Проект Договора
ДОГОВОР №____
г. _________________ «___»_________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги» (далее - Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги) Громова Олега Александровича, действующего на основании доверенности от _____________ № ___________ с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», а каждое по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Подрядчик обязуется собственным иждивением в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Сметой (Приложение № 2 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы по разработке технико-экономического обоснования (далее – работы) реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ (далее - ТЭО) с передачей исключительного права на ТЭО в полном объёме, а Заказчик обязуется принять ТЭО и исключительное право на ТЭО, оплатить стоимость работ по разработке ТЭО и вознаграждение за отчужденное исключительное право на ТЭО.
1.2. Результатом работ по Договору является ТЭО в составе 4 (Четырёх) томов с передачей исключительного права на него.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Разработать ТЭО в соответствии с Договором, требованиями ГОСТ, отраслевых стандартов и нормативных правовых актов Российской Федерации, без привлечения третьих лиц.
2.1.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.
2.1.3. Сообщать по требованию Заказчика либо уполномоченных им лиц все сведения о ходе разработки ТЭО по Договору.
2.1.4. В соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) предоставить Заказчику (по месту его нахождения) результаты разработки ТЭО для согласования и приёмки. Результатами разработки ТЭО являются следующая документация и материалы (в соответствии с разделом 4 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору)):
- расчетные модели энергосистемы операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на 2015 и 2020 годы в виде файлов в форматах программных комплексов, одобренных Технической политикой Системного оператора;
- пояснительная записка «Расчеты электрических режимов и устойчивости энергосистемы операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на перспективу 2015 г. и перспективу 2020 г.;
- пояснительная записка «Принципиальные технические решения по реконструкции ПА в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС»и 2020 годов»;
- смета затрат собственников энергообъектов на реконструкцию ПА в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на перспективу 2015 и 2020 годов;
- ориентировочный план-график реализации решений ТЭО.
2.1.5. На первом этапе, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) приступить к разработке пояснительной записки «Расчёты электрических режимов и устойчивости энергосистемы операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на перспективу 2015г. и перспективу 2020 г.» (п. 1.2. Графика выполнения работ) (Приложение №3 к Договору) только после согласования с Заказчиком результатов работ выполненных по п.1.1. Графика выполнения работ «Разработка и согласование с Заказчиком расчетной модели энергосистемы операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на 2015 и 2020 годы в виде файлов в форматах программных комплексов, одобренных Технической политикой Системного оператора» (Приложение №3 к Договору).
2.1.6. Результаты работ представляются Заказчику в 7 (Семи) экземплярах в письменном виде и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде (на CD), текстовая и графическая часть в форматах Аdoble Acrobat и AutoCad, сметная часть в формате Exel.
2.1.7. По окончании разработки ТЭО по каждому этапу Подрядчик передаёт Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки работ (далее – Акт) по соответствующему этапу разработки ТЭО в 2 (Двух) экземплярах, счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.1.8. По окончании разработки ТЭО в целом (окончание 2-го этапа разработки ТЭО) передать Заказчику Акт передачи исключительного права на ТЭО (далее – Акт передачи права) в 2 (Двух) экземплярах и счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.1.9. По окончании разработки ТЭО возвратить Заказчику всю исходную документацию, переданную Подрядчику в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.1.10. Не передавать без письменного согласия Заказчика права и обязанности по Договору.
2.1.11. Не передавать ТЭО третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.1.12. Выполнить в полном объёме все иные обязательства, предусмотренные Договором.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать полной и своевременной оплаты работ, принятых Заказчиком.
2.2.2. Требовать предоставления исходных данных для разработки ТЭО.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Подрядчику все необходимые для разработки ТЭО исходные данные, указанные в разделе 5 Задания на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.3.2. В срок не позднее 22 (Двадцати двух) дней с даты предоставления Подрядчиком результатов работ по первому этапу разработки ТЭО согласовать предоставленные результаты работ по первому этапу и принять работу путём подписания Акта по первому этапу разработки ТЭО либо направить Подрядчику письменный отказ от согласования и приёмки работ с указанием причин отказа.
2.3.3. В срок не позднее 32 (Тридцати двух) дней с даты предоставления Подрядчиком результатов работ по второму этапу разработки ТЭО, Акта по второму этапу разработки ТЭО и Акта передачи права согласовать предоставленные результаты работ по второму этапу и направить Подрядчику подписанные Акт по второму этапу разработки ТЭО и Акт передачи права или отказ от их подписания с указанием причин.
2.3.4. Выполнить в полном объёме все иные обязательства, предусмотренные Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за разработкой ТЭО, соблюдением сроков, качеством предоставленных Подрядчиком текстовых, графических и сметных материалов, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.4.2. В любое время до передачи исключительного права на ТЭО (подписания Акта передачи права) отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в ТЭО.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена Договора в соответствии со Сметой (Приложение № 2 к Договору) составляет __________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек. Всего__________ (__________) рублей___копеек, в том числе:
- __________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек. Всего __________ (__________) рублей___копеек – стоимость работ по разработке ТЭО;
- __________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек. Всего __________ (__________) рублей___копеек – величина вознаграждения за отчуждаемое исключительное право на ТЭО.
Цена Договора включает в себя все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение по Договору, в том числе расходы на получение текстовых и графических материалов в компетентных органах государственной власти и органах местного самоуправления, пошлины и сборы при согласовании ТЭО в соответствии с законодательством Российской Федерации, является твёрдой и не подлежит изменению.
3.2. Расчёты по Договору производятся путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (п. 13.2 Договора) в следующем порядке:
3.2.1. Стоимость выполненных работ по первому этапу в размере__________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек, всего __________ (__________) рублей___копеек оплачивается Заказчиком в течение 21 (Двадцати одного) дня с даты выставления Подрядчиком счёта, при условии подписания Сторонами Акта по первому этапу разработки ТЭО и устранения выявленных в результатах работ по первому этапу разработки ТЭО недостатков при условии выставления счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.2. Стоимость выполненных работ по второму этапу в размере__________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек, всего __________ (__________) рублей___копеек оплачивается Заказчиком в течение 21 (Двадцати одного) дня с даты выставления Подрядчиком счёта, при условии подписания Сторонами Акта по второму этапу разработки ТЭО, устранения выявленных в результатах работ по второму этапу разработки ТЭО недостатков, Акта передачи права, при условии выставления счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
- __________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек, всего __________ (__________) рублей___копеек – стоимость работ по разработке ТЭО по второму этапу;
- __________ (__________) рублей___копеек, кроме того НДС 18% - __________ (__________) рублей___копеек, всего __________ (__________) рублей___копеек – величина вознаграждения за отчуждаемое исключительное право на ТЭО.
3.3. Моментом оплаты по Договору считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Сторон по Договору определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом Договора.
4.2 Подрядчик несёт ответственность за несоответствие ТЭО требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, отраслевых стандартов компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, требованиям СНиП, ГОСТ, правилам устройства электроустановок и правилам пожарной безопасности и Договору. Подрядчик несёт ответственность за недостатки ТЭО, включая обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ, а также в процессе эксплуатации соответствующих объектов основных средств, создаваемых в результате реконструкции на основе ТЭО.
4.3. При обнаружении недостатков в ТЭО Подрядчик своими силами за свой счёт по требованию и в срок, установленный Заказчиком, обязуется устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объёме.
4.4.За нарушение сроков разработки ТЭО, установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), Заказчик вправе выставить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости выполненных работ по каждому этапу за каждый день просрочки исполнения обязательств до момента их полного (надлежащего) исполнения.
4.5. Определение суммы пеней возможно в досудебном порядке при предъявлении Заказчиком Подрядчику письменного уведомления об уплате пеней и признании суммы пеней Подрядчику. После признания Подрядчиком суммы пеней Подрядчик обязуется оплатить начисленные Заказчиком пени в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты выставления счёта на оплату пеней. В случае непризнания или признания, но неоплаты суммы, указанной в уведомлении, окончательная (общая) сумма пеней определяется на основании решения суда.
4.6. Подрядчик несёт ответственность за несоответствие предоставляемых Заказчику результатов работ, действующему законодательству Российской Федерации, в том числе Актов, Акта передачи права, счёта и счёт-фактуры, и их составление не в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре.
При предоставлении результатов работ с нарушением предъявляемых к ним по Договору требований они подлежат переоформлению в течение 3 (Трёх) дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчика. До момента надлежащего исполнения требования настоящего пункта Договора обязательства Подрядчика не считаются исполненными в полном объёме.
4.7. Уплата пени, а также иных штрафных санкций по Договору не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
5. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1. Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, правообладателями которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну от «____» _____________ 201_ года. Данное Соглашение действует в течение всего периода договорных обязательств между договаривающимися Сторонами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, дополнения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора является:
- задержка Подрядчиком начала разработки ТЭО более чем на 7 (Семь) дней;
- задержка Подрядчиком окончания разработки ТЭО более чем на 30 (Тридцать) дней;
- неоднократное (более одного раза) несоблюдение Подрядчиком требований к разработке ТЭО:
- отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в разработке ТЭО, которые не были устранены в течении 7 (Семи) дней с момента предъявляемого Заказчиком соответствующего требования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон,
- в любом случае, уплатив Подрядчику только фактически исполненные обязательства.
7.2. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. В данном уведомлении указывается, какие существенные нарушения Договора допущены Подрядчиком. Приложением к уведомлению является расчёт суммы убытков, причинённых Подрядчиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. В случае если Подрядчик не оплатил убытки в течение указанного срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.
8.2. В случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана:
8.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и предоставить необходимые подтверждения.
8.2.2. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором.
8.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору.
8.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Cторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Cторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (Трёх) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяцев, то по инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты.
9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ТЭО
9.1 Подрядчик передаёт Заказчику исключительное право на разработанное по Договору ТЭО в полном объёме. Заказчик после передачи ему исключительного права вправе использовать ТЭО следующими способами, включая, но не ограничиваясь:
9.1.1. Воспроизведение ТЭО;
9.1.2. Распространение ТЭО;
9.1.3. Публичный показ ТЭО;
9.1.4. Импорт экземпляров ТЭО в целях распространения;
9.1.5. Перевод и другая переработка ТЭО;
9.1.6. Практическая реализация ТЭО;
9.1.7. Доведение ТЭО до всеобщего сведения;
9.1.8. Иные действия, право на осуществление которых имеет лицо, обладающее исключительным правом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. По Договору Подрядчик даёт Заказчику согласие на обнародование ТЭО, созданное по Договору, то есть даёт согласие на осуществление действия, которое впервые делает ТЭО доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо другим способом.
9.3. Подрядчик не вправе использовать ТЭО, созданное по Договору, в том числе не вправе использовать его для собственных нужд, в течение всего срока действия исключительного права.
9.4. Подрядчик обязуется передать исключительное право на ТЭО, не нарушая интеллектуальные права третьих лиц. В случае предъявления иска, связанного с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик возмещает Заказчику понесённые в связи с таким иском убытки в полном объёме.
9.5. ТЭО может быть использовано Заказчиком как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
9.6. Исключительное право на ТЭО считается переданным Заказчику с момента подписания Сторонами Акта передачи права.
9.7. Срок полезного использования ТЭО составляет 5 (Пять) лет.
10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
10.1. Срок выполнения работ:
-начало – с даты подписания Договора;
-окончание – «_» ______201_ года.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
11.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов Сторона, у которой произошли данные изменения, обязуется уведомить другую Сторону не позднее 3 (Трех) дней со дня соответствующих изменений.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 — Задание на проектирование;
Приложение №2 — Смета;
Приложение №3 — График выполнения работ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
13.1. Заказчик:
|
13.2. Подрядчик:
|
ОАО «СО ЕЭС»
Место нахождения:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7,стр. 3
Филиал ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
443100, Самарская обл., г. Самара,
ул. Полевая, д.5.
тел.(846)279-70-15, факс.(846)279-70-16
ИНН 7705454461, КПП 631502001
Р/с 40702810454020101200
в Поволжский банк
ОАО "Сбербанк России" г. Самара
кор/счёт 30101810200000000607
БИК 043601607
ОКВЭД 40.10.3 ОКПО 59333561
ОГРН 1027700201352
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
_________________ О.А. Громов
М.П.
|
______________________
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору №_______________
от «____» _____________20__ г.
Задание на проектирование
(формируется на основании раздела 3 Документации и Предложения Победителя)
От Заказчика:
Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
_________________ О.А. Громов
М.П.
|
От Подрядчика:
|
Приложение № 2
к Договору №_______________
от «____» _____________20__ г.
СМЕТА
(формируется на основании раздела 3 Документации и Предложения Победителя)
№ п/п
|
Вид работ
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Единичная расценка, руб. (без НДС)
|
Шифр, номер единичной расценки
|
Общая стоимость, руб. (без НДС)
|
Примечания
|
|
1 этап
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по 1 этапу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
2 этап
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
….
|
Величина вознаграждения за отчуждаемое исключительное право на ТЭО
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по 2 этапу
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО без НДС, руб.
|
х
|
х
|
|
|
НДС, руб.
|
х
|
х
|
|
|
ИТОГО с НДС, руб.
|
х
|
х
|
|
|
От Заказчика:
Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
_________________ О.А. Громов
|
От Подрядчика:
|
Приложение № 3
к Договору №_______________
от «____» _____________20__ г.
График выполнения работ
№ этапа
|
Наименование работ
|
Дата начала работ
|
Дата предоставления результатов работ на согласование Заказчику
( по этапу)
|
Дата окончания работ по этапу
|
Документы, подтверждающие исполнение обязательств по этапу
|
1.
|
1.1. Разработка и согласование с Заказчиком расчетной модели энергосистемы операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на 2015 и 2020 годы в виде файлов в форматах программных комплексов, одобренных Технической политикой Системного оператора.
1.2. Разработка пояснительной записки «Расчёты электрических режимов и устойчивости энергосистемы операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на перспективу 2015г. и перрспективу 2020 г.»
В соответствии с п.4.1. и 4.2. Задания на проектирование (приложение №1 к Договору)
Примечание:
Подрядчик приступает к выполнению п. 1.2. настоящего Графика только после согласования Заказчиком результатов работ по разработке расчётной модели
|
С даты
подписания Договора
|
Не позднее 01.11.2012
|
Декабрь 2012г.
|
Акт сдачи-приёмки работ по первому этапу разработки ТЭО
|
2.
|
2.1. Разработка пояснительной записки «Принципиальные технические решения по реконструкции ПА в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на перспективу 2015 и 2020 годов».
В соответствии с п.4.3. Задания на проектирование (приложение №1 к Договору)
2.2. Разработка сметы затрат собственников энергообъектов на реконструкцию противоаварийной автоматики в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ на перспективу 2015 и 2020 годов.
В соответствии с п.4.4. Задания на проектирование (приложение №1 к Договору)
2.3. Выпуск ориентировочного плана реализации решений ТЭО.
В соответствии с п.4.5. Задания на проектирование (приложение №1 к Договору)
2.4. Передача
исключительного права на ТЭО
|
Январь 2013 года
|
Не позднее 01.10.2013
|
Ноябрь 2013г.
|
Акт сдачи-приёмки работ по второму этапу разработки ТЭО
Акт передачи исключительного права на ТЭО
|
От Заказчика:
Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
_________________ О.А. Громов
М.П.
|
От Подрядчика:
|
Соглашение
об охране конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну
г. Самара «___»_________20__ г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») (или полное наименование филиала), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице (должность фамилия, имя отчество руководителя), действующего на основании Устава (или доверенности от «__»______200__г.), и (полное наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (или доверенности от «__» _____200_ г.), заключили настоящее соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является «Передающая сторона».
1. Предмет соглашения
Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.
Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.
2. Термины и определения
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну, – передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
3. Обеспечение конфиденциальности
Положения настоящего соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».
Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми такими информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
4. Права Передающей стороны
Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации.
Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.
Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к ней.
Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Требовать от Принимающей стороны и его работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
|
