Оао «Рязаньгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жулидова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
|
Скачать 201.14 Kb.
|
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР ______ г. Рязань « » июня 2014г. ОАО «Рязаньгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жулидова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _____________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов запроса предложений № 27293 (номер извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru №31401151206) от 27 мая 2014г., п.10.2.9 «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Рязаньгоргаз», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложение №1), а Заказчик принять и оплатить работы. 2. Порядок и сроки производства работ 2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение №1), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение №2). 2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п.2.4. договора). 2.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 2.4. После окончания выполнения всего объема работ Подрядчик представляет Заказчику акты формы КС-2 и КС-3. 2.5. Сдача – приемка результата работ производится в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком актов по форме КС-2 и КС-3. 2.6. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 3 года с момента подписания Сторонами акта приемки работ. 3. Цена и порядок оплаты работ. 3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему договору, указана в локальном сметном расчете (Приложение №3) и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика. 3.2. Оплата по настоящему договору производится в порядке, указанном в Приложении №4. 4. Ответственность Сторон. 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 4.6. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 4.8.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 5. Срок действия договора. 5.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. 5.2. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 5.3. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 5.2. настоящего договора. 6. Прочие условия. 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при недостижении соглашения – в арбитражном суде в соответствии с действующим арбитражным процессуальным законодательством. 6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 6.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты secretary@gorgaz.ryazan.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 6.3. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении. 6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 6.6. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 6.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1. Техническое задание. Приложение №2. График производства работ. Приложение №3. Локальный сметный расчет. Приложение №4. Порядок оплаты выполненных работ. 7. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК ОАО «Рязаньгоргаз» 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18 ИНН 6227003840/КПП 622901001 р/с 40702810700000000001 Рязанский филиал ООО АБ «Россия» г. Рязань к/с 30101810800000000738 БИК 046126738 тел. (4912) 93-73-00, факс (4912) 93-73-39 Генеральный директор ________________ / / _______________ В.Н. Жулидов М.П. М.П. «___» _________________ 2014г. «___» _________________ 2014г. Приложение №1 к Договору № _______ от « » июня 2014г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на монтаж кондиционеров в административных помещениях ОАО «Рязаньгоргаз» 1. Предмет договора: Выполнение работ по монтажу кондиционеров в административных помещениях ОАО «Рязаньгоргаз». 2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика: Проведение комплекса работ по монтажу кондиционеров (блоков сплит-системы) с прокладкой необходимых коммуникаций, электросети для подключения оборудования системы кондиционирования, проведения необходимых пуско-наладочных работ. Работы производятся в административных помещениях ОАО «Рязаньгоргаз».
3. Срок выполнения работ: 3.1. Начало и окончание выполнения работ: Начало выполнения работ: В течение 1 (одного) календарного дня от даты заключения договора. Окончание выполнения работ: 14 (четырнадцать) календарных дней от даты заключения договора с правом досрочного выполнения работ. 4. Условия выполнения работ: Своевременно поставить оборудование Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет. Выполнить работы по монтажу кондиционеров в рабочее время Заказчика: понедельник-четверг – с 8-00ч. до 17-00ч., пятница – с 8-00ч. до 16-00ч. Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, установленных в помещениях и при выполнении работ. Убрать весь оставшийся мусор в тот же день после выполнения работ. 5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.): Оборудование должно быть новым (все составные части товара должны быть новыми, не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов) и изготовлено в 2013-2014г.г. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, гарантийный срок на результат подрядных работ составляет не менее 3 (тех) лет. Начало гарантийного периода исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приемки работ (форма КС-2, КС-3), подтверждающих монтаж кондиционеров. Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается. Номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием. Каждая единица оборудования должна быть установлена и проверена на работоспособность в присутствии Заказчика. Акустический шум, создаваемый при работе технических средств, не должен превышать санитарно-гигиенические нормы, установленные Федеральным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Работы по монтажу оборудования должны быть осуществлены в соответствии с нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ. Отверстия, проделанные в стенах, должны быть заделаны монтажной пеной. Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические характеристики, приводимые в требованиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Фреоновый трубопровод на каждую единицу оборудования прокладывается в кабель-канале. Дренажный трубопровод на каждую единицу оборудования, дренажная помпа (при необходимости). Кабель межблочный – на каждую единицу оборудования; кабель питания – на каждую единицу оборудования прокладывается в кабель-канале до источника питания; Установка внешнего блока на кронштейнах. Прокладка коммуникаций от внутреннего блока до отверстия во внутренней стене в декоративном коробе. Подключение электропитания к имеющейся подготовленной точке электросети. При монтаже на 2-м и 3-м этажах необходимо выполнение работ с использованием вышки. 6. Перечень работ, подлежащих выполнению: Согласно сметной документации 7. Приложения: Приложение №1. Технические характеристики кондиционеров. ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Генеральный директор _______________ / / _______________ В.Н. Жулидов М.П. М.П. «___» _________________ 2014г. «___» _________________ 2014г. Приложение № 1 к Техническому заданию. Технические характеристики оборудования.
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ / / _______________ В.Н. Жулидов М.П. М.П. «___» _________________ 2014г. «___» _________________ 2014г Приложение №2 к Договору № ____ от « » июня 2014г. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Перечень работ по объектам: Крепление внутреннего блока, пробивка отверстий в стене, под кабель и дренажные трубки, крепление наружного блока, пуско-наладочные работы.
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ / / _______________ В.Н. Жулидов М.П. М.П. «___» _________________ 2014г. «___» _________________ 2014г. Приложение №4 к Договору № ______ от « » июня 2014г. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ / / _______________ В.Н. Жулидов М.П. М.П. «___» _________________ 2014г. «___» _________________ 2014г. |
Похожие:
 |
Ооо «Волгопромстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» Манвеляна Феликса Гавриловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «тевис», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
 |
Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице Генерального директора Ооо «сити», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице Генерального директора Мятович В. В., действующего на основании Устава, с... |
|
Московская область, Химкинский район Зао «тзк шереметьево», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рябенко Александра Николаевича, действующего... |
|
Ооо чоп «Дельта Центр С», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» Со 63 0001021, выданной гу мвд самарской области 10 мая 2011 года, с одной стороны, и ОАО «тевис» именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Оао «Адмиралтейские верфи», именуемое в дальнейшем Покупатель, в... Бузакова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем Продавец, в... |
|
Ооо опытно-конструкторское бюро "Земин" именуемое в дальнейшем "Исполнитель",... Устава, с одной стороны, и Акционерное общество "Марийский машиностроительный завод", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального... |
|
Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице исполнительного директора... Оао сз «Северная верфь» именуемое в дальнейшем Покупатель в лице Врио генерального директора Ю. Н. Таратонова, действующего на основании... |
|
Устава, с одной стороны, и ОАО "Телекомнефтепродукт", именуемое в... Устава, с одной стороны, и ОАО "Телекомнефтепродукт", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Терехова... |
|
Открытое акционерное общество «Трансэнерго», в лице директора Пряхина... Открытое акционерное общество «Трансэнерго», в лице директора Пряхина Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое... |
|
В лице генерального директора Дербенева Сергея Германовича, действующего... Дербенева Сергея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ао «Роснефтефлот», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Оао «тгк-16», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального... |
|
Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»... Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» в лице генерального директора Каширского Валерия Александровича,... |
|
Договор № аренды буровой установки «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли», (сокращенное наименование: ОАО «нпц... |
|
Договор возмездного оказания услуг Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево» (зао «тзк шереметьево»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Ооо «рн-сахалинморнефтегаз» г. Южно-Сахалинск 201 г «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,... |
|
С единственным поставщиком (исполнителем) проект договора Оао «Выборгтеплоэнерго» в лице генерального директора Мануйлова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем... |