ДОГОВОР N___
г. Москва «___» __________ 2014 г.
ООО НПФ “СФЕРА-ВИДЕО” (г. Москва), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Калинина И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм» (г. Москва), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шахназарова К.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка комплекса реставрации файлов цифровых изображений включая секвенции DPX и монтажный сервер Adobe Premier в ПК «Телекино» ФГУП «Киноконцерн Мосфильм», в количестве и ассортименте согласно Спецификации к настоящему Договору - Приложение №1, являющейся его неотъемлемой частью (далее - «Оборудование»).
1.2. Проведение работ по инсталляции и пуско-наладке поставляемого Оборудования и ПО, согласно Спецификации - Приложения № 1, к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью (далее – «Работы»), а также пост-инсталляционная техническая поддержка.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Стоимость настоящего Договора определяется в Спецификации и составляет 4 939 955,00 (Четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 753 552,46 (Семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек.
2.2. В стоимость Договора включена стоимость Оборудования и ПО, его упаковки, маркировки, погрузки, укладки, транспортировки до склада Заказчика, работы по инсталляции и пуско-наладке.
2.3. Стоимость Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора, за исключением случая, предусмотренного п. 8.7. настоящего Договора.
3. ОПЛАТА
3.1. Первый платеж в размере 70% от общей стоимости Договора 3 457 968,00 (Три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС-18%, будет произведен Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Второй платеж в размере 30% 1 481 987,00 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС-18%, будет произведен Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней при условии поставки 100% Оборудования и ПО выполнения Исполнителем Работ, что подтверждается Актом сдачи – приемки Работ.
3.3. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок поставки оборудования и ПО 80 рабочих дней с даты платежа, указанного в п.3.1. настоящего Договора. Передача оборудования Заказчику вместе с необходимой документацией производится по адресу: Москва, ул. Мосфильмовская, д.1. Досрочная поставка разрешена. Датой поставки считается дата подписания сторонами товарной накладной на последнюю партию Оборудования по Договору.
4.2. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 10 рабочих дней с даты поставки 100% Оборудования и ПО.
4.3. Исполнитель обязан известить Заказчика не менее чем за одни сутки о планируемой дате поставки Оборудования и ПО. Поставка Оборудования несколькими партиями разрешена.
4.4. Переход права собственности и риска случайной гибели Оборудования, а также приемка Оборудования происходит в момент его приема-передачи Заказчику по накладной.
Приемка Оборудования осуществляется в месте поставки, указанном в п. 4.1. настоящего Договора. При приемке Оборудования Стороны осуществляют проверку по количеству и на предмет наличия внешних признаков повреждений.
4.5. В случае обнаружения при приемке несоответствий в поставленном Оборудовании и ПО по количеству условиям настоящего Договора или в случае обнаружения повреждений, Сторонами составляется дефектная ведомость с перечнем недостатков, которые должны быть устранены Исполнителемв течение 30 календарных дней с момента составления дефектной ведомости за свой счет. После устранения Исполнителем обнаруженных недостатков осуществляется приемка соответствующего Оборудования. В случае не предоставления Заказчиком дефектной ведомости в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки, Оборудование считается принятым.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
а) предоставить Оборудование в распоряжение Заказчика вместе со всей документацией, необходимой для того, чтобы принять и эксплуатировать Оборудование, в срок, указанный в настоящем Договоре в п. 4.1. На Оборудование Продавец предоставляет Покупателю инструкцию по эксплуатации (кроме того, инструкция может быть передана в электронном виде), сертификат соответствия РФ. Вся документация должна быть передана в момент поставки Оборудования. При отсутствии полного комплекта технической документации Оборудование не может считаться поставленным надлежащим образом;
б) обеспечить упаковку, необходимую для перевозки Оборудования до места назначения;
в) обеспечить операции по проверке Оборудования;
г) осуществить доставку Оборудования Заказчику;
д) своевременно выполнить Работы по настоящему Договору;
5.2. Заказчик обязан:
а) своевременно оплатить стоимость Договора;
б) принять Оборудование, как только Исполнитель должным образом предоставит его в распоряжение Заказчика в срок и месте, указанные в настоящем Договоре в случае, если Оборудование соответствует требованиям по качеству, количеству и комплектности.
6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Поставляемое Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей его характеру.
6.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы оно не могло перемещаться внутри тары при изменении ее положения.
6.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии.
7. ГАРАНТИИ
7.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать качеству, гарантированному производителем.
7.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет и ПО 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи – приемки Работ Сторонами.
7.3. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки в поставленном Оборудовании, то Заказчик незамедлительно письменно сообщает об этом Исполнителю.
7.4. В этом случае, Исполнитель обязан в течение 48 часов принять меры по диагностике и устранению выявленных недостатков, либо письменно предоставить мотивированный отказ. Основанием для мотивированного отказа от исполнения гарантийных обязательств Исполнителем являются случаи, перечисленные в п.7.6. настоящего Договора. Если по результатам диагностики обоснованность претензий Заказчика подтвердится, Исполнитель обязуется в течение 30 календарных дней со дня рекламации за свой счет устранить выявленные неисправности или заменить неисправное Оборудование или его составные части новыми. Все расходы по транспортировке, связанные с заменой неисправного Оборудования или его частей, несет Исполнитель. Заказчик осуществляет приемку нового, либо исправленного Оборудования или его частей, о чем составляется соответствующий акт.
7.5. Датой устранения неисправности считается дата получения Заказчиком отремонтированного Оборудования, в случае замены - дата получения нового Оборудования. Срок гарантии на неисправное Оборудование или его части продлевается на период устранения неисправности.
7.6. Исполнитель не несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в следующих случаях:
несоблюдения сотрудниками Заказчика требований Инструкций по эксплуатации;
использования Оборудования не по назначению;
наличия механических повреждений Оборудования, произошедших не по вине Исполнителя;
если ремонт или замена дефектного Оборудования производились Заказчиком самостоятельно, без предъявления Исполнителю претензии в отношении качества Оборудования.
8.САНКЦИИ
8.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от общей стоимости недопоставленного в срок Оборудования.
За невыполнение Работ в соответствии с настоящим Договором в указанный в п. 4.2. срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый рабочий день просрочки.
8.3. В случае несоблюдения сроков устранения дефектов и недостатков согласно п.п.4.5. и п.7.4. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости дефектного Оборудования за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от такой стоимости.
8.4. В случае нарушения сроков прибытия специалиста Исполнителя для проведения работ по гарантийному обслуживанию и/или диагностики согласно п. 7.4., Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости части Оборудования, в отношении которого должны быть приняты меры по гарантийному обслуживанию и/или диагностике за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от такой стоимости.
8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения Договора в случае нарушения сроков поставки Оборудования, а также сроков устранения дефектов и недостатков Оборудования (согласно п.п.4.4., 7.4. настоящего Договора) более чем на 20 календарных дней. При этом Исполнитель обязан в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора вернуть перечисленные Заказчиком средства по Договору в полном объеме или в соответствующей части, а также уплатить Заказчику неустойку в размере 5% от цены настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязуется возвратить полученное по Договору Оборудование согласно возвращенным Исполнителем денежным средствам.
8.6. В случае несвоевременной оплаты Оборудования согласно п.п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,2% от неуплаченной суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10% этой суммы.
8.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.2-8.3. настоящего Договора, Заказчик вправе при окончательном расчете уменьшить стоимость Договора на сумму неустойки, подлежащую уплате Исполнителю в соответствии с настоящим Договором.
9.ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т. е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.
9.2. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются при наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1., на время, в течение которого последние будут действовать.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, должна немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 3 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания.
9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных в п.9.1. обстоятельств и продолжительности их действия будут служить свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Исполнителем и Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы и переписка по нему будут считаться недействительными.
11. АРБИТРАЖ
11.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу, стороны будут стремиться разрешить путем соглашения.
11.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то спор будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Исполнитель обязан поставить Оборудование новым, свободным от любых прав или притязаний третьих лиц. Все претензии и иски третьих лиц, касающиеся Оборудования, должны быть предъявлены к Исполнителю.
13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
13.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением.
13.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, обладающих равной юридической силой. Каждой стороне принадлежит по одному экземпляру.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Спецификация
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО НПФ “СФЕРА-ВИДЕО”
ИНН 7726222260 / КПП 772601001
113208, Москва, Сумской проезд, д. 2, корп. 3, комн. правления
р/с 40702810900290000194
в ОАО "Банк Москвы"
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219
|
ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»
119991, Россия, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д.1
ИНН 7729124656 КПП 774850001
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
р/с 40502810038260100029
к/с 30101810400000000225
|
Генеральный директор Генеральный директор
_____________ Калинин И.Ю. ______________________ Шахназаров К.Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №
от « ____»_______________ 2014г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
|
Товары (работы, услуги)
|
Кол-во
|
Ед. изм.
(шт.)
|
Цена за ед.
(руб.)
|
Сумма
(руб.)
|
|
|
|
|
|
1.
|
Компьютерная рабочая станция: HP Z820, Intel Xeon E5-2695v2 2.4 1866 12C 1stCPU, Intel Xeon E5-2695v2 2.4 1866 12C 2dCPU, HP 64GB (8x8GB) DDR3-1600 2-CPU Reg RAM, 512GB SSDx2, 1TB SATA 2nd Solid State Drive, DVD+RW, no graphics, laser mouse, keyboard, CardReader, Win8Pro 64, downgrade to Win7Pro 64, видеокарта NVIDIA Quadro K5000, оптическая карта QLogic 2562 Dual Port 8Gb, сетевая карта Intel Ethernet Gigabit Adapter Quad Port PCI-Ex4 10/100/1000 Mbps, монитор HP ZR2440W 24” LED S-IPS 1920x1200
|
2
|
шт.
|
891977,00
|
1 783 954,00
|
|
|
|
|
|
2.
|
Пакет пгрейда программного обеспечения Diamant DB+ до версии: DIAMANT-Film Restoration + Support & maintenance
|
1
|
шт.
|
999 800,00
|
999 800,00
|
|
|
|
|
|
3.
|
Источник бесперебойного питания для проектора Barco: Delta RT 10kVA/9kW + external battery для видеопроекторов Barco
|
2
|
шт.
|
193 490,00
|
386 980,00
|
|
|
|
|
|
4.
|
Экземпляр пакета клиентского программного обеспечения StoreNext File System для подключения HP Z820 к дисковому массиву DDN10K
|
2
|
шт.
|
217 999,00
|
435 998,00
|
|
|
|
|
|
5.
|
Пакет апгрейда программного обеспечения: ThePixelFarm PFClean
|
2
|
шт.
|
193 520,00
|
387 040,00
|
|
|
|
|
|
6.
|
Пакет апгрейда программного обеспечения: YoYo to virtual file system YFS, conform and transcoding DPX, R3D. ArriRAW, SonyRAW
|
1
|
шт.
|
159 000,00
|
159 000,00
|
|
|
|
|
|
7.
|
Набор программного обеспечения LUT в составе: SVEMA, Clipster, Autodesk, DP90P, PRM4200
|
1
|
шт.
|
231 925,00
|
231 925,00
|
|
|
|
|
|
8.
|
LTO-накопитель информации совместимый с Codex Vault 2: HP Ultrium 6250 SAS Tape Drive, Int. (Ultr 2,5/6,25TB; incl. Yosemite Server Backup Basic; 1data ctr, SAS cbl SFF8482/SFF8087)
|
1
|
шт.
|
216 500,00
|
216 500,00
|
|
|
|
|
|
9.
|
Контроллер: HP SA P411 256MB Controller
|
1
|
шт.
|
30 241,00
|
30 241,00
|
|
|
|
|
|
10.
|
Картридж: HP Ultrium LTO-6 Data cartridge, 6.25TB RW
|
2
|
шт.
|
6 525,00
|
13 050,00
|
|
|
|
|
|
11.
|
Работы по инсталляции и настройке комплекса реставрации
|
1
|
шт.
|
295 467,00
|
295 467,00
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: руб.
вкл. НДС 18%
|
4 939 955,00
753 552,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор Генеральный директор
_____________ Калинин И.Ю. ______________________ Шахназаров К.Г.
|
