Переход права собственности - Информационная карта открытого аукциона

Информационная карта открытого аукциона


Скачать 469.38 Kb.
НазваниеИнформационная карта открытого аукциона
страница5/5
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
1   2   3   4   5

Переход права собственности

5.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю (после подписания товарно-транспортной накладной).

5.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю одновременно с переходом права собственности на передаваемый Товар.

  1. Ответственность за неисполнение обязательств

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае нарушения сроков поставки Товара (партии Товара) и (или) нарушения сроков представления документов, передаваемых вместе с Товаром, сроков сборки и установки Товара, проведения пуско-наладочных работ по каждому этапу Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за днем истечения срока соответствующего обязательства.

6.2.2. В случае несоответствия Товара (партии Товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

6.2.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков Товара.

6.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта за каждый день неисполнения обязательства.

6.2.5. В случае неисполнения или просрочки исполнения обязанности, предусмотренной п.4.1.12, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 6.2.1 настоящего Контракта.

6.3. Ответственность Покупателя:

6.3.1. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненного за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета, предъявления претензии или в судебном порядке. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, обязана уплатить сумму неустойки по первому требованию другой Стороны.

6.6. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном суде.

6.7. Условия освобождения от ответственности:

6.7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, включая принятие органами власти актов, повлекших невозможность исполнения либо ненадлежащее исполнение настоящего Контракта. В этом случае срок выполнения обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

6.7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  1. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

7.1.Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «___»__________ 20___ г.

Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

7.2. В соответствии с действующим законодательством РФ в Контракт могут быть внесены изменения и дополнения. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.5. При расторжении Контракта по взаимному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, связанных с исполнением настоящего Контракта.

  1. Заключительные положения

8.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и содержит вместе с Приложениями ____ страниц.


  1. Адреса и банковские реквизиты сторон

Покупатель:

Поставщик:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет» (НГУ)




630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2

ИНН 5408106490, КПП 540801001

р/с 40503810300001000001, р/с 40105810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск.

БИК 045004001

л/с № 06073127521, л/с 03073127521 в УФК по Новосибирской области (НГУ)




Покупатель

Поставщик




Ректор НГУ

_________________________В.А. Собянин

                  М.П.


______________________________

М.П.




Приложение № 2 к Государственному
контракту № ____ от _______

График поставки Товара

№ этапа

Наименование этапа

Срок поставки

1

Поставка и установка Товара для перехода между главным и лабораторным учебными корпусами НГУ

Через 14 дней после заключения государственного контракта

2

Поставка и установка Товара для лабораторного учебного корпуса НГУ

30 ноября 2009 г.



Покупатель

Поставщик

Ректор НГУ

_________________________В.А. Собянин

                  М.П.


______________________________

М.П.


Ректор НГУ

профессор В.А. Собянин





1   2   3   4   5

Похожие:

Информационная карта открытого аукциона iconИнструкция по подготовке и проведению открытого аукциона 3 информационная...
Участник размещения заказа обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе

Информационная карта открытого аукциона iconИнструкция по подготовке и проведению открытого аукциона 3 информационная...
Поставка Реактивов и лабораторных расходных средств для нужд: муз «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской...

Информационная карта открытого аукциона iconИнструкция по подготовке и проведению открытого аукциона 3 информационная...
Поставка Реактивов и лабораторных расходных средств для нужд: муз «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской...

Информационная карта открытого аукциона iconI. инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме
Информационная карта открытого аукциона в электронной форме III. Техническая часть

Информационная карта открытого аукциона iconДокументация открытого аукциона
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона указаны...

Информационная карта открытого аукциона iconА. Т. Шипицина «03» октября 2013 года
I. Информационная карта открытого аукциона в электронной форме

Информационная карта открытого аукциона iconТехническое задание 34 раздел информационная карта открытого аукциона...
Процедура закупки проводится на основании Федерального закона от 18. 07. 2011 n 223-фз

Информационная карта открытого аукциона icon1. 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений 9
Информационная карта запроса предложений», пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию...

Информационная карта открытого аукциона iconДокументация о проведении открытого запроса котировок в электронной...
Договора поставки, предмет и условия которого указаны в разделе II «Информационная карта»

Информационная карта открытого аукциона iconДокументация об открытом аукционе
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков...

Информационная карта открытого аукциона iconОткрытый аукцион в электронной форме
Информационная карта документации открытого аукциона в электронной форме является неотъемлемой частью настоящей документации и разъясняет...

Информационная карта открытого аукциона iconИнструкция по подготовке и представлению документов на участие в...
Техническое задание (Приложение №1 к документации открытого тендера) крепится отдельным файлом

Информационная карта открытого аукциона iconИнформационная карта аукциона в электронной форме
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственный отдел администрации муниципального образования Оренбургский район»

Информационная карта открытого аукциона iconИнформационная карта электронного аукциона 1
Оказание услуг по ремонту автомобилей администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам...

Информационная карта открытого аукциона iconИнформационная карта открытого конкурса
Место нахождения: Российская Федерация, 633208, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 51

Информационная карта открытого аукциона iconИнструкция участникам размещения заказа Информационная карта аукциона...
Аи-80, бензин Аи-92, дизельное топливо для нужд «увд по Озерскому городскому округу»


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск