О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
|
Скачать 0.59 Mb.
|
|
Исполнитель обязан:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.3.1. договора, последний за задержку оплаты выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до дня фактической оплаты включительно (при предъявлении Исполнителем письменного требования). 6.3. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения своих обязательств. 6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных п.1.4. договора, последний за задержку выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки до дня фактического выполнения работ включительно (при предъявлении Исполнителем письменного требования). 6.5. Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере суммы (связанной с уплатой пени, штрафов за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств), предъявленной для оплаты СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» в соответствии с условиями Контракта (Приложение № 3 к настоящему Договору), в случае если обязательства связаны с оказанием услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору. 6.6. Уплата неустойки и убытков, не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств в натуре.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора Форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что исполнение обязательств Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты, иди другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов. 7.2. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующим компетентными органами. 7.3. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. 7.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.
8.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, которые возникнут из настоящего договора, будут урегулированы. 8.2. В случае если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
9.1. Договор действует с момента его подписания до «31» декабря 2016 г. 9.2. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнение вступает в силу после подписания его Сторонами. 9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.2. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 – Перечень медицинской техники, передаваемой на техническое обслуживание и ремонт; Приложение № 2 – Техническое задание; Приложение № 3 – копия Контракта.
Приложение № 1 к договору № ________ от «___» января 2016 года Перечень медицинской техники, передаваемой на техническое обслуживание и ремонт
|
Похожие:
 |
Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) №187-17 Фгаоу во «Сибирский федеральный университет» (далее – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) в соответствии... |
|
Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) №04-17 Правовое обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): п. 10 ч. 2 ст. 54 Правил закупки товаров, работ,... |
|
Инструкция по осуществлению закупки у единственного поставщика (подрядчика,... Иям, связанным с осуществлением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях не требующих размещения извещения... |
 |
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
Положение о закупке товаров, работ, услуг Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
|
Извещение о закупке Извещение и документация об открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
|
Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
|
О проведении закупки у единственного поставщика ... |
|
Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 07. 2013 г Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части работ |
|
Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения к нему производства фирмы... |