Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Центральной лаборатории бх-1

Скачать 1.09 Mb.

Название	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Центральной лаборатории бх-1
страница	4/8
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8

Ответственность Сторон

При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в форме пени в размере 0,1% от цены не выполненных Работ за каждый день просрочки.
Подрядчик несет полную ответственность за допущенные им в ходе исполнения своих обязательств по Договору нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещения вреда, нанесенного по его вине окружающей природной среде.
При нарушении Подрядчиком сроков, указанных в акте устранения нарушений, дефектов или недостатков выполненных Работ, несвоевременной замены материалов ненадлежащего качества, оборудования в период гарантийного срока, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в форме пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки устранения нарушений, дефектов или недостатков или замены материалов и (или) оборудования ненадлежащего качества.
В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено пунктами 11.4., 11.5., 11.6. настоящего Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с субподрядчиками.
В случае отказа ____________ (указывается обозначение контрагента как стороны в договоре) от предоставления Информации, согласно п. 9.7. настоящего договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации________(указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 4 к настоящему Договору) _________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.9.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушение сроков ее предоставления, а также предоставления такой информации ____________ (указывается обозначение ЗАО «ТЗК Шереметьево» как стороны в договоре) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
За каждый факт некачественного выполнения Работ Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в форме штрафа в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору.
Уплата предусмотренной Договором неустойки не освобождает соответствующую Сторону от исполнения своих обязательств и возмещения убытков в полном объеме. Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает с даты получения соответствующей претензии, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. При этом неустойка начисляются с момента начала нарушения Стороной своего обязательства по Договору. Срок уплаты неустойки указывается в претензии.

Разрешение споров

В случае возникновения споров, требований и (или) разногласий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
Срок рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии.
В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в указанный срок, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Заключительные положения

Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон путем составления дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными представителями и скрепляемого печатями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Все Приложения к Договору подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями и являются неотъемлемой частью Договора.
Подрядчик не имеет права передавать права и/или обязательства по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Подрядчика от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору.
После подписания Договора все относящиеся к нему предшествующие переговоры и переписка считаются утратившими силу.
Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
Сторона, при изменении ее адресов, банковских реквизитов, а также иных данных, предусмотренных разделом 22 (Двадцать два) Договора, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменное уведомление, подписываемое уполномоченным представителем и скрепляемое печатью, контрагентам о произошедших изменениях. Сторона, исполнившая обязательства во исполнение Договора с использованием прежних данных и реквизитов, до получения соответствующего уведомления, считается исполнившей свое обязательство надлежащим образом.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «___» ________ 20__г.
Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
1. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
2. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
3. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:

ЗАО «ТЗК Шереметьево»

Юридический адрес: ………….

Почтовый адрес: …………

Тел: ……….., факс: ………………….

ИНН ……………………….

КПП ……………………….

Расчетный счет: …………………….

в …………….., г. ……….

Корреспондентский счет: …………………

БИК …………………………..

ОГРН ………………………….

Подрядчик:

Краткое наименование контрагента

Юридический адрес: …………………………

Почтовый адрес: ……………………………..

Тел.: ………………, факс: …………………………

ИНН……………………

КПП ……………….

Расчетный счет: …………………………………

в ……………………г. ………………

Корреспондентский счет: …………………………..

БИК ……………………………

ОГРН …………………………...

Заказчик

Генеральный директор

ЗАО «ТЗК Шереметьево»

__________________ / А.Н. Рябенко /

М.П.

Подрядчик

Должность лица, подписывающего договор от имени контрагента

Краткое наименование контрагента
__________________ /И.О.Фамилия/

М.П.

Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» ____________ 20__г.
требования в области промышленной и пожарной БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах

ЗАО «ТЗК ШЕРЕМЕТЬЕВО»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – ЗАО «ТЗК Шереметьево».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение
ЗАО «ТЗК Шереметьево» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие ЗАО «ТЗК Шереметьево» (арендуемые
ЗАО «ТЗК Шереметьево») средства производства, имущество.

Арендодатель – ЗАО «ТЗК Шереметьево» или иное лицо, уполномоченное сдавать имущество ЗАО «ТЗК Шереметьево» в аренду.

подрядчики (Генеральный подрядчик, ИСПОЛНИТЕЛИ) – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы, а также оказывают услуги на объектах Заказчика, оказывают услуги по перевозке грузов и пассажиров по договору (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДЧИК (СУБИСПОЛНИТЕЛЬ) - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ, оказания услуг на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде
ЗАО «ТЗК Шереметьево», которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу ЗАО «ТЗК Шереметьево» или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:

Легкие;
Тяжелые;
Смертельные.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:

разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;
неконтролируемого взрыва, пожара;
неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства или устройством целиком, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

СМЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА (ДАЛЕЕ - СПН) – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВО – ЗАО «ТЗК Шереметьево».

ПБОТОС (ОТ, ПБ и ООС) – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

1 2 3 4 5 6 7 8

	Договор подряда № г. Санкт-Петербург 201 г Типовая форма договора подряда на выполнение работ по капитальному/текущему ремонту объекта		Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской... Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Государственного учреждения – Кузбасского регионального...
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кровли... Настоящее Техническое задание (далее – тз) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного...		Документация Открытого запроса предложений по отбору организации для выполнения работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания абк приволжского...
	Техническое задание на проведение капитального ремонта кровли здания... Производственная необходимость: промерзание, протечки и замачивание потолочных плит покрытия и стен		Техническое задание на выполнение кровельных работ Цель и назначение работы Цель выполнение работ по ремонту кровли блока а здания ао «нпц «Вигстар», расположенному по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд,...
	Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту...		Документация об аукционе в электронной форме, проводимом в порядке,... Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на право заключить договор на выполнение работ по капитальному...
	Информация по предмету конкурса №6403/кпо-зао «кттк»/2013/М Выполнение работ по капитальному ремонту объектов основных средств Центральной станции связи – филиала ОАО «ржд» в 2013 году		Информация по предмету конкурса №5556/кпо-зао «кттк»/2013/М среди... Выполнение работ по капитальному ремонту объектов основных фондов Центральной станции связи
	Капитальному ремонту крыш в мног Предметом настоящих торгов является право на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных...		«05» июня 2014 г. Документация ...
	Документация об открытом аукционе в электронной форме На право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока здания литера а спб гбсу со "Психоневрологический...		Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши... Перечень объектов: крыша депо (мягкая кровля здания электродепо по парковке и ремонту подвижного состава (с устройством подъема и...
	Извещение о проведении открытого аукциона Наименование аукциона: «Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту...		Техническое задание 2016 г. «Общие сведения» Для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания...

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Центральной лаборатории бх-1

Похожие: