Техническое задание: Исходные данные Кран козловой ккс-10-3К, зав. №4282, рег.№83483, инв. №00006101, г\п 10т., изготовлен в 1988 г. Установлен на терминале «Одинцово»
|
Скачать 475.86 Kb.
|
|
«Утверждаю» Генеральный директор ФГУП «ППП» __________________ В.А. Рублев Документация о проведении запроса котировок на проведение восстановительного ремонта козлового крана ККС-10-3К г. Москва «__» января 2016 г. 1. Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП "ППП") Почтовый адрес и адрес местонахождения Заказчика: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16 Контактный тел: (499) 250-39-36 адрес электронной почты: postmaster@pppudp.ru 2. Организатор: Закупочная группа ОСиТЭ. Контактный тел: (499) 250-20-01, 251-04-43, 791-20-42 Телефоны терминала «Одинцово»: (495) 593-58-31, 593-48-33 адрес электронной почты: sochnev@pppudp.ru, molodcov@pppudp.ru 3. Предмет договора: проведение восстановительного ремонта козлового крана ККС-10-3К. 3.1. Код ОКВЭД2: 28.22- производство подъемно-транспортного оборудования. 3.2. Код ОКДП2: 28.22- оборудование подъемно-транспортное. 4. Техническое задание: 4.1. Исходные данные Кран козловой ККС-10-3К, зав. № 4282, рег.№ 83483, инв. № 00006101, г\п 10т., изготовлен в 1988 г. Установлен на терминале «Одинцово» ФГУП «ППП» в 1989 году. Выполняет операции по подъему и перемещению грузов. Фактическая (расчетная) группа классификации крана А3, что соответствует паспортному значению 3К (средний режим работы). Кран предназначен для работы при температуре окружающей среды от +40 до -40 градусов по Цельсию, что соответствует температуре его эксплуатации. Кран отработал нормативный срок службы в 2004 году. Последнее экспертное обследование (повторное четвертое) было проведено специализированной организацией в феврале 2014 года. Кран оборудован устройствами безопасности согласно паспортным данным.
Работы выполнять в соответствии с требованиями РД 22-322-02 «Краны грузоподъемные. Технические условия на капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонт». 4.2.1. Обследование и ремонт металлоконструкций крана. 4.2.2. Обследование и ремонт крановых путей. 4.2.3. Обследование и ремонт систем управления крана. 4.2.4. Обследование и ремонт электрооборудования крана с заменой кабельной сети: КГ 3х25+1х16 - 100 м КГ 3х16+1х10 -130 м КГ 3х10+1х6 - 100 м КГ 3х4+1х2.5 -200 м КГ 3х2.5+1х1.5 -200 м КГ 4х4 - 100 м 4.2.5. Замена шкафа управления (реверс + реле макс. тока) с комплектующими. Размеры 600х400х300.
- технические паспорта, - гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование, другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования, - акты на скрытые работы, - исполнительные схемы и чертежи выполненных работ, - технический отчет о замерах сопротивления изоляции, - гарантийные талоны производителей, - заключение экспертизы промышленной безопасности.
5. Место, условия и сроки выполнения работ: 5.1. Место выполнения работ: Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8. 5.2. Сроки выполнения работ: начало работ на следующий день после подписания Договора. Продолжительность работ - 60 календарных дней. 5.3. В связи с действием на территории объекта «Одинцово» контрольно-пропускного режима, перед началом работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на выполнении работ, для оформления на них пропускных документов, а также представить Заказчику копию приказа о назначении ответственного производителя работ. 5.4. Условия выполнения работ: указаны в проекте договора. 6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 450 000,00 рублей. 7. Порядок формирования цены договора: В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением договора, в том числе транспортные расходы, сопутствующие расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. 8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Цена работ должна определяется сметой, составленной в ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ (ФЕР) или в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВАХ (ТСН 2001), с соблюдением нормативных требований предъявляемых к сметной документации. Безналичный расчет. Заказчик осуществляет промежуточные платежи за фактически выполненные работы на основании счета Подрядчика, акта о приемке выполненных работ (8-графная форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) Сторонами. Окончательная оплата производится по факту выполнения работ на основании счета Подрядчика, акта о приемке выполненных работ (8- графная форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком. 9. Требования к участникам закупки: 9.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в т.ч. наличие действующих лицензий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету закупки, если деятельность лицензируется) - членство в саморегулируемой организации, владеющей допуском к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 9.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 9.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 9.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 9.5. отсутствие в предусмотренном законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 9.6. наличие опыта выполнения работ по предмету договора на объектах г.Москвы и Московской области. 9.7. выезд на объект «Одинцово» в период подготовки котировочной заявки при необходимости уточнения объема предстоящих работ. 10. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 10.1. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей документации о проведении запроса котировок. 10.2. Котировочная заявка должна включать в себя следующие документы и сведения: 1) котировочную заявку (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса котировок форме (Форма №1); 2) анкету участника закупки (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса котировок форме (Форма №2); 3) сведения об аналогичных завершенных работах за последние 5 лет, с обязательным указанием контактной информации заказчика (оригинал), в произвольной форме; 4) учредительные, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки предъявленным требованиям: - Копии учредительных документов (включая копии изменений, вносимых в учредительные документы). - Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. - Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. - Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. - Копия уведомления из налогового органа (при работе по упрощенной системе налогообложения). - Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего котировочную заявку. - Копия приказа о совмещении должностей, если руководитель организации исполняет обязанности гл. бухгалтера. - Копия свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО). - Копии годовых балансовых отчетов за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) или, в случае их отсутствия, иной отчетности, подтверждающей финансовые результаты деятельности участника. 5) в случае, если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, документы, подтверждающие его принадлежность к СМП: - Декларация о соответствии СМП (оригинал) по форме №4 настоящей документации о проведении запроса котировок; - Выписка (скриншот страницы, электронная ссылка) из Реестра субъектов СМП или (в случае ее отсутствия): - Форма КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год" (за предыдущий год) с отметкой налогового органа; Для акционерных обществ – выписка из Реестра акционеров, заверенная реестродержателем; Для обществ с ограниченной ответственностью – выписка из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц-участников общества и долей участников в уставном капитале). В случае если доля участия одного или нескольких юридических лиц превышает в уставном капитале участника закупки 49%, необходимо также представить вышеперечисленные документы в отношении этих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО и других); Для индивидуальных предпринимателей: - Декларация по налогу на доходы по форме 3-НДФЛ (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения) за последний календарный год; - Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие УСН) за последний календарный год; - Декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности (представляют индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности) за последний календарный год. Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика. 10.3. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 10.4. Котировочная заявка с приложением документов и сведений, перечисленных в п. 10.2. настоящей документации о проведении запроса котировок, подается в письменной форме в запечатанном конверте, на котором должны быть указаны: 1) Номер извещения о проведении запроса котировок и наименование предмета договора; 2) Наименование и адрес Заказчика; 3) Наименование Организатора; 4) Наименование и почтовый адрес участника закупки. 11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи котировочных заявок: Заявки принимаются Организатором в рабочие дни с 10-00 до 17-00 час., в пятницу с 10-00 до 16-00 час (перерыв с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16. Для подачи котировочной заявки представителю участника закупки необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Даты начала и окончания приема котировочных заявок: с 29 января 2016 г. до 11-00 час. 9 февраля 2016 г. 12. Порядок и срок отзыва котировочных заявок, порядок внесения изменений в котировочные заявки: 12.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения установленного срока подачи котировочных заявок не допускается. 12.2. Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленных печатью участника закупки. 12.3. Изменения котировочной заявки должны быть подготовлены в письменной форме, запечатаны в отдельный конверт, маркированный в соответствии с требованиями пункта 10.4. настоящей документации о проведении запроса котировок, а также дополнительной надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается номер извещения о проведении запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, наименование предмета договора, наименование и адрес Заказчика, наименование Организатора, а также наименование и почтовый адрес участника закупки. 12.4. Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленным печатью участника закупки. При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны номер извещения о проведении запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный заявке на участие в запросе котировок при приеме. |
Похожие:
 |
Техническое задание наименование Заказчика: Акционерное общество... Предмет: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу домовых распределительных сетей на объекте: мо, г. Одинцово,... |
|
Выпускной квалификационной работы бакалавра Исходные данные по проекту (эксплуатационно-технические данные, техническое задание) |
|
Техническое задание: Исходные данные 1 Грузовые лифты г/п 3200 кг... Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
|
Техническое задание на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов... Т-2 ору 35 кв тэц-17 (инв. №СПбЭС3712) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26; трансформатора 1 ору 110/35/6кВ зав. №15542... |
 |
Техническое задание модернизация трансформатора 10Т марки трдн-32000/220-73У1... Трансформатор марки трдн-32000/220-73У1 c рпн тип рс-3 1977г в., завод изготовитель элзм г Москва (зав. №1092406), диспетчерское... |
|
Инструкция Участникам закупки; Информационная карта; Приложение №1 «Техническое задание» Здание диспетчерской службы тп «Прокопьевскэнерго» (инв.№00000787), Здание цеха по ремонту трансформаторов (инв.№00002263), Производственное... |
|
Техническое задание на эпб парового котла дквр 6,5/13 с экономайзером... Эпб парового котла дквр 6,5/13 с экономайзером ст. №1; зав. №6272; рег. №13471 расположенного по адресу: Московская обл., г. Ногинск,... |
|
4. Техническое задание: Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
|
4. Техническое задание Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
|
4. Техническое задание: Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
|
Техническое задание по применению профессиональной химии для Департамента... Зоны применения №2: (всего 443 кв м.) 7) служебная столовая общая площадь 443 кв м |
|
4. Техническое задание Исходные данные: Количество поставляемого товара: 450 ед Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
|
Техническое задание на разработку рабочей документации многоквартирного... Исходные данные для разработки документации, предоставляемые техническим |
|
4. Техническое задание Исходные данные: Количество поставляемого товара: 1619 ед Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской... |
|
Техническое задание на техническое обслуживание инженерно-технических... Итсфз), установленных на производственном терминале ао «СПб «СПб «изотоп», расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский... |
|
Капитальному ремонту подкрановых путей козлового крана модели ккс-10:... |