства действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания 2 квартал 2012 г. (ОМС) Стационар
|
Похожие:
 |
Ооо «рн-сахалинморнефтегаз» г. Южно-Сахалинск 201 г «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,... |
|
Ооо «рн-сахалинморнефтегаз» г. Южно-Сахалинск 201 г «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,... |
|
На организацию технического обслуживания, ремонта автоматической... В лице директора Пономарева Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, зао «д,Верн», именуемое в дальнейшем... |
 |
Ооо «Волгопромстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» Манвеляна Феликса Гавриловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «тевис», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной... «Комрунет» (ооо «Комрунет»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Специалиста по делопроизводству Алексеевой Юлии Владимировны,... |
|
Оказания услуг по мойке транспортных средств Устава, с одной стороны, и ООО ( ООО ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора, действующего на основании... |
|
2. цены и общая стоимость Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ( ), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице, действующего... |
|
Действующего на основании Устава, с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бурбасова... |
|
Оао «нпо электромашина» Евгеньевича, действующего на основании доверенности №25. 1-13/80 от 29. 04. 2013г., с одной стороны, и, ООО «Автомаркет» именуемое... |
|
На выполнение научно-исследовательских работ Устава, с одной стороны и ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (ооо «тннц»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального... |
|
Г. Челябинск «21» октября 2013 г Евгеньевича, действующего на основании доверенности №25. 1-13/80 от 29. 04. 2013г., с одной стороны, и ООО «Регинас», именуемое в... |
|
В лице генерального директора Дербенева Сергея Германовича, действующего... Дербенева Сергея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ао «Роснефтефлот», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Комплект музыкального оборудования Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «гк «выборг» именуемое в дальнейшем покупатель, в лице Генерального... |
|
Контракт №99/л на поставку лекарственных средств для региональных льготников на 1 п/г 2017 г Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Надежда – Фарм», именуемый... |
|
Аренды оборудования Устава, с одной стороны, и ООО «рн-чеченнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Таймасханова... |
|
Договор № аренды оборудования (средств измерений) Семенова Альберта Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гбу «Жилищник района Раменки», именуемое в дальнейшем... |