Статья Предмет Договора

Скачать 296.35 Kb.

Название	Статья Предмет Договора
страница	1/2
Тип	Статья

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Статья

1 2

Приложение №1 к документации

Проект договора

Договор № _____

на строительно-монтажные работы по замене кабеля и электрооборудования,

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10, лит. А
г. Санкт-Петербург «___» ____________ 20__ г.
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петкау О.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными и привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы по замене кабеля и электрооборудования, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10, лит. А в соответствии с условиями Договора и ТЗ, включая поставку оборудования и выполнение монтажных и пусконаладочных работ, а также возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения строительно-монтажные работы по замене кабеля и электрооборудования, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10, лит. А.

1.2. Подрядчик обязуется полностью завершить и сдать строительно-монтажные работы по замене кабеля и электрооборудования, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10, лит. А Заказчику в срок до «___» ____________2016г.

Статья 2. Цена Договора
2.1. Цена работ по настоящему Договору по результатам тендерной процедуры __________________________________ составляет ___________ (_________) рублей, включая НДС 18%, что составляет _____________ рублей.

2.2. Заказчик производит платеж по договору следующим образом:

оплата в размере 100 % в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания актов КС2, КС3.

2.3. Цена настоящего Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все налоги, пошлины и сборы, подлежащие выплате.

2.4.При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору (в том числе выполнение работ с нарушением установленного Договора срока) сумма, уплаченная Заказчиком в качестве аванса, является суммой коммерческого кредита (ст.823 Гражданского кодекса Российской Федерации), предоставленного Подрядчику. Начисление процентов за пользование денежными средствами осуществляется в размере 0,15% годовых за каждый день с момента получения Подрядчиком суммы аванса и до момента исполнения обязательства, предусмотренного Договором.
Статья 3. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

Приступить к работе только после согласования порядка ее выполнения с Заказчиком, но не позднее 3 дней с момента подписания Договора обеими сторонами.
Осуществлять строительно-монтажные работы без остановки деятельности АО «НИИ «Вектор».
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.
Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, предварительно согласованными со службами Заказчика, и строительными нормами и правилами.

3.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

3.6. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

3.7. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

3.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.9. Нести ответственность за выполненные и принятые Заказчиком работы до окончания выполнения полного объема работ по договору.

3.10. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на площадке.

3.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

3.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта по форме КС-2 за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.13.Осуществить в установленном порядке, согласованном с Заказчиком, временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

3.14. Немедленно извещать Заказчика, и до получения от него указаний, приостанавливать работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок, предусмотренный настоящим Договором.

3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

3.16.Обеспечить:

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

Подрядчик имеет право:

- Сдать работы по строительно-монтажным работам по замене кабеля и электрооборудования, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 10, лит. А досрочно по соглашению с Заказчиком.
Статья 4. Требования к функциональным и качественным характеристикам выполненных работ и применяемых материалов

Условия выполнения работ:

4.1.1. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно – технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производственных работ.

4.1.2. Подрядчик должен обеспечить выполнение работы в сроки, установленные настоящим техническим заданием и договором.

К производству работ допускаются только граждане РФ. Допуск к работам осуществляется только по предварительному командировочному письму на фирменном бланке подрядной организации, оформленному в соответствии с межотраслевыми правилами.

4.2. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов:

4.2.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий, обеспечены сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им в соответствии со сметной документацией материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

4.3. Общие требования к выполнению работ:

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, санитарных правил и норм, межотраслевых правил по охране труда, правил работы на высоте (верхолазные работы), нормативных правовых актов.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально – технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в срок, установленных календарным планом и графиком выполнения работ.
Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, представления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.
Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно- технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.
В процессе выполнения ремонтных работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой производятся работы. В 2-х дневный срок со дня подписания акта о приемке работ Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, а также строительный мусор.

Статья 5. Обязательства Заказчика
Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

5.1. Подготовить объект, а также передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию.

5.2. Принимать работы после получения письменного уведомления Подрядчика.

5.3. Оплачивать работы Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

Заказчик имеет право:

- Организовать Государственный надзор и строительный контроль строящегося объекта.

- Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Статья 6. Сдача и приемка работ
6.1.Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

6.2.Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. В случае невыполнения сторонами обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут гражданско-правовую ответственность – уплату неустойки (штрафа, пени).

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,2% цены неисполненного обязательства, предусмотренного Договором. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств Договора, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Споры сторон, не разрешенные путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.5. Обязательным предварительным условием обращения в арбитражный суд является предварительное обращение к другой стороне с письменной претензией и получение отрицательного ответа либо неполучение ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.
Статья 8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всего объема работ по Договору и их соответствие нормам пожарной безопасности, применение современных экологически чистых, высококачественных материалов и изделий, соответствующих санитарным нормам и требованиям.

8.2. Подрядчик устанавливает на результат работ гарантийный срок – 24 календарных месяца со дня подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ.

Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока устранять за свой счет дефекты, образовавшиеся в результате некачественного выполнения работ, либо в результате применения некачественных материалов и оборудования.
Статья 9. Условия конфиденциальности
9.1. Условия любых дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к Договору и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме как по взаимному согласию Сторон или по прямому требованию действующего законодательства.

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы все их работники и иные доверенные лица без предварительного согласия другой Стороны не передавали третьим лицам информацию, предусмотренную п. 9.1.
Статья 10. Срок действия, внесение изменений и расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Расторжение Договора производится в случаях, установленных Договором или действующим законодательством РФ.

10.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
Статья 11. Прочие условия
11.1. С момента подписания Договора вся предшествующая его заключению переписка, документы и переговоры между Сторонами, касающиеся предмета Договора, теряют силу.

11.2. В случае ликвидации, приостановления деятельности, любой реорганизации, смены юридического адреса или других реквизитов Подрядчик должен в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

11.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. Договор составлен в 2 экземплярах равной юридической силы.
Статья 12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую Сторону, как о наступлении, так и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

12.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 30 дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по Договору.
Статья 13. Положения о добросовестности Поставщика
13.1. Заключая Договор, Поставщик заявляет и подтверждает, что на момент заключения настоящего договора:

13.1.1. Поставщик состоит на налоговом учете в наименование налогового органа с присвоением ОГРН_____, ИНН ______, КПП______. Подтверждающий данное утверждение комплект документов представлен в составе заявки по процедуре закупки, в рамках которой был заключен настоящий Договор.

13.1.2. Поставщик своевременно и в полном объеме выполняет все обязанности налогоплательщика, установленные действующим законодательством в области налогов и сборов.

13.1.3. Поставщик обладает финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по договору.

13.1.4. Должностные лица Поставщика, подписавшие Договор, действуют в рамках предоставленных им полномочий, подписывают договор собственноручной подписью (надлежащим образом оформленной электронной подписью) и являются лицами, реально участвующими в хозяйственной деятельности Поставщика. Подтверждающий данное утверждение комплект документов представлен в составе заявки по процедуре закупки, в рамках которой был заключен настоящий Договор.

13.1.5. В случае проведения налоговой проверки операций по Договору, Поставщик не будет уклоняться от предусмотренных Законодательством процедур. Оперативное взаимодействие по возникающим вопросам обеспечивают:

	Должность	Ф.И.О.	Тел.
от Покупателя	Главный бухгалтер	Солнцева Т.А.	+7(812) 591-73-23
от Поставщика

13.2. В подтверждение своей налоговой добросовестности Поставщик, по факту завершения поставки в срок до 30-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была проведена отгрузка товара в адрес Покупателя, обязуется предоставить по электронной почте на адрес zakupki@nii-vektor.ru следующие документы:

13.2.1. Копии деклараций по налогу на добавленную стоимость за все периоды, в которых отражена отгрузка товара в адрес Покупателя.

13.2.2. Выписки из книги продаж с указанием операций отгрузки товара в адрес Покупателя, за все периоды, в которых отражена отгрузка товара в адрес Покупателя.

13.3. В подтверждение полноценного исполнения обязательств по договору после полного исполнения обязательств Поставщиком и Покупателем, Поставщик обязуется в срок до 10 календарных дней от даты полного исполнения обязательств Поставщиком и Покупателем, предоставить в адрес Покупателя акт сверки взаимных расчетов по Договору, подписанный со стороны Поставщика:

по электронной почте на адрес: zgb@nii-vektor.ru;
по почте на адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Ак. Павлова, д. 14-а.

Подписанный Покупателем экземпляр акта сверки будет возвращен Поставщику на адрес, указанный в разделе «Реквизиты сторон» Договора.

13.4. Поставщик в полной мере осознает, что обязательства, предусмотренные настоящим разделом Договора, являются существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения обязательств Поставщика.

1 2

	Статья предмет Договора 5 статья цена Договора 6 Ительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком 93		Статья предмет Договора 5 статья цена Договора 6 Ительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком 93
	Статья предмет Договора 5 статья цена Договора 6 Ительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком 93		Статья определения и толкование терминов 3 статья предмет договора 6 Определение и назначение Оперативного календарно-сетевого графика выполнения пир 76
	Статья Предмет Договора 5 Статья Договорная цена 6 Iii. Техническая документация. Порядок сдачи и приемки проектно-изыскательских работ. Авторский надзор 11		Статья предмет договора
	Статья предмет договора		Статья Предмет договора
	Статья Предмет Договора		Статья предмет договора
	Статья Предмет аукциона 3 Статья Государственный Статья Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению...		Статья Заказчик 3 Статья Участники процедуры закупки 3 Статья Вид и предмет аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки поставки товара 3
	Статья Предмет Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает...		Статья Предмет Договора Общество с ограниченной ответственностью «рт-техСервис» (ооо «рт-техСервис» (огрн 1027714013931, инн 7714281335))
	Статья Предмет аукциона 3 Статья Федеральное государственное унитарное предприятие главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации...		Статья Предмет аукциона 3 Статья Федеральное государственное унитарное предприятие главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации...

Статья Предмет Договора

Похожие: