|
ОАО «СО ЕЭС»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
________________ О.А. Громов
«__» _____________ 2011 года
Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на Выполнение работ по созданию системы пожаротушения технологических помещений (серверная, узел связи, электрощитовая) в части нежилого помещения ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 40
Самара
2011 год
Содержание
.Уведомление о проведении открытого запроса предложений 3
.Общие положения 6
2.1.1.Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений 6
2.2.2.Начальная (предельная) цена Договора 7
2.2.3.Разъяснение Документации 7
2.3.4.Внесение изменений в Документацию 7
2.5.5.Правовой статус документов 7
2.5.6.Обжалование 8
2.5.7.Прочие положения 8
.Техническое задание 10
.Проект Договора 23
5. Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 42
.1.Требования к Потенциальным Участникам, Участникам 42
.2.Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. 42
.Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 47
.1.Общий порядок проведения запроса предложений 47
.2.Порядок подачи Предложений 47
.3.Требования к сроку действия Предложения 49
.4.Продление срока окончания приема Предложений 49
.5.Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 49
.6.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений 50
.7.Определение Победителя 56
.8.Заключение Договора 56
.9.Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений 57
.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 58
.1.Письмо о подаче оферты (форма 1) 58
7.2. Коммерческое предложение (форма 2) 61
7.3. График выполнения работ (форма 3) 63
7.4.Техническое предложение (форма 4) 64
7.5 Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) 66
7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 69
7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 72
7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 74
7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 75
-
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1 Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по созданию системы пожаротушения технологических помещений (серверная, узел связи, электрощитовая) в части нежилого помещения ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 40.
2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Объектным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы по созданию системы пожаротушения технологических помещений (серверная, узел связи, электрощитовая) в части нежилого помещения ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 428000, Республика Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 40 (далее – Объект) (далее – Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
2.2. Сроки выполнения Работ по Договору:
- начало выполнения Работ – в течение 3 (Трех) дней с момента подписания Договора.
- окончание выполнения Работ – в течение 5 (Пяти) календарных месяцев с момента подписания Договора, но не позднее «15» июня 2012 года.
2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
Промежуточные платежи (авансы) в размере 80% от цены Работ, выполненных в расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня с момента подписания Сторонами промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за расчетный месяц и выставления Подрядчиком счета на оплату. Счета-фактуры на аванс, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации выставляются Подрядчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения аванса в соответствии с п.3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого месяца, в котором Подрядчиком выполнялись Работы, представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При подписании промежуточных Актов и Справок риск случайной гибели или повреждения части результата Работ, а также право собственности на часть результата Работ не переходят от Подрядчика к Заказчику.
В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.
Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня после полного завершения Работ, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на весь объем Работ по Договору, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14) и после предоставления счета и счета-фактуры на весь объем Работ по Договору, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расчет производится с зачетом всех ранее произведенных по Договору платежей.
3. Потенциальным Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом запросе предложений могут Участники открытого запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (наличие лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);
наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
на имущество не должен быть наложен арест.
4. Подробные требования к выполняемым Работам, условиям Договора, требованиям к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также процедур открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по созданию системы пожаротушения технологических помещений (серверная, узел связи, электрощитовая) в части нежилого помещения ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 40, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги – http://www.odusv.so-ups.ru/.
5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах открытого запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. №372.
6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 16 часов 00 минут (по московскому времени) «14» декабря 2011 года, по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел. (846) 279-73-25, факс (846) 279-70-76.
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 14 часов 00 минут (по московскому времени) «15» декабря 2011 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения.
8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 3 808 474 (Три миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек, кроме того НДС 18% - 685 525 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением открытого запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора открытого запроса предложений (в том числе обязанности по заключению договора с Победителем).
10. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.
11. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам открытого запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги - http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной площадке «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru»
|
