На поставку технологического оборудования

На поставку технологического оборудования


Скачать 405.23 Kb.
НазваниеНа поставку технологического оборудования
страница1/4
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3   4
Проект Договора №

на поставку технологического оборудования

г.Санкт-Петербург «____» _________________2016г.

_______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании _________________________с одной стороны, и

Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице в лице директора по экономике и финансам Исаченкова А.А., действующего на основании доверенности №00210/15/15-15 от 12.01.2015г. с другой стороны (далее – Стороны),

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование для участка термической обработки деталей (далее - Оборудование), технические характеристики которого указаны в Техническом задании (приложение №2 к Договору) или эквивалент, с указанием параметров эквивалентности, а также осуществить шефмонтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала по работе на Оборудовании, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке, установленном Договором.

Ассортимент и количество, поставляемого Оборудования, указаны в Спецификации (приложение №1 к Договору).

1.2. Поставщик с Оборудованием передает Покупателю техническую (эксплуатационную) документацию на Оборудование на русском языке, согласно Постановлению Правительства РФ от 15.08.97г. №1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

1.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, невосстановленным, не бывшим в эксплуатации, не является предметом залога, под арестом не состоит и полностью свободно от прав третьих лиц.


  1. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1 Цена Договора установлена согласно Протокола подтверждения итогов открытого тендера №____ от ___. _________ 2015г. и составляет __________ (____________) рублей, в том числе НДС 18% - _________ (________________) рублей. Цена Договора включает в себя стоимость Оборудования, упаковки, доставки, шефмонтажа, пуско-наладочных работ, инструктажа персонала Покупателя по работе на Оборудовании, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по Договору.

2.2. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.

2.3. Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Договора следующим образом:

2.3.1. Первый платёж: 50% цены Договора, что составляет _______ (____) рублей, в том числе НДС 18% - ________ (__________) рублей оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Договора и получения банковской гарантии или денежного обеспечения авансового платежа.

2.3.2. Второй платёж: 40% цены Договора, что составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18% - ____________ (___________) рублей оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Поставщика письменного уведомления о готовности Оборудования к отгрузке.

Уведомление направляется посредством почты (или курьером) и/или факсимильной связью на номер (812)292-95-61.

2.3.3. Третий (окончательный) платёж: 10% цены Договора, что составляет __________ (___________) рублей, в том числе НДС 18% - ________ (__________) рублей оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Покупателем Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

2.4. Обязательство по оплате считается исполненным Покупателем с даты списания денежных средств в размере соответствующего платежа с расчетного счета Покупателя.



  1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1 Поставка Оборудования осуществляется в течение __ (______) календарных дней с момента оплаты авансового платежа.

3.2. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о предстоящей дате поставки не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты поставки посредством факсимильной связи на номер (812)292-95-61.

3.3. Поставщик обязуется упаковать Оборудование таким образом, чтобы обеспечивалась сохранность и неизменность качества Оборудования при его транспортировке всеми видами транспорта, при перевалках и открытом хранении.

3.4. Поставщик выполняет доставку Оборудования на склад Покупателя, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.7-9.

3.5. Приемка Оборудования по количеству и внешнему виду осуществляется на складе Покупателя в день доставки Оборудования Поставщиком. По итогам указанной приемки Покупатель подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную.

При поставке Оборудования Поставщик передает Покупателю следующие документы на Оборудование: паспорт (сертификат качества) Оборудования и руководство по эксплуатации.

3.6. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Покупателем товарной (товарно-транспортной) накладной без замечаний.


  1. ШЕФМОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Покупатель своими силами и средствами производит разгрузку Оборудования и обеспечивает перемещение Оборудования на место установки, его распаковку и снятие с поддонов до начал работ по шефмонтажу при участии специалистов Поставщика.

4.2. О готовности к проведению шефмонтажа Покупатель уведомляет Поставщика по электронной почте___________ или посредством факсимильной связи на номер _______.

4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Покупателя уведомления о готовности помещений и персонала Покупателя к шефмонтажу Оборудования, Поставщик приступает и в течение последующих __ (__________) рабочих дней проводит шефмонтаж и пуско-наладочные работы.

4.4. Специалисты Поставщика должны прибыть к Покупателю со всеми необходимыми материалами для проведения шефмонтажа Оборудования, поставляемого по Договору.

4.5. При осуществлении шефмонтажа Поставщиком обеспечивается соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

4.6. После выполнения работ по монтажу Оборудования Поставщик проводит пуско-наладочные работы смонтированного Оборудования и иные мероприятия, необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

По окончании пуско-наладочных работ Поставщик информирует Покупателя об их завершении и проводит инструктаж персонала Покупателя по работе на Оборудовании.

4.7. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления Поставщика о завершении работ.

4.8. После осмотра результата выполненной работы Поставщиком и при наличии положительных результатов испытаний Оборудования Стороны подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.9. Если работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения обнаруженных недостатков. При этом срок для устранения недостатков в любом случае не должен превышать 5 (пять) рабочих дней.

4.10. Если в ходе выполнения работ по шефмонтажу и пуско-наладочных работ будут выявлены некомплектность Оборудования и/или несоответствие качества Оборудования требованиям Договора, Сторонами оформляется и подписывается Акт, свидетельствующий о выявленных недостатках. Поставщик обязан заменить некачественное и некомплектное Оборудование либо доукомплектовать некомплектное Оборудование в срок, не превышающий 40 (сорок) календарных дней, следующих за днем подписания Акта о выявленных недостатках.


  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.

5.2. Поставщик гарантирует поставку Оборудования в упаковке, соответствующей характеру, поставляемого Оборудования и в ассортименте в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору).

5.3. Поставщик гарантирует исправную работу поставляемого Оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Покупателем Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

5.3.1. Действие гарантий не распространяется на расходные материалы и быстроизнашивающиеся части. Гарантия не относится к ущербу, возникшему вследствие неправильного использования и обслуживания Оборудования.

5.3.2. Риск случайной гибели и повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Оборудования, согласно товаросопроводительным документам, но не позднее начала разгрузочных работ.

5.4. В случае выхода Оборудования из строя в гарантийный период, Поставщик обязуется, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента письменного обращения Покупателя с рекламацией, устранить выявленные дефекты или неисправности.

Если для гарантийного ремонта требуется заказ и/или поставка необходимых запасных частей (в т.ч. с завода-изготовителя), срок устранения Поставщиком неисправностей и дефектов, указанный в настоящем пункте продлевается соразмерно времени, необходимому для такой поставки.

5.5. Гарантийный период на Оборудование, находившееся в гарантийном ремонте, продлевается на срок нахождения Оборудования в ремонте.

5.6. Ремонт и замена вышедшего из строя Оборудования, попадающего под гарантийное обслуживание, осуществляется за счет Поставщика.

5.7. В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине Покупателя, использования Оборудования с нарушением Инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также в случае самостоятельного ремонта Покупателем поставленного Оборудования, без согласования с Поставщиком, гарантийные обязательства снимаются, о чем составляется акт с обязательным участием незаинтересованного эксперта.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.3.1., 4.3. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Договора, если просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

При неисполнении Поставщиком указанных в п. 3.1. Договора обязательств более чем на 20 (двадцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора и потребовать возврата всех сумм, уплаченных Поставщику, по настоящему Договору. В этом случае, Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней.

6.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего по ассортименту, количеству или техническим характеристикам, поставка считается просроченной и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 6.1 Договора.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных п.4.10. Договора более чем на 20 (двадцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора и потребовать возврата всех сумм, уплаченных Поставщику, по настоящему Договору. В этом случае, Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней.

6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.2.3.2.,2.3.3. Договора Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от задолженности (цены соответствующего платежа), за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы соответствующего платежа, если просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

6.5. В случае задержки Покупателем платежей, предусмотренных настоящим Договором срок поставки, проведения работ, оказания услуг и/или исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором автоматически продлевается (или приостанавливается) на количество дней задержки (нарушения) Покупателем оплаты по настоящему Договору и до момента осуществления такой оплаты.

6.6. Уплата неустойки (пени) по Договору не освобождает Сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую обязательства по Договору, от исполнения соответствующих обязательств по Договору.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному обязательству Покупателя, возникшему из Договора, в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат оплате Покупателем.

6.7. Все споры и разногласия, связанные с Договором, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок для направления ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем ее получении. После соблюдения Сторонами претензионного порядка неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора на сумму авансового платежа (90% цены Договора), что составляет __________ (_________) рублей 00 копеек.

7.2. Поставщик представляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Покупателя. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать сроки, установленные Договором, и превышать их не менее чем на 2 месяца.

7.3. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Договора осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Получатель: АО «Концерн «НПО «Аврора», ИНН 7802463197, КПП 783450001, ОГРН

1097847058143, р/с 40702810270000000830 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» доп. офис

«Выборгский» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора, заключаемого по итогам тендера №_____.

7.4. Обеспечение исполнения настоящего Договора будет возвращено Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем соответствующего требования Поставщика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

7.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по возврату авансового платежа в случае нарушения срока поставки Оборудования, указанного в п.3.1. Договора более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.


  1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло вследствие наводнения, пожара, землетрясения, забастовок, введения военного положения, войны или военных действий и террористических актов. Факт форс-мажора должен быть подтвержден компетентными органами.

8.2. Сторона, для которой, вследствие обстоятельств по п. 8.1, выполнение обязательств по договору стало невозможным в срок, должна в течение трех суток информировать в письменной форме другую сторону о начале, продолжительности и времени прекращения упомянутых выше обстоятельств.


  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

9.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Во всем что, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. Уведомления, извещения, иная документация, подлежащая передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору, передается путем вручения под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя документации (с обязательным указанием даты вручения, должности уполномоченного представителя, его инициалов), или с помощью почтовой связи путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

9.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Спецификация на оборудование для участка термической обработки деталей»;

- Приложение №2 «Техническое задание на оборудование для участка термической обработки деталей».

  1   2   3   4

Похожие:

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на поставку групп товаров, за исключением нестандартного...
На поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений на...
Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), проводит процедуру закупки на...

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на поставку технологического оборудования
Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий и разрешений при осуществлении поставки оборудования

На поставку технологического оборудования iconНа поставку технологического оборудования

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на поставку каретки для ручной тали Назначение оборудования
Документы, подтверждающие соответствие технологического оборудования требованиям, в соответствии с законодательством РФ на русском...

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на приобретение Агрегата наземного ремонта технологического...
Агрегат наземного ремонта предназначен для ремонта и профилактического обслуживания технологического оборудования. Эксплуатация оборудования...

На поставку технологического оборудования iconМетодическое пособие по теме пм 01 Эксплуатация технологического...
В настоящем методическом пособии представлены Устройство, техническая характеристика, эксплуатация, подготовка к ремонту специального...

На поставку технологического оборудования iconНа поставку технологического оборудования, проведение монтажных,...

На поставку технологического оборудования iconНа поставку технологического оборудования, проведение монтажных,...

На поставку технологического оборудования iconДокументация открытого аукциона на право заключения муниципального...
Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом технологического оборудования для...

На поставку технологического оборудования iconИнструкция по охране труда для слесаря по монтажу технологического...
К самостоятельной работе в качестве слесаря по монтажу технологического оборудования допускаются лица, прошедшие

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание (идентификационный номер процедуры №35/4-12419)...
Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий и разрешений при осуществлении поставки оборудования

На поставку технологического оборудования iconМетодическое пособие по теме пм 01 Эксплуатация технологического...
Методическое пособие по теме пм 01 Эксплуатация технологического оборудования, пм 05 Выполнение работ по профессии Оператор технологических...

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического...
Исполнитель берет на себя работы по техническому обслуживанию и ремонту торгово-технологического оборудования по адресам

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического...
Исполнитель берет на себя работы по техническому обслуживанию и ремонту торгово-технологического оборудования по адресам

На поставку технологического оборудования iconТехническое задание на техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического...
Исполнитель берет на себя работы по техническому обслуживанию и ремонту торгово-технологического оборудования по адресам


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск