1 Работы выполняются на земельном участке, предоставленном Заказчику на праве аренды по Договору №06-16 от 18. 02. 2016 г
|
Скачать 2.01 Mb.
|
|
10. Журнал производства работ 10.1. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства, Подрядчик передает Заказчику приказы о назначении ответственных лиц за ведение строительного контроля и ответственных производителей работ и общий журнал работ который должен быть сброшюрован и пронумерован, титульные листы должны быть заполнены. Форма журнала и порядок ведения в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7. 10.2. С момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения Подрядчик ведет общий и/или специальный журнал учета выполнения работ и передает его Заказчику с исполнительной документацией. Форма журнала и порядок ведения в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, сброшюрован и постоянно находиться на объекте совместно с исполнительной документацией. 11. Контроль и надзор Заказчика за исполнением договора 11.1. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим Свидетельство о допуске на данный вид работ. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в трехдневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. Скрытые строительные работы 12.1. Работы, подлежащие закрытию другими работами (скрытые работы) в процессе выполнения строительно-монтажных работ (т.е. кроме работ, выполняемых при производстве котельной), должны приниматься с участием представителя Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком предыдущих скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ с приложением фотоснимков. 12.2. Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения приемки уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ. 12.3. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 12.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем, определенных проектом, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и плотность) и приемки каждой системы в отдельности. 13. Оплата работ и взаиморасчеты 13.1. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком поэтапно (Приложение № 1) за фактически выполненные работы, предусмотренные Договором: По 1 этапу после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и счета-фактуры не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее чем через 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания соответствующего акта Сторонами. По этапам со 2 по 17 (за исключением 3 этапа) после подписания актов формы КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 по каждому этапу в срок не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее чем через 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания соответствующих актов Сторонами. По 3 этапу в срок не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее чем через 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Актов о приемке - передачи оборудования в монтаж (Приложение 13), предоставления Подрядчиком копий паспортов и сертификатов на оборудование на бумажном носителе и копию оригинала на электронном носителе в формате PDF, заверенных Подрядчиком копии накладных и счет-фактур на поставленное оборудование (между Поставщиком и Подрядчиком), оригиналов накладных (форма Торг 12), счет-фактур. Приемка, передача в монтаж и оплата оборудования производится Заказчиком за фактически поставленное Подрядчиком оборудование (партию оборудования). 13.2. Заказчик производит гарантийные удержания в размере 10% от очередного платежа за выполненные Работы по этапам в соответствие с п.13.3. Договора. 13.3.Гарантийные удержания 13.3.1. Заказчик резервирует 10 % стоимости фактически выполненных проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, включая стоимость оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно у поставщиков, до окончания строительства Объекта. 13.3.2. Зарезервированная сумма выплачивается Подрядчику не ранее 45 (сорока пяти), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию/ Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11)/ Акта приемки законченного строительством Объекта Комиссией по форме КС-14., при обязательном наличии полученного Заказчиком в установленном порядке заключения органа государственного строительного надзора (за исключением случаев не получения в указанный срок заключения по причинам, зависящим от Заказчика) 13.3.3. Сумма резервирования может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться Подрядчику в случаях: а) Невозможности получения положительного заключения органов государственного надзора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. б) В счет любых непогашенных Подрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями статьи 15 договора; в) Выполнение работ Подрядчиком с нарушением условий договора о качестве работ, если недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а также в случае отказа, либо уклонения Подрядчика от устранения недостатков. 13.4. На основании оригиналов подписанных актов сдачи-приемки работ (Приложение № 4) и по формам КС-2, КС-3 Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания, выписывает и передает Заказчику счет-фактуру. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованием п.5,п.6 ст.169 Налогового кодекса РФ и других нормативных документов. Оригиналы первичных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная) направляются Подрядчиком почтой либо передаются с сопроводительным письмом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их оформления. 13.5.Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не представления оригиналов счетов-фактур в установленные настоящим Договором сроки, Сторона, осуществляющая оплату Услуг по настоящему договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. В течение 5 (Пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующий требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных ошибок. 13.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Расчет платежей по настоящему Договору производится в российских рублях. 13.7. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 13.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика. 13.9. При невозможности полного или частичного исполнения Договора, возникшего по вине Заказчика либо в результате действия обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате подлежат только принятые Заказчиком работы. 13.10. Заказчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если Подрядчик приступает к выполнению без предварительного письменного согласия Заказчика. 14. Право собственности 14.1. Право собственности на результаты работ по Договору принадлежит Заказчику. Передача результатов третьим лицам может быть осуществлена Подрядчиком только с письменного разрешения Заказчика. Право собственности переходит Заказчику с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы. 14.2. Исключительное право на созданные в процессе выполнения работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) (далее – РИД) и право на получение патентов на такие РИД принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику исключительное право на все РИД, созданные в процессе выполнения работ по Договору в полном объеме. Подрядчик принимает на себя обязательства по урегулированию всех возникающих вопросов, в том числе финансовых, связанных с имущественными и личными неимущественными правами авторов на РИД, созданных в процессе выполнения работ по Договору. Подрядчик обеспечивает, по требованию Заказчика, оформление материалов и заявок на выдачу охранных документов по любому из созданных в ходе выполнения настоящего Договора РИД с указанием авторов. Подрядчик обязуется не предпринимать действий, направленных на ограничение прав Заказчика на РИД, а в случае, если такие действия будут предприняты им или другими лицами (в частности, авторами РИД, аффилированными лицами Подрядчика и другими), устранить возникшие ограничения прав Заказчика и компенсировать Заказчику причиненный ущерб. В случае если Заказчик примет решение о сохранении каких-либо результатов интеллектуальной деятельности как секретов производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны, Подрядчик обязуется предпринять все необходимые действия по исключению возможности получения третьими лицами от него сведений, составляющих данный секрет производства (ноу-хау), а в случае, если по его вине такой секрет производства станет известен третьим лицам, обязуется возместить понесенные Заказчиком убытки. 14.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что переданные ему результаты работ по Договору не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории предполагаемого использования этих результатов. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику претензий, связанных с нарушением исключительных прав при использовании результатов работ на оговоренной территории, Подрядчик принимает на себя обязанности по урегулированию таких претензий и компенсации Заказчику ущерба, понесенного вследствие предъявления таких претензий. Подрядчик согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и в случае согласия Заказчика обеспечивает приобретение прав на их использование в порядке, установленном действующим законодательством. 14.4. Все расходы, связанные с исполнением пунктов 14.2 и 14.3 настоящего Договора, Подрядчик несет самостоятельно, и Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами (в том числе авторами РИД, аффилированными лицами и другими) по неисполненным надлежащим образом обязательствам Подрядчика. 14.5 Подрядчик не вправе заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами на выполнение в качестве исполнителя работ, относящихся к предмету настоящего Договора и использовать РИД, созданный в процессе выполнения работ по Договору для собственных нужд. 14.6. Право собственности на оконченный строительством Объект Заказчик оформляет самостоятельно. 14.7. Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта после подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. 14.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по настоящему Договору несет Подрядчик до подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта или в иных случаях, когда в силу закона или Договора Подрядчик считается исполнившим обязанность по сдаче результата работ. 14.9. Право собственности на поставленное Подрядчиком основное оборудование возникает у Заказчика с момента подписания накладной (форма Торг 12). 15. Ответственность 15.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 15.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по этапам, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. 15.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ, последний вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 15.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектно-сметной документации, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по Договору. 15.5. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях по Договору, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по Договору, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 15.6. Заказчик освобождается от ответственности за неправильное зачисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика в случае, если Подрядчик своевременно не известил Заказчика об изменениях своих банковских реквизитах. 15.7. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за качество и сроки по выполняемым субподрядными организациями работам. 15.8. За некачественное выполнение работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% цены работы, определенной в Договоре. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные нарушением обязательств, в пределах общей стоимости работ по Договору, а также упущенную выгоду. 15.9. Подрядчик обязан своевременно и в установленном порядке предоставлять Заказчику всю указанную в Договоре первичную учётную и налоговую документацию с соблюдением всех требований, предусмотренных Договором и/или установленных действующими нормативными правовыми актами, к их оформлению. При неисполнении Подрядчиком указанных обязанностей Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости Работ, передаваемых по соответствующему акту, за каждый день просрочки предоставления надлежаще оформленных первичных учётных и налоговых документов сверх суммы убытков. 15.10. По запросу Заказчика в 10-тидневный срок с момента получения запроса, в том числе направленного средствами факсимильной или электронной связи, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы и информацию, необходимые Заказчику для выполнения его налоговых обязанностей в связи с исполнением настоящего Договора, если Подрядчик владеет такими документами или информацией. При неисполнении указанных обязанностей Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику сумму убытков, причиненных ему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности. 15.11. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков не включенных в список Приложения 12, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать) тысяч рублей. При установлении повторного и последующих нарушений настоящего пункта сумма штрафа подлежащего уплате Заказчику составляет 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей. 15.12. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 1.5.2, 1.5.5. настоящего Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с субподрядчиками. 15.13. Подрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением 9 настоящего договора за ненадлежащее соблюдение требований ЛНД Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (согласно п. 5.2.11) при выполнении обязанностей по договору. 15.14. За несоблюдение условий хранения оборудования и материалов, а также при отсутствии охраны на объекте Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай. 15.15. Риск случайной гибели, повреждения или утраты оборудования и материалов, а также результата выполненных и принятых работ Заказчиком, до момента приемки объекта в эксплуатацию и подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Комиссией по форме КС-14, лежит на Подрядчике. 16. Обстоятельства непреодолимой силы 16.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, решения государственных органов и другие стихийные бедствия. Изменение стоимости товаров, работ/услуг и курсов валют, к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся. 16.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением действия непреодолимой силы. 16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в трехдневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, или о расторжении Договора и распределении расходов между сторонами, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 16.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. сроки выполнения работ, продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 16.5. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне при условии что обе стороны согласны с тем, что обстоятельства действительно являются форс-мажорными.
17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 17.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 17.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 17.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
17.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 17.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 17.7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 17.8. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнителя обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 17.9. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику. 17.10. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. 17.11. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 17.12. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 17.13. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 17.14. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 17.15. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 17.8 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 17.16. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 7 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 17.8 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
18.1.Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 18.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 18.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 18.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 18.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 18.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 19. Внесение изменений в договор 19.1. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 19.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 19.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, требующихся для исполнения настоящего Договора, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора 19.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и одобрены в соответствии с корпоративными процедурами. 20. Разрешение споров между сторонами 20.1. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Достигнутые договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момент его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами любая из сторон вправе назначить независимую экспертизу. Расходы по оплате независимой экспертизы распределяются между сторонами в порядке, установленном пунктом 7.7. Договора. 20.3. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию – 7 (семи) рабочих дней с момента получения. 20.4. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с настоящим Договором, то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим законодательством. 21. Расторжение договора 21.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе Заказчика в следующих случаях: - задержка Подрядчиком хода выполнения работ на срок более чем на 30 (тридцать) календарных дней, по вине Подрядчика или привлеченных Субподрядчиков. Если государственные органы и иные участвующие в согласовании организации нарушают или затягивают сроки выдачи необходимых документов и заключений, Подрядчик уведомляет Заказчика, при возможности Заказчик окажет Подрядчику содействие в получении необходимых согласований. - аннулирование Свидетельств о допуске к работам на строительную деятельность, на проектирование и других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. - при наличии у Подрядчика признаков банкротства, установленных действующим законодательством РФ. 21.2. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения и расторгнуть Договор, за исключением случаев, установленных законом (п. 2 ст. 450 ГК РФ ) 21.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в соответствии с действующим законодательством. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы по соответствующему этапу отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 21.4. При расторжении Договора по соглашению Заказчика и Подрядчика фактически выполненные на момент такого расторжения результаты работ, использованные для этих работ материалы и оборудование передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость в объеме, определяемом Сторонами совместно. 21.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за один месяц до даты предлагаемого расторжения, Договор расторгается в установленном порядке, в этот период стороны обязаны урегулировать финансовые вопросы и произвести взаиморасчеты. |
Похожие:
 |
1 Работы выполняются на земельном участке, предоставленном Заказчику... Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пальчикова Игоря Сергеевича,... |
 |
О техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного... Заказчику на праве собственности либо на ином законном основании, перечень которого определяется в соответствии с Приложением №1... |
|
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пальчикова Игоря Сергеевича,... |
|
Сравнение проектов типового договора на текущий отцепочный ремонт... Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее грузовые вагоны), на всех эксплуатационных вагоноремонтных... |
|
1. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы Ввод информации о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельном участке 12 |
|
Конкурсная документация техническое задание (на выполнение работ)... Проект «Многоэтажный гостиничный комплекс на земельном участке, ограниченном ул. Аксакова, ул. Тубинской, переулком Скворцова в Кировском... |
|
Документация о закупке Прк дноп на земельном участке с кадастровым номером 50: 10: 0030102: 15, расположенного по адресному ориентиру: Московская область,... |
|
Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право... Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются по договору аренды. 3 |
|
Документация об аукционе на право заключения договоров аренды имущества,... Липецкой области и закрепленного на праве оперативного управления за государственным учреждением здравоохранения «Добринская центральная... |
|
Извещение о внесенных изменениях от 05. 11. 2014г «выбора генерального подрядчика на строительство и ввод в эксплуатацию ангара для технического обслуживания воздушных судов Boeing-777... |
|
Памятка застройщика. 6 шагов для получения разрешения на строительство Гпзу, который дает возможность понять, что можно построить на конкретном земельном участке, какие существуют ограничения по использованию... |
|
Содержани е Договора уступки права требования по договору аренды земельного участка от 02. 06. 2014 г на 3 листах |
|
Образец заявления о выдаче копии апелляционного определения Новосибирского областного суда от 17. 08. 2016 по делу №33-3598/2016 по рассмотрению апелляционной жалобы зао «Наименование общества»... |
|
Проект т ульская область Муниципальное образование Белевский район Администрация Постановление Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Белевский район по предоставлению муниципальной... |
|
Документация ... |
|
На земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский... Огрн 1157847089817, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78№009220288, инн 7804191380, кпп 781401001,... |