Скачать 475.86 Kb.
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № г. Москва «__» _______ 2016 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора Алябышева А.В., действующего на основании доверенности № 25 от 11.01.2016 г., с одной стороны, и __________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ №_________ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: По восстановительному ремонту козлового крана ККС-10-3К, зав. № 4282, рег.№ 83483, инв. № 00006101, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.8., а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
2.1. Начало выполнения работ: на следующий день после подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней. 2.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены Сторонами, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.1. Цена работ составляет ________________ (____________________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% - _____________ (________________ руб.) ___ коп., и определяется Локальной сметой №1. 3.2. Заказчик осуществляет промежуточные платежи за фактически выполненные работы на основании счета Подрядчика, акта о приемке выполненных работ (8-графная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Сторонами. 3.4. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик осуществляет на основании счета Подрядчика, акта о приемке выполненных работ (8-графная форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами. 3.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении цены работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ их цена, объем и сроки выполнения будут устанавливаться дополнительным соглашением к настоящему Договору, заключенным в письменной форме и подписанным Сторонами. 3.6. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненных работ будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.1 Права и обязанности Подрядчика:
5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении выполнения работ и предоставляет акт о приемке выполненных работ (8-графная форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру (приемо-сдаточная документация) и комплект исполнительной документации. 5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения указанных в п. 5.1 Договора документов обязан осмотреть результат выполненных работ и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, либо дать Подрядчику письменный аргументированный отказ от приемки работ. 5.3. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется акт, либо иной документ, в котором указывается перечень выявленных дефектов и недостатков и сроки их устранения. Все выявленные дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет. 5.4. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 6. Гарантии 6.1. Срок гарантии на выполненные работы и оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 6.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации результата работ. 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору, с него взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:
- если неустойка была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0,3 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки. 7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору, с него взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:
8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, военных действий, забастовки, актов органов власти, имеющих влияние на исполнение обязательств и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть в ходе исполнения Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по Договору, обязана в течение 10 дней известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 8.3. Документ компетентного органа Стороны, у которой возникли такие обстоятельства, будет рассматриваться надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности. 8.4. Если исполнение обязательств по настоящему Договору задерживается вследствие одного из описанных в п. 8.1 обстоятельств более чем на три месяца, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или его часть, относительно которой возникла задержка исполнения обязательств с предварительным проведением переговоров с целью выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 9. Срок действия Договора 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Москвы. 11. Заключительные положения 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Подписи сторон
____________________ А.В.Алябышев _____________________________ Приложение №1 к Договору № ___________ от «___» __________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На проведение восстановительного ремонта козлового крана ККС-10-3К, зав. № 4282, рег.№ 83483, инв. № 00006101, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная д.8. I. Исходные данные Кран козловой ККС-10-3К, зав. № 4282, рег.№ 83483, инв. № 00006101, г\п 10т., изготовлен в 1988 г. Установлен на терминале «Одинцово» ФГУП «ППП» в 1989 году. Выполняет операции по подъему и перемещению грузов. Фактическая (расчетная) группа классификации крана А3, что соответствует паспортному значению 3К (средний режим работы). Кран предназначен для работы при температуре окружающей среды от +40 до -40 градусов по Цельсию, что соответствует температуре его эксплуатации. Кран отработал нормативный срок службы в 2004 году. Последнее экспертное обследование (повторное четвертое) было проведено специализированной организацией ООО «Кран-Гарант» в феврале 2014 года. Кран оборудован устройствами безопасности согласно паспортным данным. II. Состав работ и нормативные требования Работы выполнять в соответствии с требованиями РД 22-322-02 «Краны грузоподъемные. Технические условия на капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонт». 2.1. Обследование и ремонт металлоконструкций крана. 2.2 Обследование и ремонт крановых путей. 2.3 Обследование и ремонт систем управления крана. 2.4 Обследование и ремонт электрооборудования крана с заменой кабельной сети: КГ 3х25+1х16 - 100 м КГ 3х16+1х10 -130 м КГ 3х10+1х6 - 100 м КГ 3х4+1х2.5 -200 м КГ 3х2.5+1х1.5 -200 м КГ 4х4 - 100 м 2.5. Замена шкафа управления (реверс+реле макс.тока) с комплектующими. Размеры 600х400х300
- технические паспорта, - гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование, другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования, - акты на скрытые работы, - исполнительные схемы и чертежи выполненных работ, - технический отчет о замерах сопротивления изоляции, - гарантийные талоны производителей.
Гарантийные обязательства Подрядчика: на выполненные работы – не менее 2 лет; на применяемое оборудование – не менее 2 лет III. Место и сроки выполнения работ: 3.1. Место выполнения работ: Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8. 3.2. Сроки выполнения работ: начало работ на следующий день после подписания Договора. Продолжительность работ - 60 календарных дней.
|
Техническое задание наименование Заказчика: Акционерное общество... Предмет: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу домовых распределительных сетей на объекте: мо, г. Одинцово,... |
Выпускной квалификационной работы бакалавра Исходные данные по проекту (эксплуатационно-технические данные, техническое задание) |
||
Техническое задание: Исходные данные 1 Грузовые лифты г/п 3200 кг... Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
Техническое задание на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов... Т-2 ору 35 кв тэц-17 (инв. №СПбЭС3712) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26; трансформатора 1 ору 110/35/6кВ зав. №15542... |
||
Техническое задание модернизация трансформатора 10Т марки трдн-32000/220-73У1... Трансформатор марки трдн-32000/220-73У1 c рпн тип рс-3 1977г в., завод изготовитель элзм г Москва (зав. №1092406), диспетчерское... |
Инструкция Участникам закупки; Информационная карта; Приложение №1 «Техническое задание» Здание диспетчерской службы тп «Прокопьевскэнерго» (инв.№00000787), Здание цеха по ремонту трансформаторов (инв.№00002263), Производственное... |
||
Техническое задание на эпб парового котла дквр 6,5/13 с экономайзером... Эпб парового котла дквр 6,5/13 с экономайзером ст. №1; зав. №6272; рег. №13471 расположенного по адресу: Московская обл., г. Ногинск,... |
4. Техническое задание: Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
||
4. Техническое задание Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
4. Техническое задание: Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
||
Техническое задание по применению профессиональной химии для Департамента... Зоны применения №2: (всего 443 кв м.) 7) служебная столовая общая площадь 443 кв м |
4. Техническое задание Исходные данные: Количество поставляемого товара: 450 ед Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
||
Техническое задание на разработку рабочей документации многоквартирного... Исходные данные для разработки документации, предоставляемые техническим |
4. Техническое задание Исходные данные: Количество поставляемого товара: 1619 ед Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
||
Техническое задание на техническое обслуживание инженерно-технических... Итсфз), установленных на производственном терминале ао «СПб «СПб «изотоп», расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский... |
Капитальному ремонту подкрановых путей козлового крана модели ккс-10:... |
Поиск |