3.Проект Договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
Санкт-Петербург «____» _________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (далее ОАО «СПб ЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Самоталина Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «____» _____________ 2014 г. № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ.
Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
Объект – оперативно-диспетчерское управление ОАО «СПб ЭС».
Срок (и) выполнения Работ – срок, который включает в себя начальный, промежуточный (сроки промежуточных работ) и конечный срок выполнения Работ, если иное прямо не оговорено.
Строительная площадка – территория, здания, сооружения, трасса, переданные Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения работ в рамках настоящего Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими обозначениями, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом.
Акт – документ, свидетельствующий об окончании всех Работ по настоящему Договору.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной разделом 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными или по согласованию с Заказчиком привлеченными силами, комплекс работ для организации оперативно-диспетчерской радиосвязи в рамках создания опорной мультисервисной сети связи ОАО «СПб ЭС». Перечень объектов ОАО «СПб ЭС» указан в Приложении № 4.
1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Стоимость Работ по настоящему Договору определена Калькуляцией работ (Приложение №2).
1.4. Поставка оборудования (материалов) осуществляется Подрядчиком, согласно Спецификации поставляемого оборудования (Приложение №2).
1.5 Поставка программного обеспечения и лицензий, указанных в пункте №7 Технического задания (Приложение №1) не входит в предмет данного Договора.
СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Цена по настоящему договору составляет _____ руб. __ коп. (_______ руб. __ коп.), в том числе НДС (18%) ______ руб. __ коп. ( ________ руб. _____ коп.), и включает в себя:
2.1.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является твердой, и в соответствии с Калькуляцией работ (Приложение № 2) , составляет _____ руб. __ коп. (_______ руб. __ коп.), в том числе НДС (18%) ______ руб. __ коп. ( ________ руб. _____ коп.)
2.1.2. Стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования (материалов) в соответствии со Спецификацией поставляемого оборудования (Приложение № 2) составляет _______ руб. __ коп. ( _____ руб. __ коп.), в том числе НДС (18%) _____ руб. __ коп. ( ________ руб. __ коп.).
2.2. Изменение стоимости Работ возможно при внесении Заказчиком изменений в Техническое задание. При этом Сторонами заключается дополнительное соглашение.
2.3. Окончательная стоимость Работ не может превышать и выплачивается в пределах суммы, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора.
2.4. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие качество и стоимость монтируемого оборудования (технические паспорта, сертификаты; счета, счета-фактуры, накладные на оборудование и т.п.).
2.5 Стороны гарантируют, что все первичные учетные документы, составляемые в рамках исполнения договора должны соответствовать п.2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, а их формы утверждены руководителем экономического субъекта, составившего документ, либо другим, предусмотренным действующим законодательством, способом.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
3.1. При внесении по своей инициативе изменений в утвержденное Техническое задание после его передачи Подрядчику, возместить Подрядчику все обоснованные затраты, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями.
3.2. Осуществлять технический надзор за производством Подрядчиком Работ
3.3. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.
3.4. Принять выполненные Работы.
3.5. Обеспечить финансирование производства Работ.
3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими условиями настоящего Договора.
ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН
4.1. Соблюдать при осуществлении строительства и связанных с ним работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством, в том числе путем возмещения Заказчику причиненных убытков.
4.2. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком.
4.3. Выполнить работы собственными или по согласованию с Заказчиком привлеченными силами, средствами по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями в сроки, установленные настоящим Договором. Привлечение каждого субподрядчика осуществляется с письменного согласия Заказчика.
4.4. Производить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Сдать выполненные работы.
4.6. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ, возникшие по причинам Подрядчика, в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.
4.7. В случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работ, связанных с непредвиденными обстоятельствами, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно с приложением подтверждающих документов. В этом случае стороны подписывают акт о приостановлении выполнения работ.
4.8. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные другими условиями настоящего Договора.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с настоящим разделом и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
5.1.1. Начало Работ: ________________________.
5.1.2. Окончание Работ: ________________________.
5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является Генеральный директор Самоталин Владимир Викторович или лицо, им назначенное.
6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является _______________________________ или лицо, им назначенное.
6.3. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по согласованной сторонами форме и счета-фактуры, соответствующую исполнительную документацию.
6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения указанной в п. 6.3. настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.
Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.
Датой подписания документов считается дата подписания Заказчиком, который и заполняет соответствующую графу.
6.5. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. По настоящему Договору Заказчик, в течение 14 дней с даты подписания Договора, в счет последующей оплаты перечисляет Подрядчику аванс в размере ___________руб. __ коп. (______________________________________ руб. __ коп.), в том числе НДС (18%) _________ руб. __ коп. (__________________________ руб. __ коп), что составляет ___% (не более 30%) от стоимости поставляемого оборудования, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Сумма аванса индексации не подлежит.
7.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ и предъявления Заказчику счета и счета-фактуры. Размер оплаты уменьшается на сумму выплаченного аванса до полного погашения.
7.3. Предельный срок исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные Подрядчиком по настоящему Договору Работы равен двум месяцам с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору.
7.4. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
7.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата Работ устанавливается 2 (два) года с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору.
8.2. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ составляется двухсторонний акт. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику.
8.3. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от стоимости Работ по Договору. Общий срок начисления указанных пеней не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.
9.2. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты, в дополнение к п. 9.1. Договора, штрафа в размере 10 (десяти)% от стоимости невыполненных Работ.
9.3. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 60 (шестидесяти) дней Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 9.1., 9.2. настоящего Договора, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти)% от стоимости невыполненных Работ.
9.4. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения Работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.
9.5. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
9.6. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.
9.7. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые возникли помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть и предотвратить, и мешающих Сторонам выполнить все или некоторые обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.
10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, время, определенное для выполнения обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с таким расторжением убытки.
10.3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о возникновении и предполагаемой длительности обстоятельств, препятствующих выполнению взятых на себя Сторонами обязательств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств, а также в течение 7 (семи) рабочих дней со дня указанного уведомления предоставить другой Стороне доказательства обращения в компетентный орган, либо организацию за подтверждением факта наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Соответствующая справка компетентного органа или организации должна быть представлена Стороной, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) дней с момента наступления указанных обстоятельств.
10.4. В случае не предоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п. 10.3. настоящего Договора доказательств, соответствующая Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
10.5. Прекращение обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору в связи с любыми обстоятельствами, перечисленными в п. 10.1. настоящего Договора, не влияет на необходимость исполнения соответствующей Стороной своих обязательств, не затронутых действием указанных обстоятельств, и такая Сторона, а также ее правопреемники несут полную ответственность за неисполнение указанных обязательств.
10.6. Указанные в п. 10.1 настоящего Договора обстоятельства не могут являться основанием для освобождения одной из Сторон от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они не делают исполнение обязательств невозможным, а затрудняют такое исполнение или лишают Сторону выгод, на которые она могла рассчитывать при заключении настоящего Договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
11.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 10.2. настоящего Договора, являются:
- просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 календарных дней или возбуждение в отношении Заказчика процедуры банкротства.
11.4 Заказчик в праве в любое время отказаться от исполнения настоящего договора.
11.4. Сторона, принявшая решение об отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. В ходе исполнения договорных обязательств Стороны обязаны выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.
13.2. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
13.5. Договор составлен на ____ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.
13.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Техническое задание.
Приложение № 2 Калькуляция Работ и Спецификация поставляемого оборудования.
Приложение № 3 График выполнения.
Приложение № 4 Перечень объектов ОАО «СПб ЭС».
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Реквизиты сторон.
Подрядчик:
____________________ /____________/
М.П.
|
Заказчик:
ОАО «СПб ЭС»
ИНН 7826074344 КПП 783450001
Место нахождения и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7, лит. А.
тел.: 676 34 50 Факс: 676 34 67.
Банковские реквизиты:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в г. Санкт-Петербурге
БИК: 044030704
р/с: 40702810739040000723
к/с: 30101810200000000704
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
____________________ /В.В. Самоталин/
М.П.
|
|
Приложение 1 к Договору № ___
от «__» _______ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
___________ К.С. Чупарнов
«____» ____________ 2014 г.
|
|
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
___________ В.В. Самоталин
« ____» ____________ 2014 г.
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на создание сети оперативно - диспетчерской радиосвязи
|
Наименования объекта
|
Сеть радиосвязи ОАО «СПб ЭС»
|
|
Основание для проектирования
|
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС»
|
|
Организация заказчик
|
ОАО «СПб ЭС»
|
|
Проектная организация
|
На основании закупочной процедуры
|
|
Вид строительства
|
Новое строительство. Реконструкция инв. №Э0002-627
|
|
Источник финансирования
|
Собственные средства ОАО «СПб ЭС»
|
|
Основные технико – экономические показатели объекта
|
Основными задачами создания сети оперативно-диспетчерской радиосвязи являются:
качественная оперативная голосовая связь мобильных абонентов с функцией группового вызова;
мониторинг расположения транспортных средств и сотрудников оперативных бригад ОАО «СПб ЭС».
Оборудование и лицензии необходимые для организации сети оперативно-диспетчерской радиосвязи:
автомобильные радиостанции стандарта TETRA с GPS;
портативные радиостанции стандарта TETRA с GPS;
портативные радиостанции стандарта TETRA без GPS;
аксессуары для радиостанций;
лицензия ПО «Незабудка II «SyncService»;
лицензия Universal ПО «Скаут-Сервер»;
лицензия Universal ПО «Скаут-Клиент»;
лицензия ПО «Незабудка II 3 IP канала.
|
|
Общие требования
|
|
|
|
Выполнить поставку оборудования и лицензий согласно приложению №1.
Поставляемые радиостанции должны иметь возможность подключения и интеграции к существующей в г. Санкт-Петербурге сети связи стандарта TETRA. На базе поставляемого оборудования должны быть реализованы следующие задачи:
организация оперативно - диспетчерской радиосвязи;
организация передачи данных по каналам цифровой сети ТЕТРА;
передача координат местоположения объектов, оснащенных оборудованием спутниковой системы GPS по каналам цифровой сети TETRA.
Выполнить монтаж, программирование и подключение оборудования к существующей сети связи стандарта TETRA.
Выполнить установку и конфигурацию ПО Незабудка II «SyncService» с переговорными устройствами ОАО «СПб ЭС».
Выполнить установку и конфигурацию лицензий «СКАУТ-Сервер» и «СКАУТ-Экпслорер».
Сбор, обработку и хранения координат, а также запись оперативно-диспетчерских переговоров реализовать на существующих серверах в диспетчерском пункте ОАО «СПб ЭС».
Поставляемое оборудование, при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации, должно быть безопасным для здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу организации. Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению). Поставляемое оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.
Все внешние токоведущие элементы технических средств должны иметь зануление или защитное заземление в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок».
Обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.
|
9.
|
По разделу «Охрана окружающей среды»
|
Выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.
|
10.
|
Требования по составу документации
|
Все электронные документы представить в формате, позволяющем редактирование. Текстовые документы представить в формате Microsoft Word, табличные – в формате Microsoft Excel, графические – в файлах AutoCAD формата *.dwg .
|
ПОДРЯДЧИК:
_______________/___________/
М.П.
|
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
____________________ /В.В. Самоталин/
М.П.
|
Приложение 2 к Договору № ___
от «__» _______ 2014 г.
Калькуляция работ.
№ п/п
|
Статья расходов
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Стоимость одной единицы., руб. (без НДС)
|
Общая стоимость, руб. (без НДС)
|
В том числе НДС 18%
|
|
Программирование поставляемых радиостанций согласно согласованной схемы связи и подключение к существующей сети связи стандарта TETRA
|
шт.
|
|
|
|
|
|
Монтаж автомобильной радиостанции в подвижных средствах оперативно выездных бригад
|
шт.
|
|
|
|
|
Спецификация поставляемого оборудования.
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Стоимость ед. оборуд., руб. (без НДС)
|
Общая стоимость, руб. (без НДС)
|
В том числе НДС 18%
|
|
Автомобильные радиостанции (Sepura SRG 3900 с GPS/ГЛОНАСС, с TMO/DMO)
|
шт.
|
|
|
|
|
|
Носимые радиостанции (с цифровой клавиатурой) (Sepura STP 8000 (с GPS))
|
шт.
|
|
|
|
|
|
Носимые радиостанции (с цифровой клавиатурой) (Sepura STP 8000 (без GPS))
|
шт.
|
|
|
|
|
|
Общее число и итоговая стоимость всех поставляемых радиостанций для оперативно-диспетчерской радиосвязи.
|
шт.
|
|
|
|
|
ПОДРЯДЧИК:
_______________/___________/
М.П.
|
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
____________________ /В.В. Самоталин/
М.П.
|
Приложение 3 к Договору № ___
от «__» _______ 2014г.
График выполнения
Начало выполнения работ: __________________.
Окончание выполнения работ: __________________.
№ п/п
|
Наименование этапа
|
График выполнения, в неделях (днях, месяцах, годах) *с момента подписания Договора
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
…
|
|
Поставка оборудования оперативной диспетчерской радиосвязи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программирование оборудования согласно согласованной схемы связи и подключение к существующей сети связи стандарта TETRA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж оборудования в диспетчерских пунктах и подвижных средствах оперативно выездных бригад
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОДРЯДЧИК:
_______________/___________/
М.П.
|
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
____________________ /В.В. Самоталин/
М.П.
|
Приложение 4 к Договору № ___
от «__» _______ 2014г.
Перечень объектов ОАО «СПб ЭС»
Оперативно-выездная бригада «Север».
Оперативно-выездная бригада «Юг».
Районные электрические сети «ВВР».
Районные электрические сети «Колпино».
Электротехническая лаборатория.
Отделы СДТУ и РЗиА.
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ОАО «СПб ЭС» ______________ /К.С. Чупарнов/
ПОДРЯДЧИК:
_______________/___________/
М.П.
|
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
____________________ /В.В. Самоталин/
М.П.
|
|
