МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № - Инструкция участникам размещения заказа

Инструкция участникам размещения заказа


НазваниеИнструкция участникам размещения заказа
страница12/12
ТипИнструкция
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Инструкция
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов

социально-культурного назначения
г. Сосновый Бор «___»________________2007 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующий от имени Администрации Сосновоборского городского округа, именуемой в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице заместителя Главы администрации, председателя Комитета Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Положения и постановления Главы администрации Сосновоборского городского округа от 12.07.2006 г. № 533, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Лицензии № _________________, с другой стороны, (при совместном упоминании далее по тексту – Стороны) заключили настоящий контракт о нижеследующем:


    1. Предмет контракта

    1. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________.

    2. Место проведения работ ______________________________________________________.

    3. Перечень, объемы и стоимость выполняемых работ указаны в сметной документации (Приложении № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

    4. Контракт заключается по результатам конкурса, в соответствии с решением конкурсной комиссии (Протокол № _______ от «___» __________ 2007 года).




  1. Цена работ и порядок расчетов

    1. Цена работ по контракту определена по результатам конкурса в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение № 1) и составляет __________________ рублей, в т.ч. НДС-18 %.

    2. Муниципальный заказчик выплачивает аванс в размере ______% от цены контракта в течение 10 дней с момента подписания и регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов, на основании предъявленного Исполнителем счета.

    3. Окончательный расчет производится в течение 20 дней после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Исполнителем платежных документов.

    4. Оплата Муниципальным заказчиком цены контракта Исполнителю осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

    5. Цена работ по контракту, установленная на момент его подписания, остается фиксированной в течение всего срока его действия.

    6. Источник финансирования – местный бюджет.




  1. Сроки выполнения работ

    1. Срок выполнения работ по настоящему контракту:

      1. Начало выполнения работ: ___________ 2007 года.

      2. Окончание выполнения работ: _________ 2007 года.

    2. Работа считается выполненной после подписания Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем акта о приемке выполненных работ (КС-2).


  1. Обязательства сторон

    1. Исполнитель обязан:

      1. Выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормативами и требованиями р.5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать работы Муниципальному заказчику в установленный срок.

      2. Исполнитель имеет право привлекать на выполнение работ в рамках настоящего контракта соисполнителей, имеющих необходимые лицензии и сертификаты, и обеспечивать контроль за ходом выполнения работ.

      3. Обеспечить поставку необходимых материалов, оборудования.

      4. Создать за свой счет все условия необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

      5. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество.

      6. Исполнитель обязан перед началом производства работ получить разрешение Муниципального заказчика (Отдел капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа) и представить копии необходимых документов, перечисленных в п.4.1.5.

      7. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

      8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика.

      9. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счет, либо возместить ущерб.

      10. После завершения работ сдать их Муниципальному заказчику в установленном в р.6 настоящего контракта порядке.

    2. Муниципальный заказчик обязан:

      1. Осуществлять технический надзор (совместно с отделом капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа) за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

      2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с р.6 настоящего контракта и произвести оплату в порядке, предусмотренном р.2 настоящего контракта.




  1. Условия выполнения работ

    1. Выполнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

    2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами.

    3. Материально-техническая база Исполнителя должна соответствовать требованиям законодательства.




  1. Порядок приемки выполненных работ

    1. Приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р) и при наличии актов на скрытые работы.

    2. Исполнитель письменно информирует Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности.

    3. Исполнитель своевременно предоставляет сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, акты на скрытые работы, исполнительную документацию, формы КС-2, КС-3.

    4. Контроль качества и приемка выполненных работ осуществляется представителем Муниципального заказчика (совместно с Отделом капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа).




  1. Ответственность сторон

    1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Исполнителю за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки, начиная с 21 дня после подписания акта о приемке выполненных работ.

    2. Исполнитель при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику пеню в размере 0,1% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

    4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

    5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.




  1. Особые условия

    1. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет _______ лет, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

    2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Исполнитель устраняет их за свой счет.

    3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Муниципального заказчика.

    4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

    5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

    6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Исполнителем или в арбитражном суде в установленном порядке.




  1. Форс-мажор

    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.




  1. Срок действия контракта

    1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до 20.09.2007 года.




  1. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

    1. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

  • задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

  • задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на два месяца;

  • нарушение Исполнителем условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

    1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

    2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.




  1. Прочие условия контракта

    1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

  • Приложение № 1 – Сметная документация.




  1. Реквизиты и подписи сторон

    1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

КУМИ Сосновоборского городского округа

188540 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

ИНН 4714003646 КПП 4714010001 отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области (УФК 16 Комитет финансов Сосновоборского городского округа, ЛС 02012012530 КУМИ Сосновоборского городского округа)

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

р/с 40204810700000001108 БИК 044106001

телефон: (81369) 26011, 29073; факс: (81369) 23447


    1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа -

Председатель КУМИ


___________________________ А.Н. Иванов
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа. Законодательное регулирование...
Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе...

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция по ее заполнению Требования к описанию участниками размещения...
Форма №4 Заявление о соответствии требованиям к участникам размещения заказа Форма №5 Доверенность

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция по ее заполнению Требования к описанию участниками размещения...
Форма №4 Заявление о соответствии требованиям к участникам размещения заказа Форма №5 Доверенность

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Сведения о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Открытый аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством Российкой Федерации

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Инструкция участникам размещения заказа iconНа закупку и поставку фармацевтических продуктов и препаратов
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого совместного аукциона

Инструкция участникам размещения заказа iconУчреждение Здравоохранения "Городская Клиническая Больница №34"
Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе

Инструкция участникам размещения заказа iconАукционная документация
В разделе I «Инструкция участникам размещения заказа» содержатся общие положения и правила проведения аукциона

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Лот 1 выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума – Старково» Тюрьвищи

Инструкция участникам размещения заказа iconУчреждение Здравоохранения "Городская Клиническая Больница №34"
Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа (форма 1)
Цель проведения аукциона – обеспечение эффективного расходования бюджетных средств

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа (форма 1)
Цель проведения аукциона – обеспечение эффективного расходования бюджетных средств


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск