ДОГОВОР № 67073
поставки препаратов противомикробного действия
г. Ангарск «__»_________ 2016г.
Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Горбунова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
-
Предметом настоящего Договора является поставка препаратов противомикробного действия (именуемые в дальнейшем Товар) для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» согласно Таблице цен, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
-
Место поставки Товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, д.24.
-
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
-
Поставщик обязуется:
Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в сроки согласно п. 3.2. настоящего Договора.
Организовать своевременное получение заявки Заказчика. Организовать разгрузку Товара до места хранения.
При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п. 5.2. настоящего Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с данным товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору представителем Поставщика.
Предоставлять по первому требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с выполнением условий настоящего Договора.
В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о замене некачественного Товара.
В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара, допоставить Товар в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке Товара.
Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован и упакован таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его хранении, перевозке и реализации.
-
Заказчик обязуется:
Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки двусторонний Акт приема-передачи товара.
Предоставлять Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
-
Заказчик вправе:
В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента предъявления требования о замене некачественного Товара.
В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара потребовать от Поставщика допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления требования о допоставке Товара.
Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено при изменении потребности в Товаре.
По согласованию с Поставщиком продлить срок поставки Товара.
СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Заказчик определяет необходимый ему ассортимент, количество Товара и формирует заявку, оформленную в письменном виде. Заявка составляется и передаётся Поставщику по факсимильной связи (с последующей передачей оригинала) не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара.
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно уведомляет Заказчика о дате поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в заявке Заказчика, товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, указанных в п. 5.2. настоящего Договора.
Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, составляемым в момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и Заказчика, в котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и условиям настоящего Договора.
Акт приема-передачи товара составляется в письменном виде в двух экземплярах: один остается у Поставщика, другой предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетом-фактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора.
Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара с соблюдением п.п. 3.4., 3.5. настоящего Договора. Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта приема-передачи товара.
В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки поставленного Товара данным заявки, товарно-сопроводительных документов, показателям, указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, требованиям государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте выявленных при приемке дефектов.
В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями правовых актов, Заказчик:
предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки некачественного Товара.
-
Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего качества или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой однородной продукцией. Если Поставщик в течение трех дней с момента получения Акта выявленных при приемке дефектов не вывезет переданный Товар, либо не распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе возвратить данный Товар Поставщику. Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и его возвратом Поставщику.
-
Срок поставки Товара с момента заключения договора по 31 декабря 2016 года по заявкам Заказчика.
-
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Цена настоящего Договора составляет: 1 657 902 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот два) рубля 50 копеек¸ включая НДС.
-
Цена Договора включает в себя все расходы на поставку, перевозку, страхование Товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
-
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании Акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры, выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи товара.
Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, из средств:
- Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- От приносящей доход деятельности.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации.
5.2. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, с указанием срока годности.
5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части наличия на упаковке информации на русском языке (постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товаров информации на русском языке».
5.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии и удостоверяющими качество и безопасность Товара, в том числе регистрационным удостоверением, сертификатом или декларацией соответствия на Товар, санитарно-эпидемиологическим заключением, а также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
5.5. Окончание срока годности на Товар не ранее декабря 2017 года. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п. 2.1.5. настоящего Договора.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Договора.
За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара и/или о допоставке Товара, предусмотренных п.п. 2.1.5., 2.1.6. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или недопоставленного Товара.
За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта приема-передачи товара.
Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Договору.
Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере учетной ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте нахождения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
-
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
-
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, решаются путем проведения переговоров.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
Расторжение настоящего Договора допускается в одностороннем порядке, по соглашению Сторон (путем направления уведомления о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения) или по решению Арбитражного суда Иркутской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
систематического несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности Товара;
несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
систематического непредставления документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;
иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
-
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений, подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать письменный ответ.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является Таблица цен (Приложение № 1).
-
Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в электронной форме на поставку препаратов противомикробного действия от 30.06.2016г. № 476.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184, тел. (3952) 55-46-70 (71), 55-46-14, ИНН 3810314530, КПП 381001001, ОГРН 1103850003575, ОКПО 6451190, Банк: филиал № 5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск – г. Иркутск, ул. Российская10, р/с 40702810320110002488, к/с 30101810450040000751, БИК 0450004751
Директор
ООО «Медикал-Интертрейд»
_______________К.В. Горбунов «____»_____________2016г. МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
И.В. Крывовязый «___» __________ 2016г.
МП
Приложение № 1
К Договору от __________№ 67073
ТАБЛИЦА ЦЕН
№ п/п
|
Международное непатентованное
наименование
|
Торговое наименование
|
Характеристика
|
Срок годности
|
Производитель,
страна происхождения
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Цена за ед-цу
|
Сумма
|
1
|
Меропенем
|
Пенемера®
|
Действующее вещество: меропенема тригидрат 1141,55 мг.
Вспомогательные вещества: натрия карбонат 208,0 мг.
Наличие в инструкции показаний - инфекции нижних дыхательных путей (в т.ч. пневмония, включая внутрибольничную), - интраабдоминальные инфекции (в т.ч. сложный аппендицит, перитонит), -инфекции мочевыводящей системы (в т.ч. пиелонефрит, пиелит), - инфекции органов малого таза, такие как эндометрит, пельвиоперитонит), -сентицемия
Стабильность приготовленного раствора для инфузий при температуре до 25 градусов С - 3 часа, при температуре от 2 до 8 градусов С - 24 часа. Можно применять в режиме продленной инфузии (до 3 часов). В виду того, что препарат вводится непрерывно длительными инфузиями, наличие в инструкции указаний на концентрацию ионов натрия (в мЭкв) в каждой дозе вводимого препарата, для контроля водно-электролитного баланса.
Условия хранения: 30 градусов С.
|
декабрь 2017г
|
Индия, Сандоз Прайвит Лимитед
|
уп.
|
55
|
10768,22
|
592 252,10
|
2
|
Имипенем+
Циластатин
|
Тиепенем
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг+500 мг (флакон 20 мл) х 10 (поддон пластиковый); Срок годности- 2 года
|
декабрь 2017г
|
Индия, Эльфа Лабораториз
|
уп.
|
60
|
5311,09
|
318 665,40
|
3
|
Левофлоксацин
|
Лефлобакт
|
Раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл - флаконы полиэтиленовые
|
декабрь 2017г
|
Россия, ОАО Синтез
|
уп.
|
1500
|
150,00
|
225 000,00
|
4
|
Флуконазол
|
Флукорус
|
Раствор для инфузий 2 мг/мл, флаконы полиэтиленовые 100 мл
|
декабрь 2017г
|
Россия, ОАО Синтез
|
фл.
|
600
|
130,00
|
78 000,00
|
5
|
Ампициллин+
сульбактам
|
Амписид
|
Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1,0+0,5 гр. с растворителем
|
декабрь 2017г
|
Турция, Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш.
|
уп.
|
1500
|
295,99
|
443 985,00
|
|
ИТОГО:
|
1 657 902,50
|
Итого: 1 657 902 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот два) рубля 50 копеек¸ включая НДС.
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «Медикал-Интертрейд»
______________________ К.В. Горбунов
|
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый
|
МП МП
|
