Приложение №1
к документации о закупке
Договор поставки №
Санкт-Петербург «___» _______2017 года
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Краснознамёнец» (АО «НПП «Краснознамёнец»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и победитель электронного запроса котировок (далее -ЭЗК) _________________________ (_________________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить транспортное средство: (далее – Товар, Автомобиль) в комплектации, количестве, указанные в прилагаемой Техническом задании, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.2. Поставляемый Товар по своему качеству, комплектности, должен соответствовать техническим условиям и характеристикам, описанным в Приложением № 1 к настоящему Договору и изложенным в документации для проведения электронного запроса котировок.
1.3.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, никому другому не продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободен от любых иных прав третьих лиц.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки Товара для нужд Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Обязан обеспечить оплату поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения ущерба и уплаты неустойки.
2.2.Права и обязанности Поставщика:
2.2.1. Обязан поставить Заказчику товар по акту приема-передачи, в котором указываются марка, модель, VIN номер автомобиля, цвет, комплектация согласно Приложение № 1 к Договору, техническое состояние, с приложением необходимых документов: паспорта транспортного средства, гарантийной книжки (сервисной книжки) и инструкции по эксплуатации, составленной на русском языке.
2.2.2. Обеспечить своими силами и за свой счет поставку товара Заказчику в соответствии с настоящим Договром.
2.2.3. Поставить Заказчику новый товар (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не находившийся в эксплуатации, не числящийся в угоне (розыске), не обремененный любыми правами третьих лиц (в том числе не заложенный, не арестованный, не являющийся предметом спора).
2.2.4. Обязан представить счет-фактуру, заполненный в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г., № 1137. Поставщик, применяющий специальные налоговые вычеты (УСН, ЕСН) счета-фактуры не выставляет.
2.2.5. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2.7. Вправе получать оплату за полное исполнение обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.
3. Порядок и сроки поставки Товара
3.1. Поставщик обеспечивает поставку Товара в течение десяти рабочих дней с даты подписания настоящего договора по адресу Заказчика: город Санкт-Петербург, ул. Челябинская д.101.
3.2. Доставка Товара по месту нахождения Заказчика осуществляется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме №ТОРГ–12 (либо УПД — Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137) и акта приемки-передачи Товара. Право собственности по настоящему Договору на Товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Товарной накладной по форме № ТОРГ–12.
Поставщик при передаче Товара предоставляет Заказчику документы на передаваемый Товар: счет-фактуру, (Поставщик, применяющий специальные налоговые вычеты (УСН, ЕСН) счета-фактуры не выставляет), товарную накладную, ПТС, техническую документацию на сервисное обслуживание и ремонт автомобиля, руководство по эксплуатации автомобиля.
Все документы должны быть выписаны на Заказчика.
3.4.Заказчик обязуется принять Товар по качеству и комплектности при условии предоставления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие качества Товара требованиям настоящего Договора. В случае непредставления одновременно с Товаром документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, поставка считается некомплектной.
3.5. В случае обнаружения заказчиком при приемке Товара недостатков Товара по качеству, и (или) комплектности, а также несоответствия Товара условиям настоящего Договора (далее – недостатки Товара), Заказчик в течение одного рабочего дня со дня обнаружения недостатков Товара оформляет рекламационный акт, в котором должны быть отражены выявленные недостатки. Указанный рекламационный акт направляет по адресу Поставщика. В случае, если Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения рекламационного акта не заявит о своем несогласии с ними, недостатки, установленные в рекламационном акте, считаются подтвержденными.
3.6. Недостатки Товара, установленные в рекламационном акте, должны быть устранены Поставщиком без дополнительной оплаты в согласованный Сторонами срок.
3.7. Если недостатки товара являются существенными либо имеют неустранимый характер, Поставщик обязан заменить Товар, имеющий недостатки, в срок, установленный Заказчиком, без дополнительной оплаты и без учета удорожания.
3.8. В случае замены Товара, имеющего недостатки, такой Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки Заказчику нового Товара.
4. Цена Договора
4.1. Общая цена настоящего Договора, включая НДС, составляет: ________________ (____________________) рублей _____________ копеек и является предельной. При применении специальных налоговых вычетов (УСН, ЕСН) — без НДС.
4.2. Цена на Товар установлена по результатам ЭЗК, зафиксирована протоколом комиссии и может быть только снижена.
4.3. В цену настоящего Договора включены все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в связи с поставкой, в том числе:
- цена Товара;
- расходы на доставку до местонахождения Заказчика;
- все налоги, сборы, а так же иные обязательные платежи;
- все иные расходы, связанные с исполнением по настоящему Договору.
5.Порядок расчетов
5.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями в следующем порядке:
- в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Товарной накладной по форме №ТОРГ–12 и акта приема-передачи на Товар на основании выставленного Поставщиком счета Заказчик перечисляет Поставщику 100% стоимости товара.
5.2. В счете цена Товара указывается с учетом налога на добавленную стоимость (налог указывается в счете отдельной строкой). При невыполнении указанного условия настоящего Договора Заказчик имеет право отказаться от акцепта платежных документов. Без НДС в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения.
5.3. При оплате Товара Заказчик обязан указать в платежном поручении:
- регистрационный номер и дату настоящего Договора;
- назначение платежа;
- номер и дату счета, выставленного Поставщиком.
5.4. Платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях.
5.5. Обязанность Заказчика по перечислению денежных средств Поставщику считается исполненной надлежащим образом со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
6. Имущественная ответственность
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки выполнения в установленный срок обязательств по поставке Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый календарный день просрочки. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств.
6.3.В случае нарушения п. 2.2.4. Поставщик обязан возместить Заказчику сумму вычетов по НДС, не признанных налоговыми органами.
6.4. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 (Одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от цены настоящего Договора. На авансовые платежи начисление пени не распространяется.
6.5. При невыполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий договор путем направления поставщику письменного уведомления ( в том числе посредством факсимильной связи) о расторжении настоящего договора и вправе требовать уплаты пени, а также возмещения Поставщиком убытков, понесенных Заказчиком, в связи с неисполнением Поставщиком условий настоящего Договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в почтовом уведомлении, даты, указанной в факсимильном отправлении, или подписи уполномоченного представителя поставщика.
6.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Обязанность уплаты неустойки возникает с момента письменного признания их Сторонами или после признания их в судебном порядке.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара проведена предпродажная подготовка.
Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность дорожного движения, а также соответствовать требованиям, установленным федеральным законодательством Российской Федерации.
7.2. Гарантия на Автомобиль, а также всех его частей и компонентов устанавливается должна быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем
Срок гарантии Поставщика исчисляется с момента получения Товара Заказчиком.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и подтвержденных документом, выданным компетентным органом, в результате событий чрезвычайного характера или иных непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля каждой из Сторон, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 7 (Семи) дней со дня наступления этих обстоятельств уведомить в письменном виде другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
8.3. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору увеличиваются на период возникновения обстоятельств непреодолимой силы до полного устранения их.
8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит уведомление, предусмотренное п. 8.2 настоящего Договора, она теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основании освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности решения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением Сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
Срок рассмотрения досудебных претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, указанной в почтовой квитанции об отправке претензии.
10. Срок действия настоящего Договора
10.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписанного уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями.
10.3. Направление документов, предусмотренных настоящим Договором, с помощью факсимильной или электронной связи допускается при условии предоставления в течение 10 (десяти) календарных ней оригиналов таких документов.
10.4. В случае, если оригиналы документов не направлены Сторонами друг другу в сроки, установленные п. 10.3. настоящего Договора, то к оригиналам приравниваются документы, направленные ранее факсимильной связью или посредством электронного обмена документами, при условии надлежащего оформления указанных документов с наличием печатей и подписей Сторон.
11. Дополнительные условия
11.1. Уступка Поставщиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается в следующих случаях:
- если новая сторона является правопреемником старой стороны по Договору в порядке универсального правопреемства;
- при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных договором, к новому Заказчику на основании соответствующего Договора.
11.2. Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.
11.3. Все платежные документы для оплаты поставленного Товара, должны быть представлены Поставщиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента поставки Товара. В случае нарушения установленного срока представления документов Заказчик за несвоевременную оплату поставленного Товара гражданско-правовой ответственности не несёт.
12. Заключительные положения
12.1. Все документы, отправленные Заказчиком и Поставщиком по указанным ниже адресам, считаются врученными Сторонам.
12.2. При изменении адреса или банковских реквизитов Стороны обязуются уведомить в письменном виде друг друга о таких изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней. В противном случае Сторона, не известившая другую Сторону о внесенных изменениях, возмещает понесенные другой Стороной убытки.
12.3. Во всем остальном, что не регламентировано условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Все перечисленные по тексту настоящего Договора приложения, являются неотъемлемой частью, а именно:
12.5. Приложение №1 -Техническое задание.
13. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты.
Заказчик:
Наименование
|
|
АО «НПП «Краснознамёнец»
|
Адрес регистрации
|
|
195043, Санкт-Петербург, ул. Челябинская, дом 95
|
Фактический адрес
|
|
195043, Санкт-Петербург, ул. Челябинская, дом 95
|
Телефон
|
|
(812) 527-60-57
|
Факс
|
|
(812) 456-64-56
|
E-mail
|
|
krzn-zakupki@yandex.ru
|
ОГРН
|
|
1117847684041
|
ИНН/КПП
|
|
7806469104/7806001001
|
ОКПО
|
|
07513100
|
Банк получатель
|
|
Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
|
К/с
|
|
30101810200000000704
|
Р/с
|
|
40702810115000004561
|
БИК
|
|
044030704
|
Поставщик:
Наименование
|
|
|
Адрес регистрации
|
|
|
Фактический адрес
|
|
|
Телефон
|
|
|
Факс
|
|
|
E-mail
|
|
|
ОГРН
|
|
|
ИНН/КПП
|
|
|
ОКПО
|
|
|
Банк получатель
|
|
|
К/с
|
|
|
Р/с
|
|
|
БИК
|
|
|
Заказчик:
АО «НПП «Краснознамёнец»
_______________ / _______________
|
Поставщик:
___________________ / _______________
|
Приложение №1
к Договору № ________
от «___» _______ 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобиля
№ п/п
|
ОКПД2
|
Наименование товара
|
Технические(функциональные) характеристики, ГОСТ (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)
|
Количество
шт.
|
Общая сумма платежа,
в рублях
|
1.
|
29.10
|
Автомобиль
Ford Explorer/ или эквивалент
|
Год выпуска-2017, без пробега
тип кузова-5 дверный ( 7 мест)
двигатель-бензиновый 3,5л.
мощность двигателя-249 л/с
тип КПП-автоматическая, 6-ступенчатая
тип привода- с системой интеллектуального полного
привода
комплектация-серия Limited Plus:
Название
- Светодиодные LED фары ближнего света
- Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя
- Светодиодные (LED) противотуманные фары
- Электрообогрев лобового стекла
- Система интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System™
- Боковые зеркала электрорегулировками, электрообогревом, окрашенные в черный цвет
- Боковые зеркала с электрорегулировками, электрообогревом, электроприводом складывания, окрашенные в черный цвет
- Сиденье водителя и пассажира с электрорегулировками в 10 направлениях и электрообогревом
- Кожаная отделка руля
- 7-местный салон с кожаной обивкой сидений
- Подрулевые переключатели передач
- Дополнительный кондиционер для задней части салона
- Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Трехзонный климат-контроль
- Боковые шторки безопасности для 1-го, 2-го и 3-го ряда сидений
- Коленная подушка безопасности для переднего пассажира
- Аудиосистема CD/MP3, 9 динамиков
- «8» цветной ЖК-дисплей, разъемы USB/SD, систему Bluetooth
- Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС), включая систему предотвращения опрокидывания (RSC), систему контроля тяги в поворотах (TCS) и систему помощи при трогании на подъеме (HSA)
- Круиз -контроль
- Автозатемняющееся зеркало заднего вида
- Мультимедийная система SYNC 3 с голосовым управлением, 8» сенсорным ЖК-дисплеем, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
- Сигнализация
- Камера заднего вида c омывателем
- Датчик света
- Датчики парковки передние и задние
- Система My Key
- Хромированные дверные ручки
- Серебристые рейлинги
- Светодиодные задние фонари
- Темная тонировка стекол 2-го ряда и багажника
- Задний спойлер
- 20” легкосплавные колесные диски с шинами 255/50
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Программа «Ford - Помощь на дорогах» сроком на 1 год или до 1-го ТО
- Двухсекционный люк на крыше
- Электропривод двери багажника с системой окрывания «Hands-free»
- Кожаная отделка салона
- Передние сиденья c вентиляцией и перфорацией
- Электроподогрев второго ряда сидений
- Подогрев второго ряда сидений
- Мультиконтурные сиденья водителя и переднего пассажира c электрорегулировкой в 10-ти направлениях и функцией массажа
- Электропривод рулевой колонки и педального узла с памятью положения
- Педальный узел с электрорегулировкой и памятью положения
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Широкоугольная фронтальная камера с омывателем
- Аудиосистема Sony Premium CD/MP3 + AM/FM радио, 12 динамиков, мощность 390 Вт, включая сабвуфер
- Навигационная система на русском языке:- возможность голосового управления навигацией, в т.ч. введение пункта назначения - содержит контуры домов и точечную адресацию в более 4165 городах и населенных пунктах- содержит полные навигационные карты стран России, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, Финляндии, Швеции, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии, Словении, Хорватии, Чехии, Словакии и др.
- Навигационная система на русском языке
- Боковые зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова
- Фоновая подсветка салона с возможностью выбора одного из 7 цветов
- Сетка для крепления грузов в багажном отделении
- Надувные ремни безопасности для задних пассажиров
- Система мониторинга слепых зон (BLIS)
- Электрообогрев рулевого колеса
- Подогрев рулевого колеса
- Розетка 220V
- Электропривод складывания 3-го ряда сидений
- Адаптивный круиз-контроль
- Система автоматического включения дальнего света
- Автоматическое переключение с ближнего на дальний свет
- Усовершенствованная система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке
- Система слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения
- Датчик дождя
цвет кузова-чShadow Black
цвет салона- Leather Black
Страна производитель: Россия
Параметры эквивалентности:
Год выпуска-2017, без пробега
тип кузова-5 дверный ( 7 мест)
двигатель-бензиновый 3,5л.
мощность двигателя-249 л/с
тип КПП-автоматическая, 6-ступенчатая
тип привода- с системой интеллектуального полного
привода
цвет кузова- Black
цвет салона- Black
Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя
Система интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System™
Сиденье водителя и пассажира с электрорегулировками в 10 направлениях и электрообогревом
Трехзонный климат-контроль
Коленная подушка безопасности для переднего пассажира
Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС), включая систему предотвращения опрокидывания (RSC), систему контроля тяги в поворотах (TCS) и систему помощи при трогании на подъеме (HSA)
Камера заднего вида c омывателем
Система My Key
20” легкосплавные колесные диски с шинами 255/50
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
Электропривод двери багажника с системой окрывания «Hands-free»
Кожаная отделка салона
Мультиконтурные сиденья водителя и переднего пассажира c электрорегулировкой в 10-ти направлениях и функцией массажа
Электропривод рулевой колонки и педального узла с памятью положения
Педальный узел с электрорегулировкой и памятью положения
Система мониторинга слепых зон (BLIS)
Адаптивный круиз-контроль
Система автоматического включения дальнего света
Автоматическое переключение с ближнего на дальний свет
Усовершенствованная система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке
Система слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения
|
1
|
|
Место, условия и сроки поставки товара/работ/услуг:
-место: г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, 101
-условия: доставка силами поставщика
-срок: июль 2017 г.
-
Заказчик:
АО «НПП «Краснознамёнец»
_______________ / _______________
|
Поставщик:
___________________ / _______________
|
|
