Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс»)


Скачать 431.71 Kb.
Название Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс»)
страница 1/4
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
  1   2   3   4
ДОГОВОР №______

на техническое обслуживание и ремонт

офисной оргтехники ЦИУС Центра


г. Москва

«_____» _______2017 г.


Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: АО «ЦИУС ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - Центр инжиниринга и управления строительством Центра (ЦИУС Центра) Дживанширяна Леона Робертовича, действующего на основании доверенности от 05.08.2014 № 426-ХД и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________ __, действующего на основании __________, с другой стороны, (все вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Определения

Техника - принадлежащие Заказчику копировальные аппараты, принтеры, многофункциональные устройства, факсы, переплетные машины, ламинаторы и другие офисные машины;

Техническое обслуживание Техники – комплекс технических и сопутствующих мер выполняемых в соответствии с требованиями производителя и инструкцией по эксплуатации, направленные на поддержание Техники в исправном техническом состоянии, обеспечивающем выполнение ей требуемых функций.

Технический осмотр – осмотр Техники, по результатам которого выдается заключение о техническом состоянии и рекомендации по обслуживанию, ремонту и дальнейшей эксплуатации;

Диагностика – действия, позволяющие установить причину неработоспособности Техники;

Ремонт Техники - комплекс мер по восстановлению исправности и работоспособности Техники, восстановлению Техники или ее составных частей, в том числе с заменой деталей.
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель осуществляет техническое обслуживание, в том числе технический осмотр, диагностику, ремонт принадлежащей Заказчику Техники, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги/работы Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Перечень Техники, стоимость технического обслуживания, в том числе технического осмотра, диагностики, и ремонта указаны в Приложениях № 1 «Стоимость технического обслуживания Техники» и № 2 «Стоимость диагностики Техники», № 2а «Стоимость технического осмотра Техники» № 3 «Стоимость ремонта Техники» к настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. По Договору Исполнитель обязуется:

2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги/выполнять работы по техническому обслуживанию, диагностике, техническому осмотру и ремонту качественно и в установленные в заявке сроки;

2.1.2. Обеспечить оказание услуг/выполнение работ по настоящему Договору квалифицированным персоналом (работниками), имеющим опыт технического обслуживания и ремонта Техники;

2.1.3. При оказании услуг/выполнении работ соблюдать требования инструкций заводов-изготовителей на соответствующий вид Техники; требования правил охраны труда и техники безопасности, нормы пожарной безопасности;

2.1.4. Обеспечивать в течение всего срока действия Договора наличие необходимого оборудования и запасных деталей и/или иных материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта Техники;

2.1.5. Принимать все возможные меры к максимальному сокращению потери времени Заказчиком вследствие неисправности Техники;

2.1.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 10 к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

2.1.7. По окончании работ по каждой заявке Заказчика:

- Исполнитель оформляет Акт сдачи-приёмки работ/услуг (Приложение №6 к настоящему договору) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ/оказания услуг;

- Заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ/услуг от Исполнителя должен либо принять результат выполненных Исполнителем работ/оказанных услуг (осуществить проверку работоспособности Техники) и подписать Акт сдачи-приёмки работ/услуг, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием замечаний (недоработок). Исполнитель безвозмездно устраняет замечания Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента их получения от Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Соблюдать инструкцию по эксплуатации Техники;

2.2.2. Обеспечивать доступ сотрудников Исполнителя к Технике для выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике, техническому осмотру и ремонту.

2.3. Заказчик вправе в случае наличия недостатков услуг/работ, которые не были Исполнителем устранены своевременно, либо являются существенными, привлечь к устранению недостатков третье лицо с последующим возложением понесенных расходов на Исполнителя. При этом Заказчик вправе не оплачивать Исполнителю услуги/работы, выполненные Исполнителем при наличии недостатков в выполненных работах/услугах.

В случае неисполнения Исполнителем обязанности, установленной настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Исполнителю убытков, связанных с расторжением договора.

2.4. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц с сохранением за собой ответственности перед Заказчиком за действия (бездействие) таких лиц.

2.5. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Беловежская д. 4Б.
3. Порядок выполнения работ/оказания услуг.

3.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора и в установленные Заказчиком сроки, оказывать услуги/выполнять работы по техническому обслуживанию, диагностике, техническому осмотру и ремонту Техники, в соответствии с перечнем Техники, указанным в Приложениях № 1, № 2, № 2а № 3 к настоящему Договору, с использованием материалов Исполнителя. Исполнитель обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей Техники.

Перечень Техники может быть изменен Заказчиком без изменения цены Договора. Изменения в перечень Техники вносятся путем направления Заказчиком Заявки (Приложение № 5.1). Заявка на изменение перечня техники после внесения в неё данных и подписания представителями Заказчика и Исполнителя является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2 Исполнитель выполняет Технический осмотр и предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ/услуг в последний рабочий день текущего месяца (форма – Приложение № 6 к настоящему договору) и отчет по форме Приложения № 11 к настоящему договору. Стоимость работ по техническому осмотру определена в Приложении № 2а к настоящему договору.

Техническое обслуживание, диагностика Техники, ремонт Техники выполняется по мере необходимости, на основании заявок Заказчика.

3.3. В день подачи Заказчиком заявки (по форме Приложения № 5 к настоящему договору) Сторонами согласовываются сроки выполнения и место выполнения работ/оказания услуг.

Сроки выполнения и место выполнения работ/оказания услуг устанавливаются в заявках Заказчика (по форме Приложения № 5 к настоящему договору). В случае невозможности выполнения работ/услуг в указанные в Заявке сроки данные сроки дополнительно согласовываются Сторонами.

Заказчик направляет Исполнителю _____________________________заявку __________________________ (по телефону, факсу, нарочным, с помощью электронной почты (указать соответствующий номер, адрес). В случае направления заявки по телефону, факсу, с помощью электронной почты или иным способом, исключающим наличие подписей сторон, заявка в двух экземплярах в течение двух рабочих дней с момента такого направления должна быть передана Исполнителю нарочным, один экземпляр с подписью Исполнителя должен быть передан Заказчику в день получения заявки Исполнителем. Исполнитель обязан рассмотреть заявку Заказчика на выполнение работ в течение 12 рабочих часов после ее получения. По письменному согласованию Сторон время рассмотрения заявки Заказчика может быть изменено.

3.4. В случае необходимости замены узлов, деталей и/или элементов Техники, необходимых для восстановления работоспособности Техники, отсутствующих у Исполнителя, срок завершения работ по ремонту Техники может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

3.5. В случаях, когда для выполнения работ требуются необходимые узлы, детали и/или элементы Техники, Исполнитель поставляет их для целей реализации настоящего договора до начала проведения работ на место проведения работ. Возможный Ассортимент и цена таких материалов согласуются Сторонами в Приложении № 3 к настоящему договору. В случаях необходимости, Ассортимент, указанный в Приложении № 3 к настоящему Договору может быть изменен путем согласования и подписания Заявки (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору) Сторонами, при этом, стоимость поставляемых товаров не должна превышать предельную цену по Договору.

3.6. Техническое обслуживание, диагностика, технический осмотр и ремонт Техники осуществляется в офисе Заказчика. В случае невозможности оказания услуг/выполнения работ в офисе Заказчика, Исполнитель осуществляет доставку Техники в сервисную службу и обратно, без взимания дополнительной платы с Заказчика, при этом Исполнитель предоставляет Заказчику документ, подтверждающий, что данная Техника будет находиться в сервисном центре Исполнителя.

При необходимости проведения соответствующих работ с вывозом Техники с территории Заказчика передача техники оформляется согласно Приложению № 7 к Договору, возврат Техники на территорию Заказчика оформляется по унифицированной форме первичной документации Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме Приложения № 8 к Договору.

С момента передачи Техники от Заказчика Исполнителю для доставки Техники от Заказчика до сервисного центра Исполнителя, от сервисного центра Исполнителя до Заказчика и в период нахождения Техники в сервисном центре Исполнителя и до передачи Техники Заказчику риск случайной гибели и повреждения Техники, а также ответственность за сохранность Техники Заказчика несет Исполнитель. В случае повреждения Техники в период ее доставки от Заказчика до сервисного центра Исполнителя и/или от сервисного центра Исполнителя до Заказчика и/или в период нахождения Техники в сервисном центре Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки и/или по согласованию с Заказчиком Исполнитель приобретает и передает Заказчику в собственность Технику, аналогичную поврежденной.

В случае долгосрочного ремонта (ремонта, выполняемого более 10 дней), по требованию Заказчика, Исполнитель предоставляет Заказчику на время такого ремонта подменную, технически исправную Технику, обеспеченную всеми необходимыми расходными материалами, с аналогичными функциями. Данный факт отображается соответствующим документом, подтверждающим нахождение основного оборудования на ремонте в сервисной службе Исполнителя и предоставление подменного оборудования.

При приемке ремонтных работ Сторонами оформляется Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме Приложения № 9 к Договору.

4. Стоимость выполненных работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость всех работ/услуг по Договору не должна превышать _______________рублей ___ копеек за весь период действия Договора, в том числе НДС 18 % (_____________ рублей ___ копеек). Стоимость работ по техническому обслуживанию включает стоимость необходимых материалов.

4.2. Цена за техническое обслуживание, диагностику, технический осмотр и ремонт Техники и/или используемые при выполнении технического обслуживания, диагностики, технического осмотра, ремонта Техники материалы определяются в Приложениях №№ 1, 2, 2а, 3, 4 к настоящему договору.

4.3. Заказчик производит оплату работ/услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ/услуг.

4.4. Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру в рублях в сроки вместе с Актом сдачи-приемки работ/услуг.

4.6. Ежеквартально Стороны выполняют сверку взаиморасчетов. Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик, при согласии, производит подписание Актов сверки расчетов в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передает один экземпляр Исполнителю.
5. Срок действия договора. Расторжение договора

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ___. ____.20__г., а в части обязательств по оплате оказанных услуг/выполненных работ и возмещения убытков по Договору - до полного исполнения.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие:

5.2.1. по истечении срока, установленного п. 5.1 настоящего договора;

5.2.2. при досрочном его расторжении по соглашению Сторон;

5.2.3. при его расторжении в одностороннем порядке Заказчиком, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны об отказе от исполнения Договора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты предстоящего расторжения Договора.

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае выполнения работ/оказания услуг ненадлежащего качества или неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг.

5.4. В случае неисполнения Исполнителем обязанности, установленной п. 2.1.6 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. Исполнитель оградит Заказчика от претензий и возместит ущерб в связи с любыми убытками, ущербом, ответственностью, исками, штрафами, пенями и прочими расходами любого характера, возникшими в результате нарушений Исполнителем: обязательств по Договору, норм законодательства РФ, а также связанных с отсутствием у Исполнителя необходимых разрешений, лицензий, допусков. Любые расходы и затраты, связанные с несоблюдением требований Договора, законодательства РФ, если соблюдение этих норм зависит от Исполнителя относятся исключительно на счет Исполнителя.

6.2. За нарушение сроков оплаты работ/услуг Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязанности по оплате.

6.3. За нарушение сроков оказания услуг/выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости работ по Договору, установленной в п. 4.1. за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. За нарушение сроков представления отчетных документов: Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счета-фактуры, отчета о выполненных работах по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договоры, установленной в п. 4.1. за каждый день просрочки.

6.5. В случаях, когда Исполнителем услуги/работы оказаны/выполнены с отступлением от условий Договора (за нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг ответственность предусмотрена п. 5.3 Договора), ухудшившими их качество, или оказаны с иными недостатками, за которые Исполнитель отвечает, Заказчик вправе по-своему потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения стоимости услуг/работ;

- возмещение своих расходов на устранение недостатков.

Если недостатки услуг/работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются, по мнению Заказчика неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Исполнитель в полной мере несет ответственность за действия и бездействие своего персонала (работников), любого из привлеченных Исполнителем третьих лиц, их персонала (работников) или агентов, как если бы это были его собственные действия или бездействие.

6.7. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров, а при не достижении соглашения - в претензионном порядке. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по Договору. Претензии (ия) должны быть оформлены в письменном виде и подлежат(ит) рассмотрению в срок не более 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения.

6.8. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры, разногласия и требования подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы арбитражного суда по месту нахождения филиала заказчика.

6.9. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

6.9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Заказчик), понимаются:

  • предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

  • предоставление каких-либо гарантий;

  • ускорение существующих процедур;

  • иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6.9.2. В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 6.9.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7. Гарантии качества по выполненным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на работы и все узлы, детали, запасные части элементы Техники и/или иные материалы, использованные Исполнителем при выполнении работ/оказании услуг по настоящему Договору.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на узлы, детали, запасные части элементы Техники и/или иные материалы, использованные при выполнении работ) / оказанные услуги составляет 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ/услуг.

7.3. В случае выявленных недостатков в выполненной Исполнителем работе и/или узлах, деталях, запасных частях, элементах Техники и/или иных материалов, использованных Исполнителем при выполнении работ, Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения выявленных недостатков.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относится: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание и др.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

8.2.1. Немедленно в письменной форме известить другую Сторону об их наступлении и предоставить подтверждение их наличия.

8.2.2. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий обстоятельств непреодолимой силы и устранения препятствий к исполнению обязательств по Договору.

8.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств по Договору по окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, либо соразмерно времени, необходимого для устранения последствий действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств, превышают 3 месяца, Стороны проводят переговоры на предмет возможности продолжения договорных отношений, либо подписывают соглашение о расторжении Договора.
9. Прочие условия

9.1. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных о характере и условиях выполнения работ по настоящему Договору. Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости выполнения работ по Договору.

9.2. Настоящий договор составлен на русском языке, на 28 страницах, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, кроме случаев, установленных п.п. 5.2.3, 5.4, 9.4 Договора.

9.4. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 10 Договора, изменения считаются внесенными с даты получения Стороной соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения.

9.5. Приложения к Договору, которые являются его неотъемлемыми частями:

1) Приложение № 1 Стоимость технического обслуживания Техники.

2) Приложение № 2 Стоимость диагностики Техники.

3) Приложение № 2а Стоимость технического осмотра Техники.

4) Приложение № 3 Стоимость ремонта Техники

5) Приложение № 4 Ассортимент и цена материалов для Техники.

6) Приложение № 5 Форма Заявки на выполнение работ/оказание услуг.

7) Приложение № 5.1 Форма Заявки на изменение перечня Техники

8) Приложение № 6 Форма Акта сдачи-приемки работ/услуг.

9) Приложение №7 Форма Акта о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение.

10) Приложение № 8 Форма Акта о возврате товарно-материальных ценностей на ответственном хранении.

11) Приложение № 9 Форма Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

12) Приложение № 10 Форма предоставления информации.

13) Приложение № 11 Форма отчета.

10. Юридические адреса и подписи сторон.
Заказчик: Исполнитель:


АО «ЦИУС ЕЭС»

Юридический адрес: 109028, г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д. 9/11;

Почтовый адрес: 121353, г. Москва,
ул. Беловежская д. 4Б;

ИНН 7728645409

КПП 774501001
Плательщик:

ИНН 7728645409

КПП 773143001

ОГРН 1087746041151

Р/счет 40702810838000055800 в ДО № 9038

Стромынского отделения Московского банка ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225 ИНН 7707083893
Директор

Филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра






____________________/Л.Р. Дживанширян/
М.П.

__________________ /________________/
М.П.
  1   2   3   4

Похожие:

Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством...
«Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ао «циус еэс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Связаны с монтажом, испытаниями, эксплуатацией и техническим обслуживанием...
Единой энергетической систем» (сокращенное наименование: пао «фск еэс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Связаны с монтажом, испытаниями, эксплуатацией и техническим обслуживанием...
Единой энергетической систем» (сокращенное наименование: пао «фск еэс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Связаны с монтажом, испытаниями, эксплуатацией и техническим обслуживанием...
Единой энергетической систем» (сокращенное наименование: пао «фск еэс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой...
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (оао «фск еэс), именуемое в дальнейшем...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon На оказание научно-технических услуг по добровольной сертификации
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ао «нтц еэс»)
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой...
О «фск еэс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала пао «фск еэс» Карельское предприятие магистральных электрических...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Годовой отчет 2007 год открытое акционерное общество «Федеральная...
Организация диагностики оборудования на объектах электросетевого хозяйства ОАО «фск еэс» в 2007 году 28
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon «федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (оао «фск еэс»)
Вл и пс, подверженных сверхнормативным ветровым нагрузкам, Юго-Западного энергорайона Краснодарского края для нужд филиала ОАО «фск...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Статья 19 5 Форма Описи 69 Заказчик, являющийся Организатором аукциона...
Открытый двухэтапный аукцион на право заключения договора на поставку канцелярских товаров и бумаги для нужд филиала ОАО «со еэс»...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Техническое задание на оказание услуг информационных инфраструктурных...
Техническое задание на оказание услуг информационных инфраструктурных сервисов и системно-технической поддержки для нужд филиала...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические станции»
Правлением Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Открытое акционерное общество «федеральная сетевая компания единой...
Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Открытое акционерное общество «федеральная сетевая компания единой...
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Настоящее техническое задание является основным документом, определяющим...
Единой интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте (исужт). В соответствии...
Кционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (сокращенно: ао «циус еэс») icon Отчет о результатах самообследования по состоянию на 16. 09. 2014...
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр», сокращенно: ООО «укц»

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск