Оао «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
|
Скачать 123.48 Kb.
|
|
Заявка № 223/44-7/272/939 от 20.03.2013г. Договор г. Королёв «__» ______ 2013г. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса Викторовича, действующего на основании Устава, и _________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________ ________________________, действующего на основании ___________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Протокола конкурсной (аукционной) комиссии № __________ от ________________ о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по техническому диагностированию внутреннего газопровода высокого и среднего давления, а также газового оборудования ГРУ и 2-х котлов ПТВМ-30 №7-8 (далее - Объект) в центральной котельной, расположенных на территории ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.Технические требования к выполнению работ содержатся в Техническом задании ( далее - ТЗ Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью настоящего договора). 1.3. Работа по настоящему Договору выполняется на территории Заказчика по адресу: Московская обл., г.Королёв, ул.Ильича, д.7. Исполнитель приступает к выполнению работ на следующий рабочий день после передачи ему Заказчиком Объекта и комплекта технической документации, необходимой для выполнения работ, и выполняет её в течение 30 рабочих дней. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. 2.Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1.Передать Исполнителю Объект и комплект технической документации, необходимые для выполнения работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 2.1.2.Оплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2.1.3. Обеспечить возможность прохода специалистов Исполнителя к месту выполнения Работ в соответствии с внутренним распорядком предприятия Заказчика. 2.1.4.Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. Принять у Заказчика Объект, подлежащий техническому диагностированию. 2.2.2.Своевременно выполнить работы в соответствии с ТЗ (Приложение №1). 2.2.3. Не привлекать к выполнению работ третьих лиц. 2.2.4.Предоставить Заказчику заключение экспертизы, утвержденное в Ростехнадзоре. 2.3.Не передавать документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без письменного согласия Заказчика. 2.4. Нести риски случайной гибели и повреждения Объекта переданного для проведения работ по настоящему Договору. 2.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки в полном объеме. Возмещение убытков осуществляется Исполнителем на основании претензии Заказчика, с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком убытки. 2.6.Выполнить работы с гарантией качества в соответствии и согласно требованиям: -Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-Ф3; -Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов; -Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО (РД 03-484-02). -Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения (РД 12-608-03). -Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03); -Расчета на прочность стальных трубопроводов (СНиП 2.04.12-86); -Газораспределительных систем (СНиП 42-01-02); -Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03; -СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб; -ОП 501 ЦД 97 «Основные положения по ультразвуковой дефектоскопии с изменениями №1; -ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; -ГОСТ 21105-86. Контроль неразрушающий. Магнитно-порошковый метод. -ГОСТ 28702-90. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования. -ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бриннелю переносными твердомерами статического действия; -«Методика технического диагностирования надземных газопроводов» (согласно: Управление по надзору на общепромышленных опасных производственных объектах Ростехнадзора исх.№03-04-11/131 от 31 августа 2004г.); -Правила Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878). 3. Цена Договора и порядок расчетов 3.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется сметой и составляет ___________________________________________, в т.ч. НДС 18%___________________. 3.2. Работа, выполненная по настоящему Договору, оплачивается Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати ) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 3.4. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика, в пользу Исполнителя. 3.5.В платежном документе в графе «назначение платежа» Заказчик указывает: наименование оплачиваемых работ, номер договора, номер счета. 3.6. Счет-фактура направляется Исполнителем Заказчику в соответствии с действующим законодательством РФ. 4. Ответственность сторон 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 4.2. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные работы по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работы по настоящему договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1% от её стоимости, за каждый день просрочки. 5.Порядок сдачи и приемки работ 5.1. Исполнитель, в течение трех рабочих дней с момента окончания работ по настоящему Договору предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки выполненных работ, с приложением комплекта технической документации и заключения экспертизы промышленной безопасности РОСТЕХНАДЗОРа. 5.2.Заказчик, в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или дать мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. 5.3.Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ, соответствует государственным стандартам и техническим условиям. 6.Гарантийные обязательства 6.1. Подрядчик гарантирует:
7. Порядок разрешения споров 7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 7.2. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. 7.3. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 8. Дополнительные условия 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца.8.2.Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и должна в течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будет являться сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой. 9. Срок действия договора 9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, а также скреплены их печатями. 9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Приложение №1 к договору № от 2013г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам Наименование: Проведение работ по диагностированию внутреннего газопровода высокого ø 200мм, L-25м и среднего давления ø 350мм, L-30м, ø200мм, L-40м, а так же газового оборудования газораспределительной установки (ГРУ) и 2-х котлов ПТВМ-30М центральной котельной ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Виды обеспечения: Обеспечение включает в себя техническую документацию, обеспечивающую возможность выполнения всего комплекса работ по проведению работ по техническому освидетельствованию газопровода высокого ø200мм, L-25м и среднего давления ø350мм, L-30м, ø200мм, L-40м, а так же газового оборудования ГРУ и 2-х котлов ПТВМ-30М. В состав комплекта технической документации, предоставляемого заказчиком входят:
Цель работы: определение текущего технического состояния внутреннего газопровода высокого ø200мм, L-25м и среднего давления ø350мм, L-30м, ø200мм, L-40м, а так же газового оборудования ГРУ и 2-х котлов ПТВМ-30М, их соответствие предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности, и определение возможности, условий их дальнейшей эксплуатации. Раздел 2. Требования к описанию товаров, работ, услуг поставщиком
Раздел 3. Условия поставки
3.1.По факту выполнения работ подрядная организация обязана предоставить комплект технической документации: 3.1.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности РОСТЕХНАДЗОРа. 3.1.2. Акт приемки работ владельцем от подрядной организации.
- определение отсутствия электрических контактов между газопроводом и другими инженерными сетями, металлическими конструкциями зданий и сооружений.
Раздел 4. Оценочная стоимость и порядок расчетов Стоимость работ по проведению работ по диагностированию внутреннего и наружного газопровода высокого ø200-25м и среднего давления ø350-30м, ø200-40м, а так же газового оборудования ГРУ и 2-х котлов ПТВМ-30М составляет 250000,00 (двести пятьдесят тысяч) руб.,00 коп. Оплата происходит в течение 15 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ. Раздел 5. Требования к поставщикам. Требования к подрядной организации: - наличие офиса в г. Москве или Московской области; - присутствие на рынке услуг не менее 10 лет; - наличие подтвержденного опыта по диагностированию внутреннего и наружного газопровода высокого и среднего давления, питающих котельную; - наличие необходимой разрешительной документации для осуществления деятельности, удовлетворяющей условиям данного технического задания, Государственные лицензии и сертификаты; - членство в СРО; - разрешение РОСТЕХНАДЗОРа на проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов и котлов; - наличие персонала, аттестованного и допущенного к выполнению работ по данному техническому заданию; - наличие оснащенной базы для выполнения неразрушающего контроля металлических конструкций; - опыт работ по составлению отчётной документации и утверждению е в органах РОСТЕХНАДЗОРа. Раздел 6. Требования к предоставлению документации и предложения поставщиком. По факту выполнения работ подрядная организация обязана предоставить комплект технической документации: - заключение экспертизы промышленной безопасности РОСТЕХНАДЗОРа; - акт приемки работ владельцем от подрядной организации.
|
