Скачать 186.77 Kb.
|
гражданско-Правовой ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № на поставку лекарственных препаратов для нужд ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» г. Североморск «___» ____________ 2017 г. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск» в лице главного врача Карпеко Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________ в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетный кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – договор) о нижеследующем:1. Предмет договора 2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке лекарственных препаратов (далее – товар), в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к настоящему Договору. 2.2. Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в порядке и на условиях настоящего Договора. 2. Цена Договора 3.1. Цена настоящего Договора составляет __________________ (сумма прописью), с учетом НДС _________. Источник финансирования: за счет предпринимательской деятельности. 3.2. Валюта цены - Российский рубль. 3.3. Цена товара - цена за единицу товара с НДС на момент заключения настоящего Договора. 3.4. Цена Договора – цена всего товара по договору, указана на условиях поставки по адресу: Аптека ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», расположенная по адресу: 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Комсомольская, 27 (режим работы аптеки: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00), в соответствии с техническим заданием (спецификацией к гражданско-правовому договору), в соответствии с условиями поставки, включает стоимость товара, подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), оплату банковских услуг, разгрузочных работ на складе Заказчика, транспортные услуги, страховку и иные затраты Поставщика связанные с поставкой товара. 3.5. Цена настоящего Договора является фиксированной на весь период его действия, за исключением условий, указанных в п.п. 3.6. 3.6. Цена Договора, указанная в пункте 3.1, может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения количества товара и иных условий исполнения Договора. . 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором; 4.1.2. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору; 4.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика; 4.1.4. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора; 4.1.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Принять поставленные товары в порядке и сроки, предусмотренные Договором; 4.2.2. Оплатить поставленные товары в случае надлежащего исполнения обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Договором. 4.3. Поставщик вправе: 4.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от заказчика; 4.3.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 4.4. Поставщик обязан: 4.4.1. Поставить товары, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Договором; 4.4.2. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах; 4.4.3. Передать надлежащим образом документы, указанные в 6.5.3. порядке и срок, установленные Договором; 4.4.4. Представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору; 4.4.5. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ и условия их оплаты; 4.4.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору. 5. Количество и качество товара 5.1. Номенклатура (наименование), количество и ассортимент поставляемого товара определяются Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 5.2. Весь товар может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товара, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения. 5.3. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.
5.4. Гарантия качества товара - в соответствии со сроком годности, установленным производителем и условиями договора, при соблюдении условий хранения. 5.5. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Минздравсоцразвития РФ, декларациями о соответствии. 5.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. 5.7. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.). 5.8. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит. 5.9. При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его экспертизу. 5.9.1. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме. 5.10. При обнаружении некачественных товаров вызов представителя Поставщика обязателен. 5.11. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара. 5.12. Поставщик должен осуществить замену некачественной продукции на качественную в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью. 5.13. Поставщик должен осуществить замену товара, несоответствующего спецификации на поставку товара, в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью. 6. Порядок и сроки поставки товара 6.1. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней после подписания договора. 6.3. Товар, указанный в спецификации, должен быть поставлен Поставщиком по адресу: Аптека ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», расположенная по адресу: 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Комсомольская, 27 (режим работы аптеки: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00). 6.4. Датой поставки товара считается дата его приёмки по количеству и качеству после поступления в адрес Заказчика, что подтверждается отметкой Заказчика в товаросопроводительных документах о получении товара. 6.5. Обязательные условия поставки: 6.5.1. При поставке на товар Поставщиком представляется копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или копия лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, заверенная установленным образом (оттиск оригинальной печати синего цвета, дата заверения, подпись, расшифровка подписи и должность руководителя Поставщика). 6.5.3. При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная и / или товарно-транспортная накладная), содержащие достоверную информацию: - о дате оформления сопроводительного документа; - о наименовании лекарственного средства (международное непатентованное наименование лекарственного средства и торговое наименование лекарственного средства), сроке годности и номере серии; - о производителе лекарственного средства с указанием наименования и местонахождения производителя; - о количестве товара; - о поставщике (идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование поставщика, его местонахождение); - о покупателе (идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование покупателя, его местонахождение); - о должностном лице, составившем сопроводительный документ (должность, Ф.И.О.). Обязательным условием является указание в предъявляемой товаросопроводительной документации следующего: «Поставка от «___» _____20__ г. по Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от «___»_______ 20__ г. № ___.». Документ заверяется подписью должностного лица, составившего сопроводительный документ, печатью организации или информационным штрих-кодом и печатью организации. 6.5.4. Копии сертификатов соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или деклараций о соответствии (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), заверенные установленным образом в соответствии с нормативными актами РФ 6.5.5. Протокол согласования цен на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 7. Способ платежа и порядок оплаты 7.1. Форма оплаты – безналичный расчет. 7.2. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней после приёмки Заказчиком товара по количеству и качеству и подписания им соответствующих товаросопроводительных документов, при наличии положительного заключения экспертизы. Счета Поставщика с приложенными к ним товаросопроводительными документами оплачиваются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 7.3. Авансирование не предусмотрено. 8.Порядок приемки товара 8.1. Приемка товара по количеству и качеству происходит по месту поставки товара. 8.2. Заказчик производит приемку товара в сроки и в соответствии с порядком, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7. 8.3. Рекламации на товар принимаются Поставщиком в течение действия Договора. 8.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику после его приёмки по количеству и качеству и подписания им соответствующих документов. 8.5. В случае отсутствия представителя Поставщика во время приемки товара, Поставщик обязан в бесспорном порядке удовлетворить претензии Заказчика, касающиеся качества и количества. 8.6. Для проверки поставленного товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты доставки товара. По результатам проведенной экспертизы Заказчиком составляется экспертное заключение о соответствии (либо не соответствии) поставленного товара требованиям, установленным договором. 9. Ответственность Сторон 9.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 9.1.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей, что составляет 9031,30 рублей. 9.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного гражданско-правовым договором бюджетного учреждения, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены гражданско-правового договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором бюджетного учреждения и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена гражданско-правового договора бюджетного учреждения; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается размер штрафа в размере 2,5 процентов цены договора, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет 2257,83 рублей. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от ответственности, если имело место нарушение условий договора со стороны Поставщика. 9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по договору и неуплаты или отказа от уплаты в срок установленной Заказчиком суммы пеней (штрафа), Заказчик имеет право самостоятельно во внесудебном порядке взыскать сумму неустойки из обеспечения, представляемого Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем). 9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств полного или частичного неисполнения любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, действий правительств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону посредством телефонной связи, а в последствии уведомительным письмом. 10.3. Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п.10.1. 10.4. Предоставление Поставщиком Заказчику оригинала заключения территориального представительства Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации по обстоятельствам указанным в п. 10.1, и/или заключения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации является обязательным. 11. Срок действия настоящего Договора 11.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и действует по 31 декабря 2017 г. включительно. 11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при соглашении Сторон, отраженном в письменном виде. 12. Особые условия 12.1. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по решению суда, а также в одностороннем порядке при существенных нарушениях Поставщиком условий настоящего Договора. Существенными нарушениями условий настоящего Договора считаются: - Однократная поставка недоброкачественного товара или фальсифицированного товара; - Однократная поставка товара, имеющего расхождения в документации по качеству (сертификаты и т.д.) с информацией, указанной на маркировке товара или информацией, указанной на упаковке (таре) товара; - Неоднократная просрочка доставки товара; - Неоднократная поставка товара в объеме, не соответствующем спецификации (недопоставка). Данные случаи фиксируется Заказчиком в экспертном заключении. Поставщик уведомляется об указанных фактах телефонограммой либо факсимильным сообщением с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью. 12.2. Во всех иных случаях, расторжение настоящего Договора происходит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или по обоюдному соглашению Сторон. 12.3. Поставщик несет ответственность за недостаток товара, который повлек за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что недостаток товара возник не по вине Заказчика. 12.4 Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за ненадлежащего качества товара. 12.5. При возникновении ситуации, указанной в п.12.4 настоящего Договора, возможно досудебное разбирательство. 13. Прочие условия 13.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями сторон. 13.2. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора. 13.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 13.4. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Мурманской области. 13.5. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 13.5.1. Приложение 1 «Спецификация», 13.6. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Поставщик» «Заказчик» Главный врач _____________ __________________КарпекоВ.Н Приложение №1 к Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № ___________ от «___» _______20___ г. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
«Поставщик» «Заказчик» Главный врач ________________ __________________ Карпеко В.Н |
На поставку лекарственных препаратов для льготного обеспечения детей... Российской Федерации по итогам аукциона в электронной форме №0321300014416000179 (протокол Единой комиссии по размещению заказов... |
Документация об аукционе (с внесенными изменениями) на поставку в... Лот n 2- поставка адреномиметических средств, изотонических лекарственных препаратов, местноанестезирующих лекарственных средств,... |
||
Государственный контракт №68 на поставку лекарственных препаратов... Государственное бюджетное учреждение рс (Я) «Олекминская центральная районная больница» |
Техническое задание на поставку ветеринарных лекарственных препаратов... Предмет договора: поставка ветеринарных лекарственных препаратов и препаратов ветеринарного назначения |
||
Гражданско-правовой договор №0301300087517000129 114299 на поставку:... Гбуз рб мелеузовская црб (протокол №0301300087517000129 от «12» мая 2017г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее... |
Гражданско-правовой договор №0301300087516000111 1142299 на поставку:... Гбуз рб мелеузовская црб (протокол №0301300087516000111 от «11» мая 2016г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее... |
||
О проведении открытого аукциона На поставку лекарственных препаратов и расходных материалов для муз «кировская црб» |
О проведении открытого аукциона На поставку лекарственных препаратов и расходных материалов для муз «кировская црб» |
||
Документация об аукционе в электронной форме на поставку лекарственных... Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-фз... |
Документация Отбор поставщика на закупку и поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд му богородская црб |
||
Договор №24 на поставку лекарственных препаратов для лечения инфекционных... Заказчик, в лице главного врача Быкова Олега Борисовича, действующего на основании Устава и прав по должности, с другой стороны,... |
0321300035817000029-0082923-01 на поставку На поставку лекарственных препаратов (комбинации проивовоспалительных препаратов) для оказания медицинской помощи женщинам в период... |
||
Техническое задание (описание объекта закупки) на поставку лекарственных... ... |
Техническое задание на поставку лекарственных препаратов (иммунобиологические)... ... |
||
Документация об аукционе в электронной форме «на право заключить... «на право заключить государственный контракт на поставку лекарственных препаратов для нужд медико-санитарной части фку «Войсковая... |
Документация об аукционе открытого аукциона «поставка лекарственных... «поставка лекарственных средств и расходных материалов для нужд му «усть-майская црб» на 4 квартал 2010 года за счет средств тф омс... |
Поиск |