 КОНТРАКТ №0318200028417000020-0061187-01
ИКЗ №172234500338023450100100120252120244
на поставку лекарственного препарата
п. Пенькозавод «10» марта 2017 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированная психиатрическая больница № 6" министерства здравоохранения Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Агнаевой Полины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МедикоФарм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Чанышева Сергея Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона №0318200028417000020-3 от 10 февраля 2017года, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Заказчику лекарственный препарат (далее - товар) в количестве и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение№1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.
1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет субсидий на выполнение госзадания в 2017 году.
1.3. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц.
1.4. Поставщик передает Заказчику товар, а также оказывает следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие услуги):
осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в контракте;
выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.
1.5. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет: 9334(девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 96 копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества товара, и иных условий контракта.
2.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов.
2.6. Поставщик гарантирует, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, поставляемые по настоящему контракту, не превышают цен на такие лекарственные препараты, содержащиеся в Государственном реестре зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты с учетом торговой надбавки и НДС, применяемых к Поставщику.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Поставка товара осуществляется по заявке заказчика. Время поставки товара: в рабочий день с 8-00 до 15-00 часов только в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика в согласованное с Заказчиком время.
3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего контракта (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.
3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 352274 Краснодарский край, Отрадненский район, п. Пенькозавод, ул. Широкая 2.
3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.
3.5. Оплата поставленного товара производится не более чем в течение 30 банковских дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании документа на оплату, представленного Поставщиком (счетов или счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, акта сдачи-приемки Товара с отметкой Заказчика о получении медицинской продукции).
3.6. В случае если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего контракта срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим контрактом.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 1 день до поставки.
4.1.7. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями контракта и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.4 настоящего контракта.
4.1.8. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему контракту.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 7 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.
4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего контракта.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.
4.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
5.2. Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта 10% на сумму 3300 (три тысячи триста) рублей 80 копеек), на банковский счет:
Получатель: министерство финансов Краснодарского края УФК по Краснодарскому краю (ГБУЗ СПБ №6 л/с 828522170)
Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
р/счет 40601810900003000001
БИК 040349001
ИНН 2345003380
КПП 234501001
КБК 82800000000000000510
ТС 350000 –тип средств и КБК (в назначении платежа указывать обязательно)
5.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
5.4. В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю на основании письменного обращения Исполнителя в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 30 рабочих дней с момента исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренным настоящим контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Исполнителем, Заказчик имеет право на удержание неустойки из обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде денежных средств, если Исполнителем в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика о добровольной оплате неустойки (штрафа, пени), направленное в письменном виде. В случае неисполнения контракта, денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, не возвращаются Исполнителю.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10% 933 (девятьсот тридцать три) рубля 49 копеек, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063):
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, взыскивается штраф в размере 2,5% 233 двести тридцать три) рубля 37 копеек, определенном согласно постановлению № 1063:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного товара, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Приёмка товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. При приемке товара подлежат проверке количество и качество поставленного товара.
7.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с контрактом. Принятый Заказчиком товар должен быть им осмотрен в срок не более одного рабочего дня. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней проверить качество принятого товара и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
(В случае получения поставленного товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Применяется при установлении Заказчиком условия о возможности поставки Поставщиком товара с привлечением транспортной организации).
7.4. В случае проведения экспертизы поставленного товара экспертами, экспертными организациями Заказчик составляет документ о его приемке в течение 3 рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации заключения о соответствии.
7.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке отдельного этапа исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.
7.6. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком либо Поставщику в срок 7 Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара.
7.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных мероприятиях к конечному месту поставки.
7.8. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы транспортных и сопроводительных документов, обязательных для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество и количество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
Существенным нарушением контракта является:
поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
7.10. В случае существенного нарушения контракта Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.11. По итогам приемки товара при отсутствии претензий относительно количества и качества товара Заказчик подписывает документ о приемке товара, транспортные и сопроводительные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.
Сформированный документ о приемке, направляемый для подписания Заказчику, должен содержать необходимую информацию относительно фактического исполнения обязательств по условиям контракта, позволяющую конкретизировать представленный к приемке объем исполнения.
В случае отказа Заказчика принять товар и невозможности его возврата в день поставки, Заказчик осуществляет мероприятия по ответственному хранению и действует согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
8.2. Качество поставляемых по настоящему Контракту товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям. Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности товаров.
8.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.
8.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
8.5. Остаточный срок годности товара на дату поставки составляет не менее 18 месяцев.
8.6. Условия хранения всех препаратов при комнатной температуре (за исключением тех препаратов, у которых режим хранения в холоде или прохладном месте являются единственными режимами хранения).
8.7. К поставляемому товару должна прилагаться инструкция по применению данного товара, содержащая данные в соответствии с требованиями Федерального Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
8.8. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем договоре.
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.
9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.
9.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт действует с момента заключения до 31 декабря 2017 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от необходимости исполнения принятых, но не исполненных в установленный срок обязательств по контракту, за исключением случаев, когда вследствие просрочки одной Стороной исполнение утратило интерес для другой. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.5. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. Настоящий контракт составлен в электронном виде и считается заключенным со дня подписания его Сторонами на электронной торговой площадке.
12.4. Приложение: Спецификация.
13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная психиатрическая больница № 6» министерства здравоохранения Краснодарского края.
п. Пенькозавод ул. Широкая, 2
тел. 8(86144) 9-82-95
ИНН2345003380 КПП234501001
л/сч. 828522170 в МИНФИН КК.
р/сч. 40601810900003000001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 040349001
ОКПО 01912536
ОГРН 1022304445350
Главный врач ГБУЗ СПБ №6
_____________________ Агнаева П.Н.
|
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «МедикоФарм»
624130,Свердловская область, г.Новоуральск, проезд Центральный,д.4
Телефон/факс (861) 2-737-145, 2-737-144
ИНН 6682008089
КПП668201001
Л./сч. 40702810500010020868
К/сч30101810400000000774
БИК 046577774
ОКПО43095695
БАНК «НЕЙВА» ООО г.Екатеринбург 620142, Свердловская область, г. Екатринбург, ул. Чапаева, д, 3а
Генеральный директор
_________________ Чанышев С.А.
|
Приложение№1
к контракту от 10 марта №0318200028417000020-0061187-01
Спецификация
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированная психиатрическая больница № 6" министерства здравоохранения Краснодарского края
Адрес: п. Пенькозавод ул.Широкая 2.
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «МедикоФарм»
Источник финансирования: Бюджет Краснодарского края
№п/п
|
Наименование товара
|
Форма выпуска и дозировка
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Производитель, страна предлагаемой к поставке продукции
|
Ставка НДС, %
|
Цена единицы продукции на условиях поставки, с учетом НДС, руб.
|
Сумма закупаемой продукции на условиях поставки, с учетом НДС, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1
|
Эглонил, 50мг/мл 2мл №6 ампулы
|
Эглонил, 50мг/мл 2мл №6 ампулы
|
уп
|
99
|
Санофи, Франция
|
Не предусмотрен
|
93,35
|
9241,65
|
1
|
93,31
|
93,31
|
ИТОГО:
|
9334,96
|
Итого: 9334(девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 96 копеек, НДС не предусмотрен.
Заказчик: Поставщик
Главный врач Генеральный директор
___________________П.Н. Агнаева _______________________ С.А. Чанышев
м.п. м.п.
|
