ОАО «СО ЕЭС»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
_____________ О.А. Громов
«__» ________ 20__ года
Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на приобретение исключительного права на проектную документацию «ТЕХНИКО-экономическое обоснование реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ»
г. Самара
2011
Содержание
.Уведомление о проведении открытого запроса предложений 4
.Общие положения 7
2.1.1.Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений 7
2.2.2.Начальная (предельная) цена Договора 8
2.3.4.Внесение изменений в Документацию 9
2.5.5.Правовой статус документов 9
2.5.6.Обжалование 10
2.5.7.Прочие положения 10
4.Проект Договора 17
5. Права Принимающей стороны 32
5. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 35
.1.Требования к Потенциальным Участникам, Участникам 35
.2.Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. 35
.Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 39
.1.Общий порядок проведения запроса предложений 39
.2.Порядок подачи Предложений 39
.3.Требования к сроку действия Предложения 42
.4.Продление срока окончания приема Предложений 42
.5.Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 42
.6.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений 43
.7.Определение Победителя 51
.8.Заключение Договора 51
.9.Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений 52
.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 53
.1.Письмо о подаче оферты (форма 1) 53
7.2. Коммерческое предложение (форма 2) 57
7.3. График выполнения работ (форма 3) 59
7.4. Техническое предложение (форма 4) 63
7.5. Анкета Потенциального Участника (форма 5) 65
7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 68
7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 71
7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 73
7.9 Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 75
-
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1. Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на приобретение исключительного права на проектную документацию «Технико-экономическое обоснование реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ».
2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. По Договору Подрядчик обязуется собственным иждивением в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Сметой (Приложение № 2 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы по разработке технико-экономического обоснования (далее – работы) реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ (далее – ТЭО) с передачей исключительного права на ТЭО в полном объёме, а Заказчик обязуется принять ТЭО и исключительное право на ТЭО, оплатить стоимость работ по разработке ТЭО и вознаграждение за отчужденное исключительное право на ТЭО.
2.2. Срок выполнения работ: начало – с даты подписания Договора; окончание – ноябрь 2013 года.
Разработка ТЭО выполняется двумя этапами:
первый этап (работы п.п. 3.1–3.4 Задания на проектирование):
начало – с даты подписания Договора;
окончание - декабрь 2012 года.
второй этап (работы п.п. 3.5 – 3.11 Задания на проектирование):
начало – январь 2013 года;
окончание – ноябрь 2013 года.
Дата предоставления результатов работ на согласование Заказчику (по первому этапу) - не позднее 01.11.2012.
Дата предоставления результатов работ на согласование Заказчику (по второму этапу) - не позднее 01.10.2013.
(Потенциальный участник вправе предложить иные, более короткие сроки выполнения работ)
2.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.3.1. Стоимость выполненных работ по первому этапу оплачивается Заказчиком в течение 21 (Двадцати одного) дня с даты выставления Подрядчиком счёта, при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по первому этапу разработки ТЭО и устранения выявленных в процессе разработки документации по первому этапу разработки ТЭО недостатков при условии выставления счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3.2. Стоимость выполненных работ по второму этапу оплачивается Заказчиком в течение 21 (Двадцати одного) дня с даты выставления Подрядчиком счёта, при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по второму этапу разработки ТЭО, устранения выявленных в процессе разработки документации по второму этапу разработки ТЭО недостатков, Акта передачи права, при условии выставления счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Потенциальным Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
на имущество не должен быть наложен арест;
наличие опыта выполнения аналогичных работ (не менее 3-х лет)
4. Подробные требования к выполняемым работам, условиям Договора, требования к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также процедурам открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на приобретение исключительного права на проектную документацию «Технико-экономическое обоснование реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ», которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги http://www.odusv.so-ups.ru/.
5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах открытого запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 №372.
6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 11 часов 00 минут «19» декабря 2011 года по рабочим дням (исключая перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел.: (846) 279-73-25, факс (846) 279-70-76.
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 15 часов 00 минут «19» декабря 2011 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения.
8. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений, составляет 4 745 762 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка, кроме того НДС 18 % 854 237 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том числе обязанности по заключению договора с Победителем).
10. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.
11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru..
|