КОНТРАКТ № 17
на поставку лекарственных препаратов
п. Климковка «07» августа 2017 года
Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Климковский психоневрологический интернат» , выступающее от имени субъекта Российской Федерации – Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Савельевой Марины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье - Фарм именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Великановой Анны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола проведения итогов электронного аукциона от 25.07.2017 г.
№ 0340200003317002841-3, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка лекарственных препаратов(противомикробные препараты) (далее - товар).
1.2. Наименование товара, единица измерения, форма выпуска, общее количество товара по наименованиям определены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Срок поставки: с момента заключения государственного контракта по «30» сентября 2017г.
1.4. Идентификационный код закупки 172430300129743030100100350270000000.
2. Цена контракта. Порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет 52 776 (пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 18 копеек, в. т.ч. НДС 5 277 руб. 62 коп..
2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость поставляемого товара, упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если Поставщик является его плательщиком), сборов и других обязательных платежей.
Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, и не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.
2.5. Поставка товара по настоящему контракту оплачивается за счет собственных доходов учреждения.
2.6. Оплата поставленного Поставщиком товара производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара Заказчику. Расчет производится на основании предъявленного счета и (или) счета-фактуры, после подписания обеими Сторонами товарной накладной.
2.7. Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по контракту, за период с момента поставки товара Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения извещения о реорганизации или ликвидации Поставщика.
3. Порядок поставки и приемки товара
Место поставки товара: Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул. Ленина, д. 7.
Доставка товара до места передачи товара производится силами и средствами Поставщика.
Поставщик обязан предупредить в письменном виде, по средствам факсимильной или электронной связи Заказчика об отправке товара за 24 (двадцать четыре) часа. При этом, Поставщик сообщает Заказчику следующую информацию: наименование транспортного средства, дату отгрузки, время доставки товара.
3.4. При передаче товара Поставщик предоставляет пакет документов (оригиналы и надлежащим образом заверенные копии), подтверждающих качество и безопасность товара, протокол согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. N 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства».
3.5. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в части соответствия его требованиям, установленным контрактом в день получения с оформлением соответствующих документов о приемке, указанных в пункте 3.9 настоящего контракта.
3.6. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика в порядке определенном инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966.
3.7. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара данный факт отражается в товарной накладной или составляется акт, о чем Заказчик извещает Поставщика.
3.8. Поставщик обязан заменить товар несоответствующего качества, осуществить допоставку товара в течение 3 (трех) календарных дней со дня выставления Заказчиком соответствующих требований.
Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
3.9. Товар считается поставленным после подписания товарной накладной Заказчиком.
3.10. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания накладных.
3.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.
4. Права и обязанности
4.1. Заказчик вправе:
требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта;
предложить Поставщику изменить предусмотренное контрактом количества товара не более чем на десять процентов
запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту;
осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;
ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента и оформления документов;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;
провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций
4.1.8. отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
оплатить принятый от Поставщика товар;
Расторгнуть контракт в одностороннем порядке, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара указанным требованиям, что позволило ему стать победителем.
4.3. Поставщик вправе:
требовать своевременной оплаты за поставленный товар;
пользоваться иными установленными действующим законодательством правами.
4.4. Поставщик обязан:
своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями контракта;
представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту;
-
представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте;
-
представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
5. Качество товара
5.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
5.2. На каждую партию поставляемого товара Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждающих качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ (копию сертификата соответствия, или декларации о соответствии, или сведения о декларации о соответствии, копию регистрационного удостоверения или сведения о регистрационном удостоверении). Вышеуказанные документы предоставляются при передаче товара.
5.3. Товар, поставляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении. Транспортная тара и упаковка товара маркируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка товара должна содержать инструкции по применению на русском языке.
5.4. Остаточный срок годности на момент поставки товара Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев до окончания срока установленного производителем.
6. Обеспечение исполнения контракта
6.1. В соответствии с ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в документации об аукционе по данному контракту установлено обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 474 рублей 28 копеек.
В случае если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется по усмотрению Поставщика в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет Заказчика.
6.3. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
6.5. Обязательства по контракту, подлежащие обеспечению:
6.5.1. Исполнение Поставщиком всех обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта;
6.5.2. Уплата Поставщиком сумм неустойки (пени, штрафов) в случаях, предусмотренных условиями настоящего контракта.
6.5.3. Возмещение убытков, причиненных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту Поставщиком, а также возврат аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
6.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику в полном объеме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, указанных в п. 6.7 настоящего контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по контракту в полном объеме.
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта Поставщиком, Заказчик предъявляет требование к банку об уплате суммы обеспечения исполнения настоящего контракта либо удерживает денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта на счет Заказчика, в объеме, необходимом для погашения требований по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
7. Ответственность сторон. Риски
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 5 277 руб 62 коп.1
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1 319 руб 40 коп2
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Факт, время наступления, продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены одной из сторон не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.
При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (пени, штрафа), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, Заказчик удерживает сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар.
В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 7.10 настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа), направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.
Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по контракту должны быть рассмотрены ими в течение 7 (семи) дней с момента направления претензии.
Споры, возникшие по исполнению контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.
8. Изменение условий контракта. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.
8.2.2. Если по предложению заказчика изменяется предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.
8.2.3. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
8.3. Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в пятидневный срок.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31»декабря 2017г., а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.
Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.8. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9. Реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Кировское областное государственное бюджетное учреждения социального обслуживания «Климковский психоневрологический интернат»
Адрес: 613212, Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул.Ленина, д.7
ИНН 4303001297 КПП 430301001
Министерство финансов Кировской области (КОГБУСО «Климковский психоневрологический интернат» л\с № 05805032071)
Р/с 40302810100004000001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ г. КИРОВ
БИК 043304001
ОКПО 03155223
Директор
_________________ /М.А.Савельева/
|
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-Фарм»
Адрес юридический: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9Ж
ИНН: 5261050767
КПП: 525701001
Банковские реквизиты:
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Р/с 40702810342050007019
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603
ОКПО: 96653540 ОКВЭД: 51.46.1
ОГРН: 1065261029679 ОКАТО: 22401365000 ОКТМО: 22701000 ОКОГУ: 49014 ОКФС: 16
ОКОПФ: 65
Контактные телефоны: (831) 248-54-21, 248-54-71 (факс) E-mail: biotecnn@mail.ru
Генеральный директор
_________________ / А.В. Великанова
|
Приложение № 1
к контракту № 17
от «07» августа 2017 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Международное непатентованное наименование
или состав
|
Торговое наименование
|
Форма выпуска
|
Страна
происхождения товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во, всего.
|
Цена за единицу товара, руб.
|
Сумма,
руб.
|
1
|
Азитромицин
|
Азитромицин
|
капсулы 250 мг № 6
|
Россия
|
упак
|
100
|
35,00
|
3500,00
|
2
|
Амоксициллин
|
Амоксициллин
|
капсулы 500 мг № 16
|
Россия
|
упак
|
10
|
62,00
|
620,00
|
3
|
Амоксициллин+Клавулановая кислота
|
Экоклав
|
таблетки покрытые оболочкой 250 мг+125 мг № 15
|
Россия
|
упак
|
10
|
210,00
|
2100,00
|
4
|
Амоксициллин+Клавулановая кислота
|
Экоклав
|
таблетки покрытые оболочкой 500 мг+125 мг № 15
|
Россия
|
упак
|
10
|
310,00
|
3100,00
|
5
|
Ацикловир
|
Ацикловир
|
мазь для наружного применения 5% 5 г № 1
|
Республика Беларусь
|
упак
|
10
|
20,00
|
200,00
|
6
|
Гентамицин
|
Гентамицин
|
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 40 мг/мл 2 мл № 10
|
Республика Беларусь
|
упак
|
60
|
35,00
|
2100,00
|
7
|
Гентамицин
|
Гентамицин
|
мазь для наружного применения 0,1% 15 г № 1
|
Россия
|
упак
|
10
|
65,00
|
650,00
|
8
|
Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол
|
Левометил
|
мазь для наружного применения 40 г № 1
|
Россия
|
упак
|
150
|
36,00
|
5400,00
|
9
|
Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин
|
Оксолин
|
мазь назальная 0,25% 10 г № 1
|
Россия
|
упак
|
5
|
28,34
|
141,70
|
10
|
Клотримазол
|
Клотримазол
|
крем для наружного применения 1% 20 г № 1
|
Россия
|
упак
|
20
|
23,00
|
460,00
|
11
|
Линкомицин
|
Линкомицин
|
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл 1мл № 10
|
Россия
|
упак
|
10
|
88,00
|
880,00
|
12
|
Флуконазол
|
Флуконазол
|
капсулы 150 мг № 2
|
Россия
|
упак
|
10
|
43,60
|
436,00
|
13
|
Хлорамфеникол [D,L]
|
Синтомицин линимент
|
линимент 10% 25 г № 1
|
Россия
|
упак
|
150
|
49,00
|
7350,00
|
14
|
Хлоргексидин
|
Хлоргексидин
|
раствор для местного и наружного применения 0,05% 100 мл № 1
|
Россия
|
упак
|
100
|
10,00
|
1000,00
|
15
|
Цефазолин
|
Цефазолин
|
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г № 1
|
Россия
|
упак
|
800
|
23,40
|
18720,00
|
16
|
Цефтриаксон
|
Цефтриаксон
|
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г № 25
|
Россия
|
упак
|
8
|
352,31
|
2818,48
|
17
|
Ципрофлоксацин
|
Ципрофлоксацин
|
таблетки покрытые оболочкой 500 мг № 10
|
Россия
|
упак
|
100
|
33,00
|
3300,00
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
52776,18
|
ЗАКАЗЧИК:
Кировское областное государственное бюджетное учреждения социального обслуживания «Климковский психоневрологический интернат»
Директор
_________________ /М.А.Савельева/
|
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-Фарм»
Генеральный директор
_________________ / А.В. Великанова/
|
|
