Договор поставки №____________
г. Ростов-на-Дону «___»_________2011 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и победитель запроса котировок цен № 50.02-08/112к/11, наименование запроса котировок цен: «Поставка пресса ручного гидравлического с пресс-формами для нужд ЦКП «Наноразмерная структура вещества» Южного федерального университета» (протокол № ____от ________) ________________________________________________________ (далее – «Поставщик»), зарегистрированное (ный, ная) в _________________________________________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________) в лице ____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Предмет Договора
По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику пресса ручного гидравлического с пресс-формами для нужд ЦКП «Наноразмерная структура вещества» Южного федерального университета (далее - «оборудование»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Номенклатура оборудования, комплектация, технические характеристики оборудования, цена, количество (объем) определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора).
Цена Договора
Оплата осуществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы развития ЮФУ (ст. 310, м. 2.1).
Цена Договора составляет: ________ (_______________________) рублей ____ копеек, в т. ч. НДС в сумме: _________ (____________________________) рублей ___ копеек.
Валютой Договора является Российский рубль.
Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного оборудования (цены Договора), предусмотренной Договором следующим образом:
первый платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора заказчик перечисляет на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора, на основании представленного Поставщиком счета;
окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены договора заказчик перечисляет на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами товарной накладной, акта приема-сдачи и представленного Поставщиком счета.
Цена Договора фиксирована на весь срок исполнения Договора.
Цена Договора включает общая стоимость оборудования (товара), все затраты, издержки и иные расходы поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Условия поставки
Поставка оборудования по Договору осуществляется Поставщиком путем передачи оборудования по адресу: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5, физический факультет Южного федерального университета, комната 010, ЦКП «Наноразмерная структура вещества».
Доставка оборудования по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств поставщика.
Поставка оборудования осуществляется в неповрежденной упаковке изготовителя. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
Поставщик должен передать одновременно с поставкой оборудования, все относящиеся к поставляемому оборудованию документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
Срок поставки оборудования: в течение 5 (пяти) недель с момента перечисления авансового платежа.
Поставка должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
Гарантии качества
Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по Договору оборудования составляет ____ (________) месяцев.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами и передаваемые Заказчику после подписания Акта приема-передачи оборудования и Акта пуско-наладки оборудования.
Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, безупречное качество изготовления оборудования и его сборки и полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.
Началом гарантийного срока оборудования является дата подписания соответствующего Акта пуско-наладки оборудования. Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в процессе приемки или использования оборудования и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков или замена оборудования производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Поставщику письменного сообщения о выявленных недостатках.
Поставщик настоящим гарантирует, что оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования.
Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.
В случае замены или исправления дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается.
Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и имели бы не худшие функциональные характеристики.
Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к оборудованию.
Сервисное обслуживание товара должно производиться на территории Российской Федерации в течение всего срока эксплуатации товара.
Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.
Поставщик гарантирует, что оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
При поставке импортного оборудования Поставщик предоставляет нижеследующую документацию по оборудованию на русском языке:
копию сертификата соответствия на оборудование;
инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование.
-
Порядок приемки оборудования
В случае выявления при приемке оборудования несоответствия оборудования условиям договора Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для продолжения приемки оборудования и составления двустороннего акта. Вызов Поставщика осуществляется телеграммой в адрес Поставщика или по факсу, и должен содержать: наименование оборудования, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, пломб, дату и место приемки.
Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Заказчика, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.
Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной, Акта сдачи-приемки обязательств по Договору (далее – «Акт») и Акта приема-передачи оборудования. При отказе от подписания Акта одной из сторон об этом делается отметка в Акте. Основания отказа излагаются лицом, отказавшимся подписывать Акт.
Некачественное (некомплектное) оборудования считается не поставленным.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика письменного извещения о завершении исполнения обязательств по Договору составляет акт сдачи-приемки обязательств по Договору за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения Договора.
При обнаружении в процессе сдачи-приемки обязательств по Договору отступлений от условий настоящего Договора или иных недостатков, Заказчик обязан заявить об этом Поставщику и отразить это в акте сдачи-приемки обязательств по Договору, который подписывается обеими сторонами с указанием перечня недостатков, подлежащих исправлению, и сроков их исправления, но не более 7 (семи) календарных дней с момента подписания данного Акта.
Заказчик, обнаруживший после сдачи-приемки обязательств по Договору отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан за свой счет произвести необходимые исправления в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения этого уведомления.
При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков исполнения обязательств по Договору или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а, если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе Стороны поровну. Во всех случаях (независимо от наличия или отсутствия вины Поставщика), если экспертиза подтвердила, что ненадлежащее качество выполненных работ возникло по вине производителя материалов и/или оборудования, расходы на экспертизу несет Поставщик.
-
Ответственность Сторон
В случае нарушения сроков поставки оборудования, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В случае несоответствия оборудования количеству (объему), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленного оборудования, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
Права и обязанности Сторон
-
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке оборудования.
-
Заказчик обязуется:
Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки оборудования.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленное оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.
-
Поставщик вправе:
Требовать оплаты поставленного оборудования.
-
Поставщик обязуется:
Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.
За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком настоящим Договором.
-
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
-
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительно соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону.
-
Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
ИНН 6163027810 КПП 616301001
Р/с 405 038 102 0000 3 0000 32
В ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015762
К/с 30101810100000000762
ОГРН банка 1026100001949
|
Поставщик:
|
__________________(_________________)
М.П.
|
__________________(________________)
М.П.
|
Контактное лицо от Заказчика:
Контактное лицо от Поставщика:
Приложение № 1
к Договору
от «___» __________2011 г. № _____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование товара, товарный знак (марка)
|
Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
|
Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за единицу
|
Общая стоимость
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик:
|
Поставщик:
|
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет»
|
|
_________________ (____________________)
М.П.
|
__________________ (___________________)
М.П.
|
Страница из
|