ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТА ЦОД» («СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ»)
Извещение размещено на сайте www.rt.ru
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общие сведения о процедуре запроса котировок
1.1.1 ОАО «Ростелеком», Макрорегиональный филиал «Урал» (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в настоящей документации о проведении запроса котировок (далее – Документация).
-
Правовой статус процедур и документов
1.2.1 Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом, и ее проведение не регулируется ст.ст.447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 1.2.2 Опубликованное или размещенное в сети Интернет извещение о проведении запроса котировок (далее – Извещение) является приглашением подавать заявки на участие в запросе котировок (далее также - Котировочные заявки или Предложения). В целях настоящей Документации, Котировочными заявками признаются документы, соответствующие требованиям настоящей Документации. Предложения должны быть составлены по форме, указанной в Извещении, с указанием сведений в соответствии с формой Котировочной заявки и требованиями настоящей Документации. В целях настоящей Документации, Участниками запроса котировок (далее также – Участники) признаются лица, соответствующие требованиям настоящей Документации.
1.2.3 Победителем запроса котировок признается Участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора (далее – Победитель). По результатам запроса котировок Заказчик заключает с Победителем договор на условиях, содержащихся в Предложении Победителя и соответствующих требованиям Документации (далее – Договор). Общество вправе заключить договор с единственным участником запроса котировок. Единственная заявка рассматривается закупочной комиссией и в случае соответствия участника, подавшего заявку, а также заявки требованиям Документации о запросе котировок, с таким участником заключается договор.
1.2.4. Все Приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.
1.2.5. Закупка осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком».
2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Предметом запроса котировок является право заключения Договора на выполнение работ по подготовке документации, монтажу и пусконаладке технологического оборудования в рамках проекта «Модернизация ТА ЦОД»
. Требования к работам, к результатам работы, иные требования, связанные с определением соответствия работы потребностям Заказчика:
Требования к необходимым для выполнения работам приведены в Приложении №3 к Извещению и в Приложении №1 к Документации.
. Место, условия выполнения работ: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 11.
. Сроки (периоды) выполнения работ: до 31 октября 2012 года.
. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 380 000,00 (Один миллион триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%).
. Порядок формирования цены Договора о выполнении работ: в цену включена стоимость работ по подготовке документации, монтажу и пусконаладке технологического оборудования в рамках проекта «Модернизация ТА ЦОД»
. Форма, сроки, порядок оплаты работ: оплата аванса 15% от цены Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Договора на основании счета. Аванс не может быть выдан на срок более 170 (Ста семидесяти) дней. Оставшиеся 85% цены Договора оплачивается на основании счета в течение 10 (Десяти) рабочих дней после выполнения всех работ на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.
. Требования к описанию выполняемой работы, которая является предметом закупки, отражена в Приложении №3 к Извещению и в Приложении №1 к Документации.
3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Котировочной заявки, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов запроса котировок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.2 Участник запроса котировок не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного запроса котировок третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка Предложения.
3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Закупочная комиссия (далее – Комиссия или комиссия) вправе отстранить такого Участника от участия в запросе котировок на любом этапе проведения запроса котировок. В целях настоящей Документации, Комиссией признаётся сформированный Заказчиком коллегиальный орган, осуществляющий рассмотрение Предложений и принятие решения о выборе Победителя.
3.4 Заказчик имеет право отменить процедуру запроса котировок в любое время ее проведения. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком на сайте Заказчика www.rt.ru (далее – сайт Заказчика) не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения запроса котировок. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Котировочные заявки (Предложения) (при наличии информации для связи с Участниками).
3.5 Запрос котировок признаётся несостоявшимися, если:
не подано ни одного Предложения на участие в запросе котировок;
на основании результатов рассмотрения Комиссией поступивших Предложений принято решение об отклонении всех Предложений Участников запроса котировок;
подано только одно Предложение на участие в запросе котировок или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе котировок единственного Участника, из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить Договор с единственным Участником запроса котировок.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
-
Участником может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
Требования к участникам:
соответствие претендента на участие в процедуре закупки (далее также – Претендент) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
наличие у Претендента финансовых, трудовых и/или материальных ресурсов для исполнения договора; наличие у Претендента необходимой профессиональной (в том числе, технической) квалификации;
наличие у Претендента опыта, в том числе, опыта исполнения договоров на закупку товаров, работ, услуг, аналогичных закупаемым, и/или положительной деловой репутации;
Иные требования к Участникам:
Участник запроса должен обладать:
Статусом не ниже EMC Velocity Solution Provider.
Статусом не ниже Cisco Premier Partner.
Статусом не ниже HP Preferred Partner.
Специализацией Symantec Data Protection with NetBackup.
Несоответствие Претендента на участие в запросе котировок требованиям, установленным в Документации о закупке в соответствии с пунктом 4.1. настоящей Документации, является основанием для отказа Претенденту на участие в процедуре закупки в признании его Участником процедуры закупки.
Заказчик отстраняет Претендента/Участника запроса котировок от участия в запросе котировок в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что такой Претендент/Участник представил заведомо недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.
Заказчик вправе повторно проверить соответствие Участников процедуры запроса котировок требованиям, установленным Документацией о закупке, на любом этапе проведения процедуры запроса котировок до заключения договора. При выявлении факта несоответствия Участника в процедуре запроса котировок, Победителя в процедуре закупки или соисполнителей (субподрядчиков), привлекаемых в целях исполнения договора, комиссия отстраняет такого Участника или Победителя в процедуре запроса котировок от дальнейшего участия в процедуре запроса котировок на любой стадии ее проведения, включая этап заключения договора.
Требования к Претендентам на участие в запросе котировок предъявляются в равной степени ко всем Претендентам и Участникам процедур закупок.
Документы, прилагаемые к Котировочной заявке:
1) документы об Участнике, подавшем заявку, включая сведения о лицах, выступающих на стороне Участника закупки:
a) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте www.rt.ru извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте www.rt.ru извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте www.rt.ru извещения о проведении запроса котировок;
b) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника запроса котировок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника запроса котировок без доверенности. В случае, если от имени Участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника запроса котировок, c печатью Участника запроса котировок и подписанную руководителем Участника запроса котировок или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника запроса котировок, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);
c) копии учредительных документов Участника запроса котировок;
d) решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате запроса котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Котировочных заявок для Претендента на участие в запросе котировок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем запроса котировок представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора;
e) документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Претендента, включая Бенефициаров (в том числе конечных) либо письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае признания его Победителем запроса котировок (единственным Участником) по запросу Заказчика предоставить такие сведения до заключения Договора;
f) оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте www.rt.ru документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок иным требованиям, установленным п. 4.1.2 настоящей Документации;
3) документы, подтверждающие соответствие продукции, товаров, работ, услуг требованиям, установленным настоящей Документацией и требованиям законодательства: не применяется;
4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в запросе котировок, если Документацией такое обеспечение предусмотрено.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
-
Размещение Извещения о проведении запроса котировок
Извещение размещается в сети Интернет на сайте Заказчика не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Котировочных заявок, а при проведении закупки на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей – не менее чем за 3 (три) дня до истечения указанного срока.
Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок внести изменения в извещение о проведении запроса котировок. Изменение предмета запроса котировок при этом не допускается.
В случае, если изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте www.rt.ru внесенных в извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 2 (два) дня.
1.4. В случае внесения изменений в информацию о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим подпунктом, срок подачи котировочных заявок продлевается на не менее чем 2 (два) рабочих дня.
-
Предоставление Документации Участникам
Со дня размещения Извещения на сайте Заказчика Заказчик предоставляет заинтересованному лицу Документацию на основании письменного заявления заинтересованного лица. Срок предоставления Документации - два рабочих дня со дня получения соответствующего письменного заявления. Документация предоставляется в письменной форме по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11. При этом Заказчик не взимает плату за предоставление Документации.
-
Общие требования к Котировочной заявке
Заявки на участие в запросе котировок предоставляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока подачи заявок, указанных в Извещении и Документации о запросе котировок.
Котировочная заявка должна содержать согласие Участника исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок и сведения, предусмотренные формой Котировочной заявки, являющееся приложением к Извещению.
К Котировочной заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящей Документации.
-
Каждый документ, являющийся приложением к Котировочной заявке, должен быть подписан лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Котировочной заявке.
Все листы Котировочной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Котировочная заявка должна содержать опись входящих в состав заявки документов, быть скреплена печатью Участника и подписана лицом, уполномоченным таким Участником. Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Котировочной заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Котировочной заявки документов и сведений.
Участник подает Котировочную заявку с обязательным заполнением всех полей формы Котировочной заявки, являющейся приложением к Извещению.
В Котировочной заявке должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за взаимодействие с Заказчиком по предоставлению и получению документов, определённых настоящей Документацией.
Никакие исправления в тексте Котировочной заявки не имеют силы, кроме тех, которые заверены лицом, подписавшим Предложение.
-
Требования к языку Предложения
Все документы, предоставляемые Участником в соответствии с требованиями настоящей Документации и указанные в Котировочной заявке, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих документов на русский язык.
-
Разъяснение Документации
Участник вправе обратиться к Заказчику с письменным запросом о разъяснении положений настоящей Документации в срок не позднее 4-х рабочих дней до дня окончания подачи Котировочных заявок, а при проведении закупок на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей – не менее чем за 2 (два) рабочих дня до истечения указанного срока.
Заказчик в течение двух рабочих дней отвечает на письменный запрос, касающийся положений настоящей Документации. Заказчик размещает разъяснения положений настоящей Документации на сайте Заказчика без указания источника запроса.
-
Подача Котировочных заявок, прием и рассмотрение Котировочных заявок
Котировочная заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое Предложения, на котором указывается следующая информация:
Предмет запроса котировок.
Претендент на участие в запросе котировок вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество и сведения о месте жительства (для физического лица).
Котировочные заявки подаются по почтовому адресу Заказчика – 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, на имя Директора департамента управления закупками Макрорегионального филиала «Урал» ОАО «Ростелеком», в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Дата начала подачи Котировочных заявок: «26» июня 2012.
-
Дата окончания срока подачи Котировочных заявок: «02» июля 2012. В день окончания срока подачи Котировочных заявок Котировочные заявки принимаются до 16 часов 00 минут местного времени. Предложения, полученные позже установленного срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин опоздания.
В случае, если после дня окончания подачи Котировочных заявок не подано ни одного Предложения либо все поданные Предложения отклонены, Заказчик вправе продлить срок подачи Предложений на 4 (четыре) рабочих дня. Уведомление о продлении срока окончания подачи Предложений размещается на сайте Заказчика в сети Интернет в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи Предложений
Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае если Участник подал более одной заявки на участие в запросе котировок, при условии, что поданные ранее Котировочные заявки таким Участником не отозваны, все Котировочные заявки на участие в запросе котировок данного Участника не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо позиции предложенного Заказчиком перечня продукции (услуг, работ).
Заказчик, по требованию Участника выдает лицу, доставившему конверт, содержащий Котировочную заявку и прилагаемую к ней документацию, расписку о его получении с указанием даты и времени получения.
Поданная в срок Котировочная заявка регистрируется Заказчиком. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи Котировочных заявок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
Претендент на участие в процедуре закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в запросе котировок, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в запросе котировок.
В случае представления изменений заявки на участие в запросе котировок изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям настоящей Документации с дополнительной надписью «Изменение Предложения на участие в запросе котировок» и указать дату этого представления.
-
Рассмотрение Котировочных заявок и подведение итогов закупки будет проводиться Комиссией, сформированной Заказчиком в соответствии с решением руководителя Заказчика - "03" июля 2012 г. по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.
-
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок и выбор Победителя
Рассмотрение и оценка Котировочных заявок осуществляется Комиссией в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи Котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка Котировочных заявок включает: стадию рассмотрения Котировочных заявок, стадию оценки Котировочных заявок, стадию принятия решения о выборе Победителя запроса котировок.
Стадия рассмотрения Котировочных заявок:
В рамках стадии рассмотрения Котировочных заявок Комиссия проверяет:
правильность оформления Котировочных заявок и их соответствие требованиям настоящей Документации;
соответствие Участников требованиям настоящей Документации.
По результатам проведения рассмотрения Котировочных заявок Комиссия имеет право отклонить Котировочные заявки, которые:
не соответствует требованиям настоящей Документации;
содержат предложения о цене договора, превышающую максимальную цену, указанную в Извещении о проведении запроса котировок;
подавшие их Участники не соответствуют требованиям настоящей Документации.
В протоколе рассмотрения Котировочных заявок указываются сведения о претендентах на участие в запросе котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, решение о допуске претендента на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок и о признании его участником запроса котировок, об отказе в допуске претендента к участию в запросе котировок с указанием положений Документации о запросе котировок, которым не соответствует претендент или заявка такого претендента на участие в запросе котировок.
Стадия оценки Котировочных заявок.
В рамках оценки Котировочных заявок Комиссия оценивает Котировочные заявки (которые не отклонены на стадии рассмотрения) по критерию предлагаемой Участником цены договора. Котировочной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (наименьшая цена договора), присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Котировочных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других Котировочных заявок, содержащих такие условия.
Стадии принятия решения о выборе Победителя запроса котировок.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, соответствующий требованиям, установленным в Документации о запросе котировок, и подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг, заявке которого присвоен первый номер.
Результаты оценки оформляются Протоколом, в котором приводятся:
Сведения о существенных условиях договора
Сведения об Участниках, подавших Котировочные заявки
Предложение о наиболее низкой цене Договора
Сведения об Участнике, который был признан Победителем, а также Участника, Предложению которого был присвоен второй номер.
Протоколы рассмотрения и оценки Предложений Участников составляются в двух экземплярах, подписываются всеми членами Комиссии, размещаются на официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания.
-
Подписание Договора
Между Заказчиком и Победителем заключается Договор на выполнение работ по подготовке документации, монтажу и пусконаладке технологического оборудования в рамках проекта «Модернизация ТА ЦОД» в соответствии с проектом договора, прилагаемым к настоящей Документации. Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения Договора. В случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Заказчика, Заказчик заключает Договор после принятия решения о предварительном одобрении данной сделки Советом директоров Заказчика.
Протокол оценки Котировочных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к Документации о запросе котировок.
-
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора победитель процедуры закупки или единственный участник процедуры закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Заказчику. В случае, если в Документации о закупке было установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель процедуры закупки или единственный участник процедуры закупки обязан одновременно с представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном Документацией о закупке и заявкой победителя или единственного участника процедуры закупки.
-
При уклонении Победителя процедуры закупки от заключения договора Заказчик предлагает заключить договор участнику процедуры закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Участник процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.
8.5. В случае, если победителем или единственным участником процедуры запроса котировок не исполнены требования, указанные в п. 8.3. настоящей Документации, он признается уклонившимся от заключения договора.
8.6. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.
9. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные Заказчиком количество товаров, работ, услуг при заключении или в ходе исполнения такого договора и предельные величины такого изменения
Заказчик вправе внести изменения в предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при заключении или в ходе исполнения Договора, при условии, что общая стоимость Договора, предложенная Победителем процедуры закупки, не изменится, либо изменится в меньшую сторону на величину, не превышающую 50 % от общей стоимости Договора, предложенной Победителем процедуры закупки. Все изменения, вносимые в Договор в ходе исполнения Договора, оформляются дополнительными соглашениями к Договору
10. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств:
Не применяется.
11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления:
Не применяется.
Приложение №1
к Документации о проведении запроса котировок
на право заключения Договора на выполнение работ по подготовке документации, монтажу и пусконаладке технологического оборудования в рамках проекта «Модернизация ТА ЦОД»
ДОГОВОР № ______
г. Екатеринбург «____» ___________ 20__ г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от ____ _________________20__г. №_________ (далее – Договор) о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Акт сдачи-приемки выполненных работ» - Акт приемки выполненных Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
«График производства работ»- приложение к Договору, содержащее сроки начала и окончания Работ, а при необходимости - промежуточные сроки выполнения отдельных этапов Работ.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ, в том числе:
схемы размещения Оборудования;
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного оборудования;
журналы производства работ;
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для пуско-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющих их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Спецификацией оборудования, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, которого необходимо произвести по Договору и, предоставляемое Заказчиком по форме ОС-15.
«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указаны в Приложении №_____ (_____________) к настоящему Договору.
«Работы» - все работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и перечисленные в Приложении №____ (_____________________) к настоящему Договору.
Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик по Заданию Заказчика, являющемуся приложением №___к Договору, обязуется выполнить Работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, включая обеспечение Работ Материалами в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение №_ к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора.
Цена Договора и порядок оплаты
|
