Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»


Скачать 238.94 Kb.
Название Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

Заявка № 223/103/67/914 от 27.04.12



ДОГОВОР № __________
г. Королев, Московская обл. «___» __________ 2012г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые далее – «Стороны», на основании протокола закупочной комиссии №____от _______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


  1. Поставщик обязуется поставить на условиях поставки DDP г. Королев, Московская область согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 Камеру струйной очистки КСО 110-Н СФР (далее – Оборудование), включая комплект принадлежностей и быстроизнашиваемых деталей для обеспечения работы поставляемого Оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

  2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ильича, дом 7 (далее по тексту - адрес поставки).

  3. Поставщик предоставит Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ на поставляемое Оборудование, если оно подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством.

  4. Количество, наименование, цена, срок поставки Оборудования установлены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Технические характеристики определены в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  1. Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями Договора в комплекте с технической документацией согласно ст.5 настоящего Договора.


2. ЦЕНА ДОГОВОРА


  1. Цена за единицу Оборудования, поставляемого по настоящему договору составляет _________________________ руб. ______ коп. ( сумма прописью ), в том числе НДС 18%. ________________ руб. ______ коп. ( сумма прописью ).

  2. Цена на пуско-наладочные работы 1 единицы Оборудования составляет _________________________ руб. ______ коп. ( сумма прописью ), в том числе НДС 18%. ________________ руб. ______ коп. ( сумма прописью )

  3. Цена Договора понимается на условиях поставки DDP г. Королев, Московская область согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 (склад Заказчика), включая стоимость Оборудования, в том числе тары, упаковки, маркировки, стоимость необходимого для этого материала, стоимость доставки, пуско-наладочных работ.

  4. Налоги, сборы и пошлины, взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора, оплачиваются Поставщиком.

  5. Цены за единицу Оборудования, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являются твердыми на весь срок действия Договора и пересмотру не подлежат.


3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ


  1. Поставщик обязан поставить Оборудование по настоящему договору в Адрес поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выплаты Заказчиком аванса в размере 50% от общей суммы договора.

  2. Поставщик имеет право досрочной поставки Оборудования только по согласованию с Заказчиком.

  3. К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с условиями Договора, испытано, упаковано, замаркировано, и поставлено на условиях DDP - склад Заказчика в г. Королев Московской области согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 по Адресу поставки.

Датой фактической поставки оборудования считается дата Акта приема-передачи Оборудования, подписанного Сторонами

Датой поставки технической документации считается дата Акта приема-передачи Оборудования, подписанного Сторонами.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ


  1. Оплата по настоящему договору будет производиться в безналичном порядке, в рублях РФ в следующим порядке:

  • аванс в размере 50% от общей стоимости Оборудования оплачиваются Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора и получения Заказчиком 1 (одного) экземпляра оригинала счета Поставщика;

  • оставшиеся 50% от общей стоимости Оборудования оплачиваются Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Оборудования к отгрузке по счету Поставщика;

  • оплата пуско-наладочных работ по поставленному Оборудованию, производится в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки пуско-наладочных работ.

  1. Счет-фактура направляется Поставщиком Заказчику в сроки предусмотренные действующим законодательством РФ.


5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


  1. Комплект нижеследующих документов должен быть упакован вместе с Оборудованием в водонепроницаемой упаковке:

1) инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на русском языке в 2-х экземплярах;

2) паспорт Оборудования;

3) заверенная Поставщиком копия сертификата соответствия/качества Оборудования или протокол испытания Оборудования, подтверждающий соответствие Оборудования условиям Договора;

4) руководство по сервисному обслуживанию.

  1. Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания Оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

  2. В случае не вложения технической документации в ящики поставка считается некомплектной.

6. ТАРА И УПАКОВКА

  1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Упаковано и защищено от попадания влаги и механических повреждений.

Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время транспортировки и хранения.

  1. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации Договора, вес брутто и нетто, № Договора. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в ящик вместе с Оборудованием.

  2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению.

  3. Хранение Оборудования в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с условиями хранения, которые должны быть переданы Заказчику одновременно с Оборудованием.

  4. После прибытия Оборудования на место назначения Поставщик передает его на хранение Заказчику. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

  5. Если при распаковке мест обнаруживается внутритарная недостача Оборудования или его частей, о чем составляется соответствующий рекламационный акт, подписываемый Поставщиком и Заказчиком. Поставщик обязан поставлять отсутствующие позиции и количество в возможно короткий срок, согласованный с Заказчиком, с даты получения рекламационного акта на условиях поставки, указанных в пункте 3.2. Все расходы, связанные с доставкой Оборудования, несет Поставщик.

  6. Если Заказчик производит распаковку прибывшего Оборудования самостоятельно в отсутствие полномочного представителя Поставщика, не прибывшего в срок, назначенный Заказчиком, то Заказчик составляет акт, описывающий поставленное Оборудование, и в случае необходимости рекламационный акт в соответствии с п. 6.6.


7. МАРКИРОВКА

  1. Ящики маркируются с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой краской следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за границы) языках:

Договор №

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Место назначения (Адрес поставки)

Место № /Общее количество мест

Вес нетто/брутто (кг)

Размеры (см): (длина, ширина, высота)

На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка:

Осторожно

Верх

Не кантовать

Или другая необходимая маркировка

  1. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и/или отправкой его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.


8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Поставщик обязан:

  1. Информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и о готовности Оборудования к отгрузке, сообщать Заказчику точное время и дату поставки Оборудования в Адрес поставки.

  2. После поставки Оборудования до адреса поставки провести работы по установке, наладке и пуску Оборудования. По окончании указанных работ направить Заказчику в течение 3-х рабочих дней Акт сдачи приёмки пуско-наладочных работ

  3. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Заказчику по телексу или факсу следующие данные;

  • номер Договора;

  • наименование Оборудования;

  • дата отгрузки;

  • вид транспорта и его номер;

  • номер накладной;

  • количество мест;

  • вес брутто и нетто.

  1. Одновременно с поставкой Оборудования передать Заказчику оригиналы товарных накладных. В графе "получатель" Поставщик должен указать номер Договора, Заказчика, его почтовый адрес, место назначения.

  2. Одновременно с Оборудованием Поставщик направит следующую товаросопроводительную документацию:

  • упаковочные листы;

  • документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого Оборудования.

    1. Участвовать в приемке Оборудования в соответствии со статьей 10 настоящего Договора. За свой счет устранять недостатки Оборудования, с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

    2. В случае поставки некачественного Оборудования или Оборудования, несоответствующего условиям Договора по ассортименту, маркам и/или техническим характеристикам, произвести ремонт или заменить его на Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора. При невозможности замены некачественного Оборудования, с согласия Заказчика, вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты такого Оборудования, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика и выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от суммы настоящего договора.

    3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета, В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

    4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение условий настоящего Договора привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности и соблюдение сроков согласно п. 3.1 настоящего Договора. Все расчеты с соисполнителями будут осуществляться Поставщиком самостоятельно. Заказчик не несет никакой материальной или юридической ответственности в случае возникновения претензий к Поставщику со стороны соисполнителей.

  1. Заказчик обязан:

  1. Принять от Поставщика Оборудование, письменно уведомить его о завозе Оборудования, если поставка Оборудования осуществляется на централизованный склад.

  2. Обеспечить Поставщику доступ на территорию по адресу поставки для выполнения обязательств по Договору.

  3. При отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Оборудования на склад Заказчика подписать Акт приема-передачи Оборудования, составленный в 2 (двух) экземплярах, представленный Поставщиком. В случае несоблюдения Заказчиком указанного срока и отсутствия претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования, Оборудование считается принятым Заказчиком без замечаний, а Акт считается подписанным.

  4. Направить один экземпляр Акта приема-передачи Оборудования Поставщику на следующий рабочий день с даты подписания указанного Акта.

  5. Произвести Поставщику оплату поставленного Оборудования в полном объеме и в установленном порядке.



9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническим условиям, указанным в настоящем Договоре и приложениях.

  2. Поставщик гарантирует, что:

а) техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и достаточной для эксплуатации и технического обслуживания Оборудования,

б) безотказную работу Оборудования в период гарантийного срока;

в) послегарантийное обслуживание через центр сервисного обслуживания на территории РФ.

  1. Гарантийный срок для Оборудования, комплекта принадлежностей и деталей составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки пуско-наладочных работ.

  2. Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Поставщиком в период Гарантийного срока с выездом на место установки Оборудования в согласованные сторонами сроки.

  3. В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять ремонт или замену любой неисправной части Оборудования, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, не является результатом внесения изменений в Оборудование или его повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

  4. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Оборудования, срок действия гарантии соразмерно продлевается на срок ремонта или замены какой-либо части Оборудования.

  5. Если Поставщик не направит своего представителя Заказчику в сроки, установленные п. 9.4 Договора, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках, который является окончательным и обязательным для Поставщика, и направляет его Поставщику по факсу с последующим подтверждением заказной почтой,

  6. Все дефекты, выявленные в Оборудовании при его установке или в период Гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить в согласованные Сторонами сроки. В случае обнаружения в процессе установки некомплектности поставленного Оборудования, Поставщик обязуется в согласованный с Заказчиком срок доукомплектовать Оборудование.

  7. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену какой-либо части Оборудования, эта неисправная часть Оборудования становится собственностью Поставщика.

  8. Срок устранения неисправностей в период действия Гарантийного срок не должен превышать 14 календарных дней.


10. СДАЧА-ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

  1. При осуществлении приемки Оборудования Заказчик совершает необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования согласно Инструкций о порядке приемки товара, утвержденных Госарбитражем СССР от 15.06.1965 г, и от 25.04.1966 г. (П-6, П-7) и статьей 513 Гражданского кодекса РФ и методики завода изготовителя.

  2. Оборудование считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

  • по качеству - в соответствии с сертификатом качества и/или паспортом, выданным заводом изготовителем;

  • по количеству - согласно количеству мест и весу, указанным в транспортных накладных и упаковочных листах.

  • по установке и наладке – с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки пуско-наладочных работ.

Окончательная приемка по количеству осуществляется по прибытии Оборудования в место назначения, и документом, ее подтверждающим, является Акт приема-передачи Оборудования, подписанный представителями Сторон.

  1. При наличии у Заказчика претензий по комплектности Оборудования Заказчик и Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Оборудования на склад Заказчика составляют рекламационный акт с указанием претензий и сроков их устранения. Акт приема-передачи Оборудования в этом случае подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента устранения претензий.

  2. Техническая документация на русском языке (паспорт изготовителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Оборудования, и другие документы) передаются Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Оборудованием.

Поставка Оборудования без технической документации считается ненадлежащей и такое Оборудование не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

  1. Право собственности на Оборудование, а также риски его случайного повреждения или случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента фактического поступления Оборудования на склад Заказчика.


11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  2. В случае просрочки по вине Поставщика поставки Оборудования против сроков, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка подлежит взысканию как в период невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Оборудования, так и после поставки просроченного к поставке Оборудования. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка срока поставки произошла вследствие непреодолимой силы.

  3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего по ассортименту, маркам или по прочим техническим характеристикам условиям договора, поставка считается просроченной и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 11.2 договора. Начисление неустойки производится с момента, когда Оборудование должно было быть поставлено по условиям Договора до дня фактического исполнения обязательства.

  4. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в сроки, установленные ст. 10 настоящего Договора, в том числе в период Гарантийного срока эксплуатации. Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости бракованного и/или некомплектного Оборудования, а также компенсирует ему в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) Оборудования.

  5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Заказчику технической документации» сертификатов на поставляемое Оборудование, товарной накладной вместе с Оборудованием и счета-фактуры, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый день задержки до дня предоставления документов.

  6. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой Стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной Стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

  7. Уплата неустойки, штрафов и пени в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает Сторону, их уплатившую, от исполнения обязательства по договору,

  8. Размер неустоек не подлежит изменению в арбитражном порядке.

  9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

  10. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда Стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с п. 12.2 настоящего договора.


12. АРБИТРАЖ

  1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возможно возникших из настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.

  2. В случае если Стороны не могут придти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  3. Решения Арбитражного Суда являются окончательными и обязательными для обеих сторон.


13. ФОРС-МАЖОР

  1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

  3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или в которой произошло такое событие (либо Торговой палатой государства стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

  4. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательства.

  5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения будет продлен на срок действия указанных обстоятельств.

  6. Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны примут решение о целесообразности дальнейшего исполнения Договора, Каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.


14. ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ


  1. Поставщик принимает на себя все заботы и расходы по приобретению необходимых разрешений (лицензий) на ввоз в Россию Оборудования по настоящему договору (если таковая необходима).

  2. О получении экспортной лицензии Поставщик обязан сообщить Заказчику за 1 (один) месяц до начала поставки.

  3. Если Поставщик до указанного срока не может получить экспортную лицензию, или, если до окончания поставки экспортная лицензия будет аннулирована компетентными органами страны изготовителя, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично.


15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


  1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами, Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к Договору.

  2. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу,

  3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

  4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.

  5. Во всем, что прямо не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,

  6. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ______листов.

  7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН


ПОСТАВЩИК
_____________________________________

_____________________________________
Адрес: _______________________________

______________________________________
ИНН ______________/КПП _____________

ОГРН________________/ОКПО__________
Банковские реквизиты:

_____________________________________

Р/с __________________________________

К/с __________________________________

БИК _________________________________

ЗАКАЗЧИК
ОАО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141080, Московская обл., г. Королёв,

ул. Ильича, д. 7
ИНН 5099000013/КПП 997850001

Банковские реквизиты:

ЗАО «ТКБ», г. Москва

Р/с 40502810100000000053

К/с 30101810800000000388

БИК 044525388




___________________

Генеральный директор

____________________ Б.В. Обносов



Приложение № 1

к договору № ___

от ___.___.2012г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ


Наименование


Кол-во (шт.)

Гарантия (мес.)

Цена (в руб.)

с НДС 18%

Срок изготовления и

поставки

Камера струйной очистки КСО 110-Н СФР

1

12





30 (тридцать) календарных дней с момента перечисления аванса в размере

50 % от общей стоимости Оборудования


Пуско-наладочные

работы














Общая стоимость договора составляет: ( .

сумма прописью )


ПОСТАВЩИК



ЗАКАЗЧИК
ОАО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение»



___________________

Генеральный директор

____________________ Б.В. Обносов



Приложение № 2

к договору № ___

от ___.___.2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку камеры струйной очистки КСО 110-Н СФР
Раздел 1. Требования к Оборудованию


  1. Наименование Оборудования: Камера струйной очистки КСО 110-Н СФР

  2. Требование к поставляемому Оборудованию:

Камера предназначена для очистки: снятия ржавчины, песка и окалины, получения необходимой шероховатости, снятия слоёв, матирования, упрочнения, снятия заусенцев и полирования, а так же для подготовки поверхностей перед нанесением антикоррозионных, лакокрасочных, металлизационных покрытий.

Для работы камеры используются стальной высококремнистый песок, электрокорунд, карбид кремния, стальная или чугунная дробь фракцией 0,1-1,2 мм.; сжатый воздух, очищенный от влаги и масла, давлением 3,5-7 кгс/см2 и расходом 1,3-5,6 м3/мин в зависимости от диаметров струйного и воздушного сопла (см. табл.2). Камера должна быть предназначена для работы в закрытом помещении без подключения к системам вентиляции, должна быть оборудована системой удаления загрязненного воздуха из рабочей зоны и его очистки, с одновременной очисткой абразивного материала от крупных включений и пыли.
Раздел 3. Основные характеристики Оборудования


Наименование параметра

Значение

Габаритные размеры фильтра (ДхШхВ) , мм

980х980х2220

Габаритные размеры рекуператора (ДхШхВ) , мм

900х900х2500

Габаритные размеры камеры (ДхШхВ) , мм

1100х900х2000

Внутренние размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм

980х600х700

Габариты загрузочного проема (ДхВ)

(при фронтальной загрузке),мм

980х700

Габариты смотрового окна, мм

530х205

Рабочее давление, МПА

0,35-0,7

Расход сжатого воздуха, м3/мин*

1,3-5,6

Производительность, м2/час*

5-20

Электроэнергия

~380

*В зависимости от диаметра сопла
Камера должна обеспечивать при требуемом давлении и расходе сжатого воздуха получение очищенной поверхности.



Диаметр сопла, мм

Давление воздуха, кгс/см²

Раб. давление

3,5

4,2

5,0

5,6

6,3

7,0




6

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,5

м³/мин

8

2,2

2,5

2,9

3,3

3,6

4,2

м³/мин

10

3,0

3,6

4,0

4,6

5,0

5,6

м³/мин


Камера должна обеспечивать высокое качество обработки при использовании любого абразивного материала требуемой фракции и твёрдости.
Раздел 4. Комплектация Оборудования:

Стандартная

  • камера

  • самоочищающийся фильтр с вентилятором

  • сепаратор

  • установка напорная

  • сопло абразивоструйное в комплекте с соплодержателем

  • перчатки



Дополнительная

  • выдвижной поворотный стол диаметром 600мм на приставной раме с бункером и направляющими.


Быстроизнашиваемые детали
  • Сопло абразивоструйное «карбид-бора» Ø 6 мм – 2 шт.
  • Сопло абразивоструйное «карбид-бора» Ø 8 мм – 2 шт.
  • Сопло абразивоструйное «карбид-бора» Ø 10 мм – 2 шт.
  • Перчатки камерные (за пару) – 10 шт.
  • Фильтрующий элемент AL-616-P.



Раздел 5. Стоимость оборудования


Стоимость камеры включает:

  • стоимость в базовом исполнении;

  • стоимость дополнительных опций и приспособлений, быстроизнашиваемых деталей;

  • стоимость транспортировки; налог на добавленную стоимость (НДС), таможенные платежи и сборы и т.д.;

  • стоимость проведения пуско-наладочных работ.



Раздел 6. Условия оплаты


Оплата производится в следующем порядке 50% предоплата, 50% после получения извещения о готовности Оборудования к отгрузке.

Раздел 7. Срок изготовления оборудования


30 календарных дней с момента перечисления авансового платежа.


Раздел 8. Гарантийный срок эксплуатации


Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки пуско-наладочных работ.

Срок устранения замечаний во время гарантии не более двух недель.

Поставщик камеры обязуется обеспечить послегарантийное обслуживание через центр сервисного обслуживания на территории РФ.
Раздел 9. Особые условия
Поставка на условиях DDP, г. Королев, ОАО «КТРВ».
В комплект поставки должен входить комплект документации на русском языке для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта камеры (в том числе чертежи сопел и других быстроизнашивающихся деталей) -2экз.
Наладка и пуск в эксплуатацию оборудования производится в корпусе №15 ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, д.7.


ПОСТАВЩИК



ЗАКАЗЧИК
ОАО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение»



___________________

Генеральный директор

____________________ Б.В. Обносов







Похожие:

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Открытое акционерное общество (оао) «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Открытое акционерное общество (оао) «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Открытое акционерное общество (оао) «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Открытое акционерное общество (оао) «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Открытое акционерное общество (оао) «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Договор на поставку товара 2013 г г. Королев Открытое акционерное...

Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Собранием акционеров Распоряжение Росимущества
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и его дочерних предприятий (далее – Корпорация), необходимые акционерам для оценки...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Определение, предназначение, организация, вооружение и боевая техника...
Мотострелковая бригада /мсбр,/ основное общевойсковое тактическое соединение Сухопутных войск
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Коллективный договор
Работодатель, и работники иаз – филиала ОАО «Корпорация «Иркут», в лице своего представителя председателя первичной профсоюзной организации...
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Оао «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «оск»
Оао «Объединенная судостроительная корпорация», (оао «оск») юридический адрес: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д....
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon Оао «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «оск»
Оао «Объединенная судостроительная корпорация», (оао «оск») юридический адрес: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д....
Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» icon О проведении запроса предложений в электронной форме
Заказчик Акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления» (сокращенное наименование ао «Корпорация «спу-цкб тм),...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск