1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности


Скачать 1.55 Mb.
Название 1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности
страница 1/16
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Договор № ______

г. Екатеринбург «_____»______________ 201 г.
Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пальчикова Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

________________________________________________ (Свидетельство СРО о допуске № ___________выданное________________________________________________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции объекта: «Котельная, назначение: производственное. Застроенная площадь (Лит. 2А,2Е)-111,8 кв.м., протяженность (Лит. 2Б,2В,2Д)-9,98 м. Адрес: Российская федерация, Свердловская область, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 2б», ((далее по тексту - «Котельная № 5 в г. Туринске, ул. Путейцев, 2-б», (далее по тексту – Объект)), (наименование объекта в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права), указанные в Приложении № 2 к Договору, и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Работы выполняются по этапам и в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности.


1.4. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации, имеющие соответствующее свидетельство СРО при соблюдении условий, предусмотренных п. 5.1.8. настоящего Договора.

1.5. Список Субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в Приложении № 12 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков, Подрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п. 1.5.2. настоящего Договора.

1.5.1. От Подрядчика ожидается, что основная часть работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Подрядчика. При этом объем работ выполняемых привлеченными субподрядными организациями не должен превышать более 40 % стоимости работ по настоящему договору.

1.5.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.

При привлечении Субподрядчика Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с субподрядчиком в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

В случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением Заказчика «О закупке товаров, работ, услуг». (Приложение № 11)

1.5.3. При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчика, до их привлечения к работе по настоящему Договору.

1.5.4. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчика как за свои собственные действия.

1.5.5. Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями 16,17,22 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиками соответствующих изменений.

1.6. Подрядчик гарантирует, что предпринял все необходимые действия и получил все необходимые решения/одобрения/согласия/разрешения соответствующих органов управления юридического лица в соответствии с их компетенцией, уполномочивающие Подрядчика совершить сделку на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Стоимость работ

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет:

______________________________ ___________________________ рублей ____ коп., в том числе НДС 18%. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору (материалы, оборудование, оплата работ субподрядчиков при их наличии, командировочные расходы, перевозка работников Подрядчика, все виды работ и т.д.).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) предусмотренных условиями настоящего договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ по договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

3.2. В рамках цены Договора, в течение 20 рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, Подрядчик разрабатывает и утверждает Заказчиком График производства Работ по Договору, в соответствии с этапами работ определёнными Приложением № 1. Заказчик согласует График производства Работ, или направляет отказ и на доработку. С момента утверждения Заказчиком График производства Работ является неотъемлемой частью договора.

3.3. Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть сроки производства работ по отдельным этапам (видам) работ без изменения срока окончания работ по Договору и без изменения Цены Договора.

3.4. Срок окончания работ по договору до 31 октября 2017 года.
4. Качество и комплектность

4.1. Качество выполняемых работ, качество и комплектность поставляемого для выполнения работ оборудования должна соответствовать требованиям проектно-сметной документации, ГОСТ, ТУ, требованиям технических норм и подтверждены соответствующими сертификатами, разрешениями на применение и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающими качество и/или безопасность.

4.2. Подрядчик гарантирует надежность смонтированного оборудования в течение установленного изготовителем гарантийного срока.

4.3. Претензии по явным (внешним, видимым) недостаткам выполненных работ должны быть заявлены непосредственно в момент приемки выполненных работ. Претензии по скрытым недостаткам, которые могут быть обнаружены только при эксплуатации, должны быть заявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения недостатков в письменной форме с приложением документов (акта), подтверждающих недостатки. Вызов представителя Подрядчика обязателен.
5. Обязанности сторон

5.1. Обязанности Подрядчика

5.1.1. Выполнить все работы на Объекте, указанном в пункте 1.1. Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением 1, сдать Объект Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Подрядчик обязан:

- предоставлять Заказчику актуальную информацию о выполнении Графика производства Работ ежемесячно, до 5 числа следующего за отчетным.

- выполнить инженерные изыскания и представить технический отчет под сооружение Объекта на строительной площадке. При выявлении Подрядчиком в ходе выполнения инженерных изысканий не указанных Заказчиком препятствий, сообщает о них Заказчику для принятия последним необходимых мер по их устранению, и/или по согласованию с соответствующими организациями дальнейших действий (перенос/вынос коммуникаций и иных объектов, снос, изменение проектных документов и др.).

В случае обнаружения препятствий, подземных коммуникаций, не выявленных при проведении инженерных изысканий, в том числе повреждение таких коммуникаций в ходе строительно-монтажных работ, работы по переносу/выносу препятствий, подземных коммуникаций и/или ремонту поврежденных коммуникаций Подрядчик осуществляет за свой счет.

  • выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов;

  • согласовать выполненную проектно-сметную документацию с Заказчиком;

  • провести согласования проектно-сметной документации с заинтересованными организациями и лицами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления (Приложение № 3);

  • получить положительное заключение экспертизы проектной документации на объект в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком. В рамках данной обязанности Подрядчик обязан заключить договор на проведение экспертизы, оплатить стоимость работ по проведению экспертизы, вносить изменения в проект, устранять замечания, передать Заказчику положительное заключение экспертизы проектной документации.

- в счет Договорной цены осуществляет содержание и уборку строительной площадки Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории, с последующим вывозом такого мусора на специальные полигоны. Производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет стоимости работ по настоящему Договору.

  • по окончании исполнения обязательств по Договору или при прекращении Договора вне зависимости от срока и оснований его прекращения в течение 5 (пяти) дней возвратить Заказчику оригинал выданной ему по Договору доверенности.

- по завершении выполнения работ вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Подрядчик оставляет после себя Объект строительства и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

5.1.3. Застраховать за свой счет свою гражданскую ответственность перед третьими лицами на весь период выполнения работ на объекте.

5.1.4. В случае повреждения оборудования во время монтажных работ, Подрядчик несёт полную финансовую ответственность по устранению причиненного ущерба.

5.1.5. В течение 5 рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.

5.1.6. Обеспечить:

- своевременное производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, ПБ, СанПиН, ППБ, ПУЭ, ГОСТ, ТУ, НТД, СП, МДС и настоящим Договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в сроки, установленные Заказчиком;

- в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за вред, причинённый жизни, здоровью, или имуществу работников Подрядчика, а также третьих лиц на строительной площадке в период действия настоящего Договора, несёт Подрядчик.

- выполнение работ квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими удостоверяющие документы на допуск к работе;

- сохранность оборудования, подземных и наземных коммуникаций, находящихся в зоне выполнения работ.

5.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком привлекаемые к выполнению работ по настоящему Договору субподрядные организации, имеющие соответствующее свидетельство СРО, а также объемы работ, подлежащие выполнению на условиях субподряда. Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ по настоящему Договору до получения на то письменного согласия Заказчика не допускается. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядные организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субподрядчиками понимаются непосредственные субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня).

Стороны договорились, что

- все расчеты по Договору между Заказчиком и Подрядчиком;

- все расчеты между Подрядчиком и привлеченными Субподрядчиками;

- все расчеты между Субподрядчиками любого уровня;

- все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательств третьим лицом осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.

При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного Субподрядчика Подрядчик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с Субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у Субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждение в проекте договора Субподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

В случае если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков оказания Услуг и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков оказания Услуг по Договору.

В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между Субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый такой факт.

Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Подрядчиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условий об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и у Субподрядчиков любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчика, причиненных прекращением Договора.

5.1.9. Передать по окончании работ Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр оригинал и одна копия) исполнительно - техническую документацию в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 5.

5.1.10. Организовать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на территории Объекта от начала работ и до их завершения и подписания акта приемки законченного строительством объекта.

5.1.11. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, ПБ, СанПиН, ППБ, ПУЭ, ГОСТ, ТУ, НТД, СП, МДС и настоящим Договором.

5.1.12. Выполнить пуско-наладочные работы с оформлением технического отчета о ПНР.

5.1.13. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также внутренним регламентам Заказчика, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

5.1.14. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной Документации на предъявляемые к приемке Работы поэтапно предоставляется Заказчику.

5.1.15. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

5.1.16. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.1.17. В течение Гарантийного Срока несет ответственность за использованные и установленные Материалы, и Оборудование, обеспеченные Подрядчиком. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком.

5.1.18. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

5.1.19. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности, в том числе при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего Срока выполнения Работ.

5.1.20. Предоставляет и использует инструмент и оборудование, приборы, расходные материалы, спецодежду, средства индивидуальной защиты, требующиеся для выполнения Договора, в полном объеме.

5.1.21. Незамедлительно ставит в известность Заказчика об авариях и инцидентах произошедших на объектах проведения работ, а также о происшедших со своими работниками несчастных случаях, проводит их расследование и учитывает у себя, в соответствии с Положением «Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 73 от 24.10.02 г.

5.1.22. Ликвидация всех осложнений, инцидентов, аварий и их последствий, произошедших по вине Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков, а также ликвидация собственного брака в работе, производится за счет Подрядчика.

5.1.23. Привлечение и/или использование иностранной рабочей силы Подрядчиком возможно в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1.24. Исполнять требования ЛНД Заказчика согласно п. 5.2.7 при выполнении обязанностей по договору.

5.1.27. Проводить за свой счет медицинские обследования работников, привлекаемых к выполнению обязанностей по договору на объектах Заказчика.

5.1.28. Соблюдать требования правил и норм по организации труда и технике безопасности при выполнении работ на объекте АО «Регионгаз-инвест» (Приложение № 9).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon О техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного...
Заказчику на праве собственности либо на ином законном основании, перечень которого определяется в соответствии с Приложением №1...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon 1 Работы выполняются на земельном участке, предоставленном Заказчику...
Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пальчикова Игоря Сергеевича,...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon 1 Работы выполняются на земельном участке, предоставленном Заказчику...
Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пальчикова Игоря Сергеевича,...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Европейского Суда по правам человека 27 Вопросы национализации собственности...
Мингазова И. В. Право собственности в международном праве. "Волтерс Клувер", 2007
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Кадастровым (или условным) номером №77: 02: 0021006: 59 общей площадью...
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес парк «Савеловский», в лице Генерального директора Коняхиной Рамили Миргалиевны,...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Принадлежащем Застройщику на праве собственности, расположенном по...
Кпп 773101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 121357, город Москва, улица Артамонова, дом...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon В нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода Истец
Нижний Новгород, ул. Харченко, д. 9, корп Право собственности на квартиру подтверждается свидетельством о праве собственности 52-ае...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Сравнение проектов типового договора на текущий отцепочный ремонт...
Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее грузовые вагоны), на всех эксплуатационных вагоноремонтных...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Закон СССР от 06. 03. 1990г. №1305-1 «О собственности в ссср»
Новосибирским областным судом проведено обобщение практики рассмотрения судами споров о праве собственности на нежилые помещения...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«предоставление земельных участков, находящихся в собственности тыретского муниципального образования, на праве собственности, аренды,...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«предоставление земельных участков, находящихся в собственности тыретского муниципального образования, на праве собственности, аренды,...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Документация об аукционе на право заключения договоров аренды имущества,...
Липецкой области и закрепленного на праве оперативного управления за государственным учреждением здравоохранения «Добринская центральная...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Техническое задание на оказание услуг по охране объектов 1 Наименование...
Оао «мт ппк» на праве собственности или ином праве и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ОАО «мт ппк»...
1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности

1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon «Товар» принадлежит «Поставщику» на праве собственности, не заложен,...

1 Работы выполняются на объекте, принадлежащем Заказчику на праве собственности icon Группы регистрационно-экзаменационной
Прошу зарегистрировать в реестре маломерных судов судно, принадлежащее на праве собственности

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск