ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва « ___ » __________ 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛО» (ООО «ГАЛО»), именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бубнова Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № » (далее — ГБОУ Школа № ), в лице директора ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года п. 5 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется передавать Заказчику Комплекс тренажерного оборудования
«Гоша-06» (далее «Товар»), а Заказчик принимать и оплачивать Товар на условиях, установленных Договором.
1.2. Наименование Товара, количество Товара, цена Товара, сроки поставки Товара, иные условия определяются Сторонами в спецификации (Приложение №1) к Договору, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
1.3. Поставщик обязуется передавать Товар Заказчику по адресу в соответствии
с Приложением № 2 (Разнарядка на отгрузку), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Товар передается по товарным накладным ТОРГ-12.
1.5. Датой поставки Товара является дата приемки Товара Заказчиком, указанная в товарной накладной ТОРГ-12.
1.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент приемки Товара Заказчиком от Поставщика и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
Качество и комплектность.
2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать техническим условиям.
2.2. Поставщик обеспечивает Заказчика необходимым пакетом документов: счет, накладные, технический паспорт и другие документы, предоставляемые для данного вида Товара.
2.3. Поставщик обеспечивает Заказчика инструкцией или правилами по уходу за товаром.
3. Порядок расчетов.
3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет:
170 000 (Сто семьдесят) тысяч рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании применения УСН (ст. 346.12 главы 26.2 НК РФ).
Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе
а) по соглашению сторон при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 % (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены работы или услуги.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поставки товара.
3.3. Все расчеты по Договору производятся Заказчиком в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный
в Договоре.
4. Тара, упаковка, гарантия.
4.1. Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям технических условий производителя, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении при условии бережного обращения.
4.2. Поставщик гарантирует, что Товар будет поставлен комплектно и полностью соответ-ствовать условиям настоящего договора.
4.3. Гарантийный период составляет 36 месяцев с момента подписания товарной накладной.
4.4. В период срока действия гарантии Поставщик проводит ремонт любых неисправностей, кроме неисправностей, возникших при нарушении правил эксплуатации, изложенных
в инструкции к Товару, в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения неисправного Товара на склад, находящийся по адресу: г. Москва, Малая Семеновская ул.,
д. 6, стр. 1. Транспортные расходы по доставке Товара до склада Поставщика и обратно, несет Заказчик.
4.5. Неисправности, возникшие при нарушении правил эксплуатации Товара, а также самостоятельное вскрытие и замена частей тренажерного оборудования гарантийным случаем не считаются, такой ремонт оплачивается Заказчиком отдельно.
4.6. Товар соответствует техническим условиям ТУ 9661-001-84803336-2011. Код ОКП 966150. Декларация о соответствии Продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза № ТС N RU Д-RU.АЯ46.В.80058.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора,
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.
5.3. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и рассчитываются в порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063.
5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.5. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа
в размере, указанном в п. 5.3. настоящего Договора.
5.6. Во всех случаях влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи
с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
6. Право. Разрешение споров.
6.1. Стороны договорились, что взаимоотношения Сторон по Договору регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникшие из Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
в следующих случаях:
- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;
- отказ Поставщика передать Заказчику проданный Товар;
- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;
- в случаях, предусмотренных п. 7.2.1 Договора.
7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора
в следующих случаях:
7.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком:
- нарушение Поставщиком сроков поставки указанных в Спецификации к Договору поставки, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней;
- при наличии двух и более претензий по качеству и объему Товара;
7.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки Объемов поставки Товара и проведения взаиморасчетов.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.
8. Прочие условия.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору.
8.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших до даты окончания срока действия Договора, в том числе по поставке Товара.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Все приложения, дополнительные соглашения и другие документы, оформленные Сторонами в связи с заключением и исполнением Договора, имеют силу и являются неотъемлемой частью Договора, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно. Поставщик письменно уведомляет Заказчика о расторжении договора за один месяц.
8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии со статьей 95 Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в п. 9 настоящего договора, а также телеграммой посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты.
9. Реквизиты Сторон.
Поставщик
ООО «ГАЛО»
Юридический адрес: 105318 г. Москва,
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 10
Почтовый адрес: 107023 г. Москва,
Малая Семеновская ул., д. 6, стр. 1
Телефон: (495) 642-85-65
ИНН/КПП: 7719669033/771901001
Расчетный счет: 40702810238290030332
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКПО: 84803336
|
Заказчик
ГБОУ Школа №
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон:
|
Подписи Сторон
|
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «ГАЛО»
________________ В. Г. Бубнов
|
Заказчик
Директор
ГБОУ Школа №
___________________
|
Приложение № 1
к Договору №
от «___» __________ 2017 г.
Спецификация
№
п/п
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена,
руб. коп.
|
Ставка
НДС, %
|
НДС
|
Сумма,
руб. коп.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Комплекс тренажерного оборудования «Гоша-06»
|
шт.
|
1
|
170 000,00
|
Без НДС
|
—
|
170 000,00
|
Итого:
|
170 000,00
|
Общая сумма в рублях: Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек, НДС не облагается
в связи с применением упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 главы 26.2 НК РФ.
Доставка Товара, а также разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами Заказчика.
Срок поставки: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «ГАЛО»
________________ В. Г. Бубнов
|
Заказчик
Директор
ГБОУ Школа №
___________________
|
Приложение № 2
к Договору №
от «___» __________ 2017 г.
Разнарядка на отгрузку
1. Адрес поставки: г. Москва, Малая Семёновская ул., д. 6, стр. 1.
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «ГАЛО»
________________ В. Г. Бубнов
|
Заказчик
Директор
ГБОУ Школа №
___________________
|
|
