6. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № ___________
выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул.Советская, д. 33
в с.Кемля Ичалковского муниципального района РМ
с.Кемля «___» ______________ 2010 год
Администрация Ичалковского муниципального района РМ, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации В.Г. Дмитриевой, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту здания по ул.Советская, д. 33 в с.Кемля Ичалковского муниципального района РМ, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего контракта.
1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Муниципальному контракту).
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________ (прописью) рублей.
2.2. В стоимость выполняемых работ включены стоимость материалов и оборудования, строительно-монтажных работ, страхование, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента передачи выполненных работ Заказчику.
2.3. Источник финансирования работ: районный бюджет Ичалковского муниципального района РМ.
2.4. Оплата работ производится в соответствии с п. 2.6. контракта
2.5. Авансирование работ не предусмотрено.
2.6. Оплата за выполненные работы из средств бюджета Ичалковского муниципального района РМ производится на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 до 01.11.2010 года.
2.7. Оплата настоящего муниципального контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: до 01 ноября 2010 года.
3.2. Датой исполнения обязательств по муниципальному контракту считается дата подписания акта о приемке работ. Приемка выполненных работ осуществляется ответственным лицом по предоставлению акта выполненных работ (КС-2, КС-3).
3.3. Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д. 33.
4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения настоящего контракта Подрядчик обязан:
4.1. Оформить разрешение на выполнение земляных работ (при необходимости).
4.2. Обеспечить на площадке необходимые мероприятия по технике безопасности до сдачи объекта в эксплуатацию.
4.3. Обеспечить работы на объекте необходимыми качественными материалами, изделиями, конструкциями, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.4. Выполнить все работы надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего контракта и сдать объект Заказчику в установленный контрактом срок и в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
4.5. Наличие свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объекта _____.
4.6. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы с надлежащим качеством. Если Подрядчик в срок не исправит некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Для выполнения настоящего контракта Заказчик имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль над целевым использованием выделенных средств, надзор за ходом работ, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов.
5.1.2. Предъявлять претензии Подрядчику по качеству выполненных работ в течение 3-х лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию.
5.1.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных недостатков и ненадлежащего качества результата работы, Заказчик подписывает его в одностороннем порядке с последующим уменьшением сумм оплаты за выполненные работы при расчете с Подрядчиком.
5.2. Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязан:
5.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего контракта
5.2.2. Проверять на объекте качество выполняемых работ, оформление исполнительной документации, качество применяемых Подрядчиком материалов и строительных конструкций.
5.2.3. Проверять наличие необходимых допусков к работам и деклараций у исполнителя работ и поставщиков оборудования (материалов).
5.2.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Уплата неустойки за просрочку или иное не надлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за некачественное исполнение работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации, СНиП, действующих на момент выполнения работ.
6.6. При выявлении дефектов или некачественно выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков (замечаний) в установленный Заказчиком срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.7. За задержку оплаты выполненных работ не по вине Заказчика штрафные санкции, пени и убытки Заказчиком не оплачиваются.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
7.2. Срок и объем предоставления гарантии качества работ: 36 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию, на весь объект в целом.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить допущенные дефекты за свой счет.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, нормативных актов органов государственной власти Республики Мордовия и Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона должна известить другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней.
8.2. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них в будущем.
9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий контракт. Изменение условий настоящего контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.
9.3. При расторжении контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
10. Особые условия
10.1. Муниципальный контракт составлен по результатам открытого аукциона № 13-ОА/10. Протокол открытого аукциона № 13-ОА/10 от «_____»_________________ №______.
10.2. Настоящий контракт составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.
10.4. Споры, возникающие в процессе исполнения муниципального контракта, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Мордовия.
10.5. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, а в случае, если контракт подписан в разные даты, он вступает в силу с последней из них и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.6. К настоящему муниципальному контракту прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Проектно – сметная документация.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
Администрация Ичалковского муниципального района РМ
Адрес: 431640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д. № 62
Телефон: 8 (834 33) 3 00 07
Факс: 8 (834 33) 3 02 07, 3 02 00
E-mail: ecichal@mail.ru
|
__________________________________
__________________________________
Адрес: ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
E-mail: ____________________________
|
Реквизиты: р/с № 40204810700000000245
в ГРКЦ НБ Респ.Мордовия Банк России г.Саранск, БИК 048952001,
ИНН 1310084281, КПП 131001001
|
Реквизиты: ________________________ __________________________________
__________________________________
__________________________________
|
Глава Администрации Ичалковского муниципального района РМ
___________________ В.Г. Дмитриева
МП
|
__________________________________
____________________ расшифровка
МП
|
|
