4. Техническое задание Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса предложений
|
Скачать 0.83 Mb.
|
|
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик гарантирует, что он обладает профессиональной квалификацией и техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору. 3.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что на момент заключения Договора: 3.2.1. Подрядчик соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такого рода Работы, обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ; 3.2.2. в момент заключения Договора в отношении Подрядчика не проводится процедура банкротства; 3.2.3. на день подписания Договора деятельность Подрядчика не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 3.3. Подрядчик обязан: 3.3.1. выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему; 3.3.2. разработать и согласовать дизайн-макеты оборудования в течение ______________ дней с момента заключения настоящего договора. В случае обоснованных претензий Заказчика к представленному макету, внести изменения в макет информационных пилонов в течение ___________ дней и повторно согласовать макет информационных пилонов с Заказчиком; 3.3.3. в течение _________ дней изготовить цветопробу (опытный образец) оборудования для точного воспроизведения оттенков цветов, формы и других характеристик. Цветопробой является образец, отпечатанный на том же оборудовании и из того же материала, что и предполагаемая работа, в количестве и размерах, определяемых Подрядчиком. 3.3.4. сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения Работ, а также об обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работ или существенно затрудняющих их выполнение; 3.3.5. обеспечить сохранность документов и материалов, переданных ему Заказчиком для выполнения Работ по Договору; 3.3.6. предоставлять Заказчику акты выполненных работ (этапов работ) и иную первичную документацию; 3.3.7. выполнить Работы в сроки, определённые настоящим Договором; 3.3.8. выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или действующим законодательством РФ возлагаются на Подрядчика. 3.4. Подрядчик вправе привлекать для исполнения обязательств по Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия привлечённых им лиц как за свои собственные. 3.5. Заказчик обязан: 3.5.1. Предоставить Подрядчику Техническое задание; 3.5.2. согласовать с Подрядчиком дизайн-макет оборудования или направить Подрядчику мотивированный отказ от согласования такого макета; 3.5.3. своевременно производить оплату Работ по настоящему Договору; 3.5.4. выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или действующим законодательством РФ возлагаются на Заказчика. 3.6. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме об изменении своего наименования, банковских реквизитов, смене места нахождения и почтового адреса, номеров телефонов в течение 5 (пяти) дней после наступления событий, указанных в настоящем пункте. 3.7. Стороны назначают уполномоченных представителей для передачи информации и подписания необходимых документов в соответствии с настоящим Договором. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Качество Работ должно соответствовать требованиям действующих стандартов РФ и требованиям Заказчика по качеству, указанным в Техническом задании, макету, согласованному Подрядчиком с Заказчиком. 4.2. После завершения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику результаты Работ, а также подписанные со своей стороны Акты выполненных работ. 4.3. Приемка Заказчиком Работ по качеству происходит по месту нахождения Заказчика. 4.4. В случаях наличия замечаний Заказчика в отношении результата работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все замечания и недостатки в течение 4 (четырех) календарных дней со дня выявления недостатков. 4.5. В случае установления несоответствующего качества Работ Заказчик факсимильным сообщением (либо по электронной почте) в течение 24 часов обязан уведомить об этом Подрядчика. Данное уведомление является вызовом Подрядчика для участия в дальнейшей приемке. Неполучение ответа либо неявка представителя Подрядчика в течение 24-х часов дает право Заказчику осуществить приемку результата Работ в одностороннем порядке. Заказчик вправе (исключительно по своему усмотрению) привлечь представителя независимой экспертной организации. О выявленной по результатам приемки не качественности результата Работ Заказчик информирует Подрядчика и направляет ему по факсу (либо по электронной почте) Акт о выявленном несоответствии результата Работ условиям договора в отношении качества, являющийся безусловным и окончательным для Подрядчика. 4.6. Если по результатам приемки выявилось ненадлежащее качество результата Работ, то Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления Акта о выявленном несоответствии обязан письменно сообщить Подрядчику: 4.6.1. либо о готовности принять результат Работ с указанием цены, по которой он готов это сделать, 4.6.2. либо об отказе от приемки результата Работ. 4.7. В случае отказа от приемки результата Работ Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления Акта о выявленном несоответствии обязан отправить результат Работ обратно Подрядчику. 4.8. В случае получения указанного в п. 4.6.1. сообщения Заказчика о готовности принять результат Работ по фактическому качеству по определенной цене Подрядчик обязан ответить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого сообщения. В ответе Подрядчик имеет право: 4.8.1. либо согласиться с передачей результата Работ по фактическому качеству и по цене, установленной Заказчиком. В этом случае, Заказчик обязан уплатить вышеуказанную цену в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сообщения Подрядчика; 4.8.2. либо отказаться от передачи Работ на предложенных Заказчиком условиях. В этом случае Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения отказа Подрядчика обязан отправить результат Работ обратно Подрядчику по адресу, указанному в настоящем Договоре. 4.9. В случае, предусмотренном пунктами 4.6.2 и 4.8.2 настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику расходы на оплату стоимости возврата результата Работ Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования Заказчика и документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы. 5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 5.1. В результате выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности (дизайн-макет информационного оборудования), одновременно с передачей результатов Работ по настоящему Договору по Акту выполненных Работ Подрядчик передает, а Заказчик приобретает в полном объеме исключительные права на созданный результат интеллектуальной деятельности без ограничения срока и территории использования любыми способами. 5.2. Сумма вознаграждения Подрядчика за отчуждение исключительных прав на созданный результат интеллектуальной деятельности, входит в общую стоимость Работ. 5.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, возникающие в процессе исполнения Договора, и что передача указанных прав от авторов результата интеллектуальной деятельности надлежащим образом оформлена. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие надлежащую передачу ему исключительных прав от непосредственных авторов указанных результатов интеллектуальной деятельности, а также иных обладателей указанных прав и выплату указанным авторам и правообладателям соответствующего вознаграждения. 5.4. В случае предъявления Заказчику любых претензий третьими лицами, связанных с переданными Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, с нарушением Подрядчиком авторских прав и смежных прав третьих лиц, Подрядчик обязуется: 5.4.1. Самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии; 5.4.2. Возместить Заказчику все убытки, возникшие у него в результате предъявления указанных претензий третьими лицами; 5.4.3. В случае предъявления Заказчику указанными третьими лицами каких-либо исков, немедленно после получения уведомления Заказчика за свой счет и своими силами вступить в судебный процесс в качестве соответчика или третьего лица на стороне Заказчика и предпринять все зависящие от него действия с целью заключения мирового соглашения или отказа истца от иска; 5.4.4. Возместить Заказчику понесенные судебные расходы, а также расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение авторских или иных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае невозможности исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика, или досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент возникновения указанных обстоятельств. При этом указанные в настоящем пункте Работы должны быть приняты Заказчиком в порядке, установленном разделом 4 Договора. 6.3. В случае невозможности выполнения Работ, возникшей по вине Подрядчика, или досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) процентов от общей стоимости Работ, установленной в п. 2.1 настоящего Договора. 6.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком Работ, возникшего по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы не выполненных или несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки исполнения своих обязательств. 6.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Работ Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) за каждый день просрочки исполнения своих обязательств по оплате выполненных Работ. 6.6. Основания для начисления штрафных санкций появляются только в случае выставления письменной претензии виновной Стороне. При отсутствии надлежаще оформленного требования штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. 6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.1. Для целей настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, в том числе, но не ограничиваясь: война, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты, запреты или другие действия государственных органов, значительно усложняющие или делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 7.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в срок 15 (Пятнадцать) дней с момента возникновения указанных обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факт наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой уполномоченного государственного органа. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 7.4. Не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после уведомления Стороной другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы Стороны согласуют меры, которые необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах и дальнейший порядок исполнения настоящего Договора.
8.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, включая факт заключения и исполнения настоящего Договора. 8.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору имеет право предоставлять доступ к Конфиденциальной информации своим сотрудникам, для выполнения ими своих трудовых обязанностей при условии соблюдения ее конфиденциальности. 8.3. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и после прекращения действия настоящего Договора, не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.4. Сторона-обладатель Конфиденциальной информации, имеет право пересмотра конфиденциальности переданной информации и прекращения ее защиты, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать другую Сторону. 8.5. В случае раскрытия (включая неумышленное) Конфиденциальной информации, Сторона, которая раскрыла информацию, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствий такого раскрытия, и возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб), связанные с раскрытием Конфиденциальной информации. 9. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНАМИ ДОКУМЕНТОВ 9.1. Направление Сторонами любых документов (за исключением электронных), связанных с исполнением настоящего Договора, осуществляется исключительно в порядке, установленном в настоящем разделе Договора. 9.2. Документы, подлежащие передаче одной Стороной другой Стороне, должны направляться с сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо должно быть оформлено на фирменном бланке направляющей Стороны и подписано уполномоченным лицом направляющей Стороны, а также должно содержать опись передаваемых документов. 9.3. Передача документов осуществляется по выбору направляющей Стороны либо посредством службы экспресс-доставки или по почте заказным письмом с уведомлением по адресу получающей Стороны, указанному в Договоре, либо доставки получающей Стороне курьером или иным представителем отправляющей Стороны. В последнем случае одно из уполномоченных лиц получающей Стороны, обязано поставить на копии сопроводительного письма отметку «Получено» с указанием даты и времени получения документов, должности и Ф.И.О. получившего их лица, и удостоверить эту запись своей подписью. Копия сопроводительного письма подлежит возврату лицу, доставившему документы. 9.4. По просьбе одной из Сторон другая Сторона должна переслать запрашивающей Стороне имеющиеся у неё электронные копии документов, направленных в порядке, предусмотренном п.п. 10.2. и 10.3. Договора. 9.5. Документы, исходящие от Стороны (в том числе письма, уведомления, претензии, запросы и другие аналогичные документы), должны быть подписаны уполномоченным лицом и иметь ссылку на настоящий Договор. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. 10.2. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в настоящем Договоре, почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату. 10.3. В случае отсутствия Стороны, которой направлена претензия, по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора, претензия считается полученной ей в 10 (Десятидневный) срок с момента направления претензии. 10.4. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее другой Стороне в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии. 10.5. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления претензии, досудебный порядок урегулирования споров считается соблюденным. 10.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке все возникающие споры будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края. |
Похожие:
 |
4. Техническое задание Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса предложений Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
|
О проведении запроса предложений в электронной Образцы форм документов для заполнения участниками запроса предложений |
|
Техническое задание I образцы форм и документов для заполнения участниками |
|
Закупочная документация запроса предложений Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
4. техническое задание образцы форм и документов для заполнения участниками закупки Проект договора |
|
О проведении процедуры запроса предложений в электронной форме Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
 |
О проведении процедуры запроса предложений в электронной форме Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
О проведении процедуры запроса предложений в электронной форме Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
О проведении запроса V. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа. 24 |
|
Документация Конкурсная заявка должна быть подготовлена с учетом требований предоставления необходимых сведений и документов, заполненных согласно... |
|
Конкурсная документация Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса |
|
Конкурсная документация Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
Конкурсная документация Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
Конкурсная документация Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
Конкурсная документация Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
Конкурсная документация Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |