Заявка №223/44-7/96/592 от 04.02.2013г.
Договор
г. Королёв « » ________2013 г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса Викторовича, действующего на основании Устава, и
_________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________ ________________________, действующего на основании ___________, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Протокола конкурсной (аукционной) комиссии № ___________ от __________________ о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить с использованием своих расходных материалов в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) работы по техническому обслуживанию (далее - Работа) кондиционеров (далее -Оборудование), , а также ремонт и пуско-наладку кондиционера UNIFLAIR, расположенных в подразделениях ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.
Объем Работ и требований к выполнению Работ по настоящему Договору определен в ТЗ (Приложение №1).
Работа по настоящему Договору выполняется на территории Заказчика по адресу: Московская обл., г. Королёв, ул. Ильича, д. 7.
Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями к техническому обслуживанию и ремонту Оборудования, изложенными в технической документации завода-изготовителя.
2.Права и обязанности сторон
-
Заказчик обязуется:
2.1.1.Передать Подрядчику Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию и документацию, необходимую для выполнения Работ на следующий рабочий день после выплаты аванса.
2.1.2.Оплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на. условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3.Обеспечить Подрядчику доступ к электроснабжению.
2.1.4.0беспечить возможность прохода технических специалистов Подрядчика к месту выполнения Работ в соответствии с внутренним распорядком предприятия Заказчика. 2.1.5.Заказчик вправе проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.1.6.Допускать к работе с Оборудованием сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
2.2.Подрядчик обязуется:
2.2.1.Принять у Заказчика Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию .
2.2.2.Своевременно выполнить Работы в соответствии с ТЗ.
2.2.3.В случае необходимости проведения ремонта Оборудования, в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику акт с перечнем необходимых работ, на основании которого Сторонами заключается дополнительное соглашение, с указанием наименования Работ, срока выполнения Работ, их стоимости и порядок расчетов.
2.2.4.Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены устаревших или физически изношенных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит бесперебойную работу Оборудования.
2.2.5.Нести риск случайной гибели или повреждения Оборудования с момента его передачи Заказчиком и до момента его возврата Заказчику.
2.2.6.Не привлекать для выполнения Работ третьих лиц.
2.3.В случае неисполнении или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки в полном объеме. Возмещение убытков осуществляется Подрядчиком на основании претензии Заказчика, с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком убытки.
2.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, качеству и/или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.Срок выполнения работ
3.1.Срок выполнения Работ по первичному техническому обслуживанию Оборудования определен в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Подрядчик приступает к выполнению Работ не позднее 15 мая 2013г. и выполняет её в течение 30 календарных дней, но не позднее 15 июня 2013г.
3.2. Перечень Оборудования, подлежащего повторному техническому Обслуживанию, определен в Приложении №3, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Подрядчик приступает к Работам по повторному техническому Обслуживанию Оборудования не позднее 01 октября 2013г.и выполняет её в течение 30 календарных дней.
3.3.Выполнение Работ по ремонту и пуско-наладке кондиционера UNIFLAIR производится в срок, предусмотренный для первичного технического обслуживания Оборудования.
В случае необходимости проведения ремонта Оборудования, Стороны руководствуются п.2.2.3. настоящего Договора.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется Сметой и составляет: _________, в т.ч. НДС 18% ____________.
4.2.Оплата Работы по техническому обслуживанию Оборудования, ремонту и пуско-наладке кондиционера UNIFLAIR осуществляется после подписания Сторонами настоящего Договора в следующем порядке:
4.3. Заказчик выплачивает аванс в размере 50% от стоимости Работ, течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета Подрядчика.
4.4.Окончательный расчет за выполненные Работы по первичному и повторному обслуживанию Оборудования и пуско-наладке кондиционера UNIFLAIR производится в течение в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных Работ, по форме КС-2 и справки по форме КС-3 .
4.5.Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.6.Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, в пользу Подрядчика.
4.7.В платежном документе в графе «назначение платежа» Заказчик указывает: наименование оплачиваемых работ, номер договора, номер счета, с НДС 18%.
5. Ответственность сторон
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.2.В случае нарушения сроков окончательного расчета за выполненные Работы по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работы по настоящему договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от её стоимости, за каждый день просрочки. Неустойка подлежит к взысканию, как в период просрочки выполненных работ, так и после выполнения просроченного обязательства.
5.4.3аказчик не несет ни какой ответственности за несоблюдение техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве Работ и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1.Подрядчик, в течение 3-х рабочих дней с момента окончания Работ по первичному и повторному обслуживанию Оборудования и ремонту кондиционера UNIFLAIR, предоставляет Заказчику Акты сдачи- приемки выполненных Работ, по форме КС-2 и справки по форме КС-3 техническую документацию на выполненные работы, с указанием технического состояния Оборудования, материалов и фреона.
6.2.Заказчик, в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 по первичному и повторному обслуживанию Оборудования и ремонту кондиционера UNIFLAIR обязан подписать его или дать мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.Датой фактического исполнения обязательств в полном объеме, считается дата подписания Сторонами Акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 пуско-наладочных Работ по повторному обслуживанию.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует:
выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
своевременное устранение всех дефектов и недостатков, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации.
7.2. Гарантия качества результата Работы ремонта кондиционера UNIFLAIR составляет 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Если в период Гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты и недостатки, то Гарантийный срок продлевается на период их устранения. Устранение недостатков и дефектов Исполнителя осуществляет за свой счет и в сроки согласованные Сторонами.
7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8. Порядок разрешения споров
8.1.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2.В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
8.3.В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
9.Дополнительные условия
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца.
9.2.Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и должна в течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме; о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будет являться сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой.
10.Срок действия договора
10.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
10.2.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, а также скреплены их печатями.
10.3.Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича д. 7
ИНН5099000013
кпп 997850001
Р/с 40502810000020105603
К/с 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
БИК 044525225
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
|
|
|
|
Приложение №1 к договору № 2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по техническому обслуживанию кондиционеров и ремонт кондиционера UNIFLAIR.
Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам.
Техническое обслуживание кондиционеров проводить по согласованному графику. Выполнить контроль состояния, прочистку фильтров, при необходимости дозаправку фреоном. После промывки теплообменника надлежащим образом восстановить все подключения и защитные устройства.
При проведении работ на высоте использовать свое подъемно-транспортное оборудование. У монтажников должен быть допуск к работе на автовышке.
№№ п/п
|
№ корпуса
|
Количество мультизональных систем
|
Количество сплит-систем
|
Примечание
|
1
|
32
|
5
|
1эт. - 2шт.
2эт. - 22шт.
3 эт. - 20шт.
4эт. - 16шт.
|
|
2
|
19
|
|
1эт. - 12шт.
2эт. - 26шт.
3 эт. - 20шт.
|
|
3
|
17
|
|
3эт. - 10шт.
|
|
4
|
16
|
|
1эт. - 2шт.
2эт. - 14шт.
|
|
5
|
50
|
|
2эт. - 3шт.
3эт. - 3шт.
|
|
6
|
40А
|
|
1эт. - 2шт.
2эт. - 2шт.
3 эт. - 4шт.
|
|
7
|
76А
|
|
1эт. - 3шт.
2эт. - 15шт.
|
|
8
|
1
|
|
2эт. - 1шт.
|
|
9
|
36
|
|
2эт. - 7шт.
|
|
10
|
24
|
|
3эт. - 7шт.
|
|
11
|
15
|
|
2эт. - 8шт.
|
|
12
|
14
|
|
2эт. - 11шт.
|
|
Итого:
|
210шт.
|
|
В октябре 2013г. повторно осуществить техническое обслуживание 30 шт. кондиционеров.
Если в процессе техобслуживания выявятся поломки, выполнить ремонт кондиционеров. Гарантия на ремонт – 12месяцев.
Отремонтировать и выполнить пуско-наладочные работы кондиционера UNIFLAIR.с устройством управления UG30, расположенного в цехе №8. Срок выполнения работ - в течение 30 календарных дней с момента получения аванса.
Перечень неисправностей в кондиционере UNIFLAIR:
1.Не герметизировано пространство под воздушным фильтром кондиционера.
2.Не герметизировано пространство между воздуховодом и отверстием воздухозабора из помещения №214.
3.Не работает система слива и удаления воды при конденсации на испарителе (система находится в разобранном виде). Насос установлен неправильно.
4.Датчики температуры и влажности установлены не в потоке всасываемого из помещения №214 воздуха, а в стороне от него, что значительно увеличивает разницу между параметрами, заданными на устройстве управления кондиционера и реальными параметрами в помещении (при заданной влажности 40% в помещении устанавливается 70-75%, при заданной температуре 22°С устанавливается 20-25°С).
5.При включении прибор выдает сигналы тревоги, инициируемые датчиками:
«НЕ : ОН» - перегрев электрических нагревательных элементов ( во время охлаждения воздуха в помещении). Ручной перезапуск не устраняет дефекта.
«SE : 3F» - неисправность датчика влажности.
«НР : 01» - высокое давление компрессора 1.
При этом датчики не включались, не подвергались каким-либо внешним воздействиям, компрессор не включался.
Раздел 2. Требования к описанию товаров, работ, услуг.
Все работы, выполняемые в процессе обслуживания кондиционеров, должны быть представлены службе РЭД-44.
При подписании акта выполненных работ, представляется вся документация: паспорта на оборудование, сертификаты соответствия на оборудование и материалы, гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации, исполнительные схемы.
Раздел 3. Условия поставки.
Работы выполняются на территории ОАО «Тактическое ракетное вооружение».
Срок выполнения работ май- июнь 2013г., повторное обслуживание – октябрь 2013г.
Раздел 4. Оценочная стоимость и порядок расчетов.
1. Стоимость работ в соответствии с коммерческим предложением участника рынка на ремонт UNIFLAIR составляет 89000, 00 руб., на техобслуживание в соответствии с коммерческим предложением 686513,50 руб. и на запасные части 124486,50 руб. Всего 900000,00 (девятьсот тысяч) руб.,00 коп.
2. Оплата производится заказчиком: аванс - 50% на основании выставленного счета, окончательный платеж - 50% после подписания акта выполненных работ.
Раздел 5. Требования к подрядчику.
Направлять специалистов по техобслуживанию в течение 24 часов после поступления заявки от заказчика. Заявка передается по телефону или факсу.
Раздел 6. Требования к представленной документации и предложению подрядчика.
Подрядчик представляет техническую документацию на выполненные работы с указанием технического состояния кондиционеров, материалов и фреона, затраченных на техобслуживание и ремонт.
Раздел 7. Дополнительные требования.
Наличие лицензии ФСБ.
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
|
|
|
|
Приложение №2 к договору № от 2013г.
Перечень кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию
№№ п/п
|
№ корпуса
|
Количество мультизональных систем
|
Количество сплит-систем
|
Период и срок выполнения Работ
|
1
|
32
|
5
|
1эт. – 2 шт.
2эт. – 22 шт.
3 эт. – 20 шт.
4эт. – 16 шт.
|
май – июнь 2013г.
30 календарных дней, с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика
|
2
|
19
|
|
1эт. – 12 шт.
2эт. – 26 шт.
3 эт. – 20 шт.
|
3
|
17
|
|
3эт. - 10шт.
|
4
|
16
|
|
1эт. – 2 шт.
2эт. – 14 шт.
|
5
|
50
|
|
2эт. – 3 шт.
3эт. – 3 шт.
|
6
|
40А
|
|
1эт. – 2 шт.
2эт. – 2 шт.
3 эт. – 4 шт.
|
7
|
76А
|
|
1эт. – 3 шт.
2эт. – 15 шт.
|
8
|
1
|
|
2эт. – 1 шт.
|
9
|
36
|
|
2эт. – 7 шт.
|
10
|
24
|
|
3эт. – 7 шт.
|
11
|
15
|
|
2эт. – 8 шт.
|
12
|
14
|
|
2эт. – 11 шт.
|
Итого:
|
210шт.
|
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
|
|
|
|
Приложение №3 к договору № от 2013г.
Перечень кондиционеров подлежащих повторному техническому обслуживанию
№п/п
|
№ корпуса
|
Количество сплит-систем
|
Примечание
|
1.
|
32
|
2 эт. ком.217 – 5 шт.
3 эт. ком.301 – 5 шт.
4 эт. ком.405 – 3 шт.
|
октябрь 2013г.
|
2.
|
19
|
1эт. ком.103-7 шт.
1эт. ком.105-2 шт.
1эт. ком.1-3 шт.
3 эт. ком.330-2 шт.
|
октябрь 2013г.
|
3.
|
16
|
2 эт.ком.2 – 3 шт.
|
октябрь 2013г.
|
Итого: 30 шт.
|
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
|
|
|
|
|