4.Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Настоящий документ содержит описание требований к выполнению работ по изготовлению выставочного оборудования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
I. Общая информация.
1.1. Выставочное оборудование – оборудование, несущее на себе элементы фирменного стиля для создания положительного образа XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
1.2. Цель изготовления выставочного оборудования: позиционирование XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в рамках участия в крупных спортивных, культурных и иных мероприятиях.
1.3. При разработке дизайна и изготовлении выставочного оборудования следует учитывать следующие материалы:
- Брендбук Зимней универсиады 2019.
Данные документы предоставляются Исполнителю Заказчиком в электронном виде в день подписания договора без права передачи третьем лицам.
II. Требования к изготовлению выставочного оборудования
№ п/п
|
Наименование
продукции
|
Характеристики продукции
|
Кол-во шт.
|
1.
|
Ростовая кукла U-лайка
|
Изготавливается из высококачественного искусственного меха, обеспечивающего комфортные условия для работы аниматора, в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком. Цвет ростовой куклы – по согласованию с заказчиком.
Комплектация:
- голова съёмная;
- костюм (комбинезон);
-накладные объёмные ботинки;
- объёмные перчатки;
- шарф;
- сумка упаковочная.
|
3
|
2.
|
Мобильный выставочный стенд
|
Общий размер: (Ширина х Высота х Глубина) 3400х2225х720 мм.
Комплектация стенда:
- Решетка изогнутая металлическая (алюминиевая) 4х3 секции;
- Комплект магнитной ленты с клеевым слоем;
- Магнитные планки и усиленные плашки. Магнитные планки крепятся к конструктиву с помощью магнитов, а не пазовым соединением, что существенно упрощает монтаж стенда;
- Разработка дизайна фото панели с печатью изображения в количестве 6 шт.;
- Сумки для транспортировки в количестве 2 шт. (отдельно для конструкции и для фото панелей), изготовленные из плотной ткани, обеспечивающей сохранность конструкции и фото панелей;
- Пластиковый транспортировочный кофр (бокс-трибуна);
- Магнитная фото панель для кофра, позволяет при необходимости использовать транспортировочный кофр, как стойку ресепшин.
Монтаж стенда осуществляется за 5-7 минут без инструментов, Гарантия на конструкцию стенда – не менее 100 циклов.
|
2
|
3.
|
Металлическая рамная конструкция
|
Сборно-разборный металлокаркас, выполненный из стальной профильной трубы сечением 40х40мм и 30х30мм. Каркас состоит из трех секций, соединяющихся на болтовом и бужевом соединении. Перемычки устанавливаются в дальней плоскости, чтобы обеспечить необходимый зазор до баннерного полотна. Для установки на основание монтируются опоры из стальной профильной трубы на бужевое и болтовое соединение. Опоры выполняются с учетом эксплуатации в уличных условиях. Металлокаркас покрывается матовой порошковой покраской. Цвет покраски – по согласованию с заказчиком. Общий габарит каркаса (с учетом опор) составляет (ДхВ) 2900х2040мм.
Баннерное полотно (2шт.) - габаритом 2800х1900мм с проваркой и люверсами по периметру (монтаж на пластиковые стяжки белого цвета). Печать УФ - отверждаемыми чернилами 720 dpi. Разработка макета согласовывается с заказчиком дополнительно.
|
1
|
III. Сроки выполнения работ: общий период – 35 рабочих дней с момента заключения договора.
Выполнение работ по макетированию и изготовлению выставочного оборудования делится на несколько этапов:
Этап 1: Разработка дизайна выставочного оборудования.
Продолжительность первого этапа: 5 рабочих дня с момента заключения договора.
Этап 2: Исполнитель вносит изменения в электронные макеты выставочного оборудования после предоставления ему предлагаемых корректировок.
Продолжительность второго этапа: 2 рабочих дня с момента завершения Этапа 1.
Этап 3: Изготовление цветопробы для обеспечения качества выставочного оборудования.
Продолжительность третьего этапа: 14 рабочих дней с момента завершения Этапа 2.
Этап 4: Исполнитель изготавливает выставочное оборудования тиражами, указанными в разделе II.
Продолжительность четвертого этапа: 14 рабочих дней с момента завершения Этапа 3.
IV. Условия оплаты
Оплата в размере 30 % от стоимости Договора подряда осуществляется Покупателем перечислением денежных средств по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора на основании выставленного Исполнителем счета.
Окончательная оплата за выполненные работы в размере 70 % от стоимости Договора подряда осуществляется Заказчиком перечислением денежных средств по безналичному расчету в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку выполненных работ и отвечающих требованиям законодательства РФ.
5. Образцы форм и документов для заполнения участникам запроса предложений
5.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Настоящим ______________________________________________________________
(наименование юридического лица (или Ф.И.О. физического лица) – участника запроса предложений)
подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений с целью определения возможного контрагента по договору подряда на изготовление выставочного оборудования для нужд АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» направляются следующие документы:
№п/п
|
Наименование
|
Страницы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО кол-во страниц
|
|
Уполномоченный представитель
Участника закупки __________________ _________________
(подпись) М.П. (Ф.И.О)
5.2. Форма заявки на участие в запросе предложений
На бланке организации
Дата, исходящий номер
|
Заказчику
АНО «Исполнительная
дирекция XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске»
М.С. Уразову
|
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Изучив документацию запроса предложений с целью определения возможного контрагента по договору подряда на изготовление выставочного оборудования для нужд АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске», а также применимые к данному запросу предложений законодательные и нормативные правовые акты
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (или Ф.И.О. физического лица) – участника запроса предложений)
в лице,
__________________________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных указанными выше документами, и направляет настоящую заявку.
2. Предложения участника запроса предложений о выполняемых работах, поставляемых товарах прилагаются к настоящей заявке.
3. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений декларируем, что в отношении __________________________________________________________________________________:
(наименование участника запроса предложений)
1) не проводится процедура ликвидации (для юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании (для юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе предложений не приостановлена;
3) в предусмотренных действующим законодательстве Российской Федерации реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствует информация об участнике запроса предложений, в том числе информация об его учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
4) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
(Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято).
5) отсутствуют у участника закупки (для физического лица) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера (для юридического лица) судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применялись в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, осуществлением поставки товаров, являющихся предметом запроса предложений, и административные наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
4. Участник запроса предложений ознакомлен с материалами, содержащимися в техническом задании запроса предложений.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ______________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. работника участника запроса предложений, телефон и другие средства связи)
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.
Почтовую корреспонденцию просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.
Уполномоченный представитель
Участника закупки __________________ _________________
(подпись) М.П. (Ф.И.О)
|
