ОАО «Газпром нефть»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Инструкция по участию в Отборе
организации, способной выполнить работы по «Разработке и утверждению Нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов (УЭЦН)».
Москва
2010
1. Общие положения.
1.1. Проведение отбора организации.
Настоящий отбор организации, способной выполнить работы по теме «Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов». (далее «Отбор»), проводится посредством рассмотрения предложений, сформированных организацией (далее «Претендент»), на основании и в соответствии с настоящей инструкцией по участию в Отборе (далее «Инструкция»).
Для участия в Отборе Претендент должен подготовить и подать в установленные сроки в информационном письме, документацию, предусмотренную настоящей Инструкцией (предложение) по адресу, указанному в п. 3.1.2 настоящей Инструкции.
От каждого Претендента допускается предоставление только одного предложения. В случае если Претендент подает более одного предложения, все предложения, подготовленные таким Претендентом, не будут приняты к рассмотрению, независимо от характера предложения и результатов Отбора.
Отбор проводится в следующем порядке:
Претендент направляет предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией, в составе которого предоставляет всю необходимую информацию (в полном объеме), а также оценку стоимости реализации проекта.
Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов, содержащих предложения от Претендентов.
Организатор получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет квалификационную оценку Претендента и поступившего предложения Претендента, проводит конкурентные переговоры с Претендентами, а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации, способной выполнить работы «Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов».
По итогам рассмотрения поступивших предложений Организатор сообщает всем Претендентам, подавшим предложение, о результатах их рассмотрения.
1.2. Условия проведения Отбора.
Подавая предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Претендент, тем самым, соглашается со следующими условиями:
1.2.1. Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки предложения, относятся на счет Претендента.
Организатор примет к рассмотрению все предоставленные в срок предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Инструкции.
Подача предложения Претендентом не должна быть истолкована как намерение или обязательство Организатора, выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании информационного письма, настоящей Инструкции, а также на основании направления предложения в рамках Отбора.
Предложение, сформированное Претендентом в соответствии с настоящей Инструкцией, должно быть действительным до момента заключения договора (контракта) при признании его победителем Отбора, право, на заключение которого может быть присуждено по итогам Отбора. В таком случае договор (контракт) по итогам настоящего отбора должен содержать все существенные условия представленные в предложении Претендента.
Претендент имеет право в ходе подготовки предложения обращаться с просьбой о разъяснении настоящей Инструкции в адрес Организатора.
В рамках рассмотрения предложений, Организатор вправе адресовать Претендентам запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений предложения Претендента.
Организатор вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию как в рамках рассмотрения предложений Претендентов, так и до момента поступления предложений Претендентов в адрес Организатора. В случае если Организатор сочтет необходимым внести такие изменения, либо уточнения в настоящую Инструкцию, в адрес Претендента направляется соответствующая информация. С момента направления информации об изменении и/или уточнении настоящей Инструкции в адрес Претендента, такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Инструкции.
Организатор вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами.
2. Порядок предоставления предложений.
2.1. Форма предоставления предложения.
2.1.1. Все предложения должны быть представлены в оригинале, с приложением одной копии. Также в электронном виде на диске. Оригинал и копия предложения должны быть надежно запечатаны в конверт, на котором следует указать информацию в соответствии с п. 2.1.2. настоящей Инструкции. На конвертах указать «НЕ ВСКРЫВАТЬ»
2.1.2. Все документы, входящие в состав предложения должны быть должным образом оформлены, с указанием следующей информации:
наименование и адрес Претендента, представившего предложение;
ОАО «Газпром нефть», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, каб.502 и пометкой «В Департамент добычи нефти и газа, главному специалисту Ахметгалиеву Айрату Хатмулловичу, тел: (+7 495) 777 3152 (доб.1150), e-mail: Akhmetgaliev.AKh@gazprom-neft.ru
наименование Отбора в соответствии с информационным письмом и настоящей Инструкцией.
2.2. Порядок оформления предложения.
2.2.1. Претендент в обязательном порядке составляет опись предоставляемых документов в составе своего предложения с указанием количества листов, входящих в состав каждого документа в составе предложения.
2.2.2. Все документы, входящие в состав предложения Претендента составляются на русском языке, либо предоставляется нотариально заверенный перевод документов.
2.2.3. Предложение Претендента должно быть прошито, все страницы пронумерованы. Все страницы предложения должны быть заверены печатью и подписью от имени Претендента.
2.3. Состав предложения Претендента:
2.3.1. Претендент предоставляет предложение (Форма № 1). Итоговая стоимость работ, указываемая в Форме № 1, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в коммерческом предложении Претендента (Форма № 6).
2.3.2. Квалификационная документация (приложения к предложению Претендента, составляющие его неотъемлемую часть):
Анкета Претендента (Форма № 2).
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3).
Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету Отбора (Форма №4).
Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 3 года (Форма № 5).
Документация, подтверждающая квалификацию Претендента, предоставляемая в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции.
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма №8).
Календарный план выполнения работы (Форма №9).
Проект договора на выполнение работы
Основные квалификационные требования (Форма №10).
3. Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту.
№ п/п
|
Наименования
|
3.1. Сведения о проведении Отбора.
|
3.1.1.
|
Отбор проводит Департамент добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»
Отбор проводится в форме отбора организации, способный реализовать проект на условиях и в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
|
3.1.2.
|
Адрес для предоставления предложений: Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, каб.502
|
3.1.3.
|
Дата начала приема предложений: 29 марта 2010 года 09 часов 00 минут (время московское)
Дата окончания приема предложений: 8 апреля 2010 года 17 часов 00 минут (время московское)
|
3.1.4.
|
Дата проведения вскрытия конвертов с предложениями: 9 апреля 2010 года 10 часов 00 минут (время московское)
Место вскрытия конвертов с предложениями: Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, каб.502-b
|
3.2. Квалификационные требования к Претендентам.
|
3.2.1.
|
В случае если Претендент, является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве
юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено нотариально заверенной копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
В случае, если Претендент является нерезидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства, что должно быть подтверждено свидетельством (сертификатом) о регистрации иностранного юридического лица.
В случае, если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами (Разрешение на открытие представительства, Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр).
|
3.2.2.
|
Деятельность Претендента должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено нотариально заверенной копией учредительных документов Претендента в действующей редакции.
|
3.2.3.
|
Претендент должен обладать соответствующими разрешительными документами и лицензиями на право выполнения работ на территории Российской Федерации по профилю настоящего Отбора. Претенденту необходимо представить нотариально заверенные копии всех необходимых для реализации проекта разрешительных документов.
|
3.2.4.
|
Претендент должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.
|
3.2.5.
|
Претендент должен обладать соответствующим опытом выполнения аналогичных работ, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.
|
3.2.6.
|
Претендент должен быть платежеспособным, что должно быть подтверждено копиями бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой за 2008 г. и последний отчётный период 2009 года с отметкой налоговых органов об их приёме.
|
3.2.7.
|
Стоимость работ Претендента должна учитывать все виды работ и затрат претендента (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с выполнением работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
|
3.2.8.
|
Претендент предоставляет информацию об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом).
|
3.2.9.
|
Претендент предоставляет информацию о состоянии загруженности текущими проектами и о возможности выполнения проекта без ущерба для ОАО «Газпром нефть», в случае заключения договора (контракта) по результатам настоящего отбора. Данная информация предоставляется в произвольной форме.
|
3.2.10
|
Претендент должен приложить к Заявке на участие в отборе следующие документы:
Предложение Претендента (Форма №1);
Анкета Претендента (Форма №2)
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
Нотариально заверенная копия Устава Участника отбора;
Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя;
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
Справка из налоговых органов РФ об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей;
Справка из банка о том, что Участник отбора не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой - за 2008 год и последний отчетный период 2009 года с отметкой налоговых органов об их приеме;
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма №3);
Нотариально заверенные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов;
Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету Отбора (Форма №4).
Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 3 года (Форма № 5).
Коммерческое предложение (Форма №6);
График выполнения работ (Форма № 7).
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма №8).
Календарный план выполнения работы (Форма №9).
Основные квалификационные требования (Форма №10).
Образец договора.
Прочие документы.
|
3.3. Критерии определения организации, способной выполнить работу «Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов».
|
Практически опыт и качество реализации аналогичных проектов, являющихся предметом данного отбора.
Наличие мощностей и необходимого оборудования для выполнения работ.
Наличие необходимых трудовых ресурсов.
|
4. Техническое задание
на выполнение работы «Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов».
4.1. Название работы:
«Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов»
4.2. Цель работы.
Создание, утверждение и внедрение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов» (далее «Документ»), установление единых требований на всех этапах работы со скважинным насосным оборудованием, будет являться обязательным руководящим документом для всех подразделений Компании и подрядных организаций, оказывающие работы по обслуживанию и ремонту погружного оборудования, и других подрядчиков участвующих в комплексе работ на производственных территориях Компании.
4.3. Задачи работы и основное практическое назначение планируемых результатов,
Документ должен содержать положения по выполнению работ с установками скважинных насосов для добычи нефти (единые требования к наземному, погружному оборудованию, подбору УЭЦН, контролю, в т.ч удалённому управлению и т.д.) и иметь ссылки на Приложения (разработанные в соответствии с Документом, технологические процессы, методики, инструкции, в которых должны быть представлены все этапы работы со скважинными насосными установками, что позволит увеличить эффективность работы и увеличить наработку на отказ и МРП работы оборудования.
Разделы, которые должны войти в документ и Приложения к нему:
Подбор установки к скважине. Методы определения притока флюидов из пласта, определения основных рабочих показателей системы «пласт-скважина-насосная установка». Исследование скважин, оборудованных УЭЦН.
Технические требования к оборудованию УЭЦН, классификатор по исполнению, методы испытания, контроля показателей качества.
Требования и нормы входного контроля, ревизии и ремонта установки. Требования к комплектации УЭЦН. Эксплуатационный паспорт на установку.
Подготовка скважины к спуску установки (Глушение скважины. Шаблонирование эксплуатационной колонны. Определение текущего забоя скважины. Очистка забоя, промывка скважины. Размещение оборудования, требования к наземному оборудованию УЭЦН).
Подготовка установки к спуску в скважину. Монтаж установки.
Спуск установки в скважину (ПРС), в т.ч. ниже интервала перфорации (Применение протекторов и протектолайзеров. Технология монтажа-демонтажа, пакера, кожуха охлаждения погружного электродвигателя).
Взаимоотношения Нефтяной компании и предприятий Энергонефти в части монтажа и технического обслуживания наземного кустового оборудования.
Пробный запуск. Методики настройки защит. Вывод на режим.
Методика работы с частотно-регулируемым приводом. Вывод на режим с помощью частотного преобразователя. Особенности запуска и ВНР при условии комплектации УЭЦН погружной телеметрией. Подбор скважин для оптимизации добычи нефти за счёт изменения частоты вращения ротора насоса. Методика расчета загруженности ПЭД, валов УЭЦН при частотном регулировании.
Контроль над эксплуатацией установки. Супервайзинг на скважине.
Условия эксплуатации. Категории сложности эксплуатации скважин. Классификатор осложнённого фонда скважин. Эксплуатация скважин в осложненных условиях, обеспечение эффективной защиты УЭЦН (В этом разделе должны рассматриваться только вопросы эксплуатации УЭЦН со ссылкой на другие регламенты по применению химии и т.д)
Нестабильное энергоснабжение. Организация работ при аварийных остановках УЭЦН и нештатных режимах работы (отключение УЭЦН защитой контроля изоляции ПКИ, отключение УЭЦН защитой от перегрузки ЗП, отключение УЭЦН защитой от срыва подачи ЗСП).
Эксплуатации погружных установок в горизонтальных скважинах.
Одновременная эксплуатация двух пластов с применением УЭЦН.
Эксплуатации погружных установок в периодическом режиме. Применение кожухов охлаждения ПЭД.
Работа с фондом частоостанавливающихся скважин.
Работа с часторемонтируемым фондом (ЧРФ) скважин с УЭЦН.
Подъем и демонтаж установки. Транспортирование и хранение.
Расследование и определение причины преждевременного отказа погружных агрегатов. Заключение об отказе.
Классификация причин преждевременных отказов
Учёт наличия, движения,списание и реализация списанного оборудования и кабеля.
Порядок определения потребности, заказа, расчёт потребности, порядок формирования, согласования приобртения, складские запасы. Расчёт коэффициента ремонтно-оборотного фонда электропогружного оборудования.
Рекомендации, экономическое обоснование, по применению оборудования импортного оборудования, дорогостоящих частотных преобразователей и т.д.
Энергосберегающие технологии и оборудовние, мероприятия по сокращению удельного энергопотребления на механизированный подъем жидкости.
Методика определения остаточного ресурса обрудования.
Методика расчёта экономической эффективности от внедрения нового оборудования, увеличения наработки на отказ и МРП работы УЭЦН
Методики расчёта МРП работы и наработки на отказ. (анализ действующей методики –корректровка в АССОИ). Планирование ремонтов скважин –ПРС. Инструкция по формированию и выполнению мероприятий по увеличению МРП, отчётность.
Организация работ при предоставлении ообрудования в прокат (ВВиП) подрядчиком.
Отчетность –формы отчётности.
Механизм материального стимулирования подрядчиков и работников Компании –система мотивации.
Методика подбора термовставок в кабельной линии.
Методика подбора компоновки со струйным насосом.
Регламент взаимоотношений с подрядными организациями, осуществляющими ремонт скважин и обслуживание УЭЦН. Оценка качества работы подрядчиков. Методика расчёта убытков при нарушении договорных обязательств при ослуживанни скважин с погружными насосами. Критерии выбора подрядных организаций по обслуживанию УЭЦН. Технический аудит подрядчиков.Типовой договор на оказание услуг по обслуживанию УЭЦН. Типовой договор на оказание услуг по прокату УЭЦН.
Взаймодействие подразделений Компании и ДЗО.
Техника безопасности при производстве работ. (коротко, ссылки на действующие правила)
Возможны дополнения, корректировки.
4.4. Научные, технические, социальные, экономические и другие требования к результатам работы:
Разработка документа Компании и приложений к нему с учётом условий эксплуатации скважин ОАО «Газпромнефть». Документ должен содержать необходимые сведения о технических требованиях к оборудованию при различных условиях эксплуатации в Компании; методики подбора, определения МРП и эффективности работы; методики вывода на режим; методики определения причин отказов и другие разделы, указанные в согласованной Сторонами Техническом задании.
4.5. Соисполнители (первого уровня), распределение объемов услуг между ними:
Исполнитель имеет право привлекать к исполнению работ третьих лиц только с письменного разрешения Заказчика. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возложенных на третьих лиц.
4.6. Основные источники, взаимосвязь с другими работами (документами):
При выполнении работы необходимо использовать существующие в Компании, в отечественной и зарубежной практике документы.
4.7. Использование практических результатов:
Результаты, полученные при выполнении договора, будут использованы при эксплуатации месторождений ОАО «Газпром нефть». Результат работы должен позволить значительно повысить эффективность работы скважин, оборудованных УЭЦН.
4.8. Порядок приемки работ: Приемка отдельных этапов производится по результатам сдачи информационных отчетов.
4.9. Перечень и комплектность научной, технической и другой документации, материальных ценностей, подлежащих оформлению и сдаче Заказчику по работе в целом:
Информационные отчеты, заключительный отчет о выполнении работы представляются Заказчику в 2 экз. на бумажных носителях и в электронном виде.
Результат работ будет представлен в виде Нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции).
Документ должен быть выполнен и оформлен согласно Стандарта Компании ОАО «Газпром нефть» «Система стандартизации Компании. Общие положения и структура» СК-08.00.01. «Нормативные и методические документы. Планирование разработки и адаптации. Порядок разработки, проверки и утверждения» «СК-08.10.02 . «Стандарты Компании на процессы. Требования к изложению и оформлению» СК-08.00.02. Шаблона Ш-08.00.02-03. (пакет документов будет предоставлен).
5. Образец договора (контракта).
Договор № _________
на выполнение работ по теме:
«Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов».
г. Москва «___» ______________ 2010 г.
ОАО «Газпром нефть», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Дирекции по добыче О.Т. Витка действующего на основании доверенности №399 от 31.03.2009г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работу «Разработка и утверждение нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов».
Содержание работы, вид продукции и ее технико-экономические параметры, сроки выполнения работы и отдельных этапов определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть Договора (Приложения №№___, ___).
Исполнитель имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц только с письменного разрешения Заказчика. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возложенных на третьих лиц.
Сроки выполнения работ:
Начало «____» _____________ 2010 г.
Окончание «15» декабря 2010 г.
Стоимость работы и порядок расчетов
Общая стоимость работ составляет __________________ (_________________________________) рублей, в том числе НДС ______________________ (________________________) рублей, согласно протоколу соглашения о договорной цене (Приложение _____) к настоящему договору.
Оплата за оказанные услуги осуществляется в течение тридцати дней со дня предоставления счета-фактуры (оформленной в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ) на основании подписанного обеими Сторонами акта оказанных услуг по каждому этапу работы и при условии предоставления Исполнителем отчетных документов, предусмотренных Техническим Заданием и Календарным планом (Приложения ___, ____), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Счет-фактура по каждому этапу работы выставляется Исполнителем в течение пяти календарных дней с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки.
Моментом исполнения обязательств по оплате считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
В случае изменения банковских реквизитов, Сторона, у которой произошли изменения, направляет в адрес другой Стороны оригинал уведомления о смене реквизитов за подписью генерального директора и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия.
Права и обязанности сторон
-
Заказчик в соответствии с предметом настоящего Договора принимает на себя выполнение следующих обязательств:
Оплатить работы, выполненные Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с условиями, изложенными в ст.2 настоящего Договора.
-
Исполнитель в соответствии с предметом настоящего Договора принимает на себя выполнение следующих обязательств:
Качественно и в соответствии с отраслевыми стандартами и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, выполнить и сдать работы в сроки и объеме, предусмотренные настоящим Договором.
Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения работ и поддерживать в силе в течении всего срока выполнения работ по настоящему Договору все лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору.
Строго соблюдать правила и требования действующего законодательства, регулирующего порядок проведения работ, правила техники безопасности, существующие экологические требования, природоохранительное законодательство, санитарные нормы, правила безопасности, а так же соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. При необходимости обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты.
Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, а так же результат Работ, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта устранить недостатки в выполненных Работах за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
Предоставлять Заказчику отчеты по этапам работы и согласовать их у Заказчика в соответствии с календарным планом работ.
Порядок сдачи и приемки работ
Приемка выполненной работы осуществляется в соответствии с техническим заданием и календарным планом.
Передача оформленной в установленном порядке документации по этапам и работе в целом осуществляется актами сдачи-приемки и сопроводительными документами Исполнителя.
По завершению работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (этапа), подписанный Исполнителем в двух экземплярах, с приложением к нему необходимого количества отчетных документов и иных материалов, предусмотренных техническим заданием и календарным планом, в электронном виде и на бумажном носителе.
Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Доработки производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом.
Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность достижения ожидаемых результатов или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан приостановить работу, сообщив об этом письменно в 3-дневный срок Заказчику. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работы оформляется двусторонним актом.
Заказчик, при своевременном уведомлении Исполнителем о невозможности или нецелесообразности проведения работы, обязан оплатить стоимость работы, выполненной до выявления невозможности получить требуемые результаты, но не выше 100 процентов от стоимости работ, предусмотренных Договором.
В случае прекращения работы по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Договора. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает с учетом степени их готовности.
В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ее в соответствии с договорной ценой.
Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором.
Ответственные лица сторон:
Ответственными лицом Исполнителя за выполнение работ является:
Ф.И.О. - должность (контактная информация: тел, e-mail.
Ответственными лицами Заказчика за приемку работ является:
Ахметгалиев Айрат Хатмуллович – Главный специалист (контактная информация: т. +7 (495) 777-31-52, доб. 11-50, e-mail: Akhmetgaliev.AKh@gazprom-neft.ru
Права сторон на результаты работ
5.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по настоящему Договору исключительные имущественные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского кодекса РФ и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам документации, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на документацию для использования на территории всего мира. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Исполнитель самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по настоящему Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам документации и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на документацию от автора (соавторов) к Заказчику.
5.2. Все права на использование и распоряжение изобретениями и другими научно-техническими разработками, созданными Исполнителем в ходе работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
5.3. После приемки Заказчиком от Исполнителя разработанной документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться документацией по своему усмотрению.
Конфиденциальность
6.1. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона помимо убытков уплачивает штраф в размере 5 000 минимальных размеров оплаты труда за каждый такой факт.
Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение по вине Исполнителя сроков выполнения работы (этапа) Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 процента от цены работы (этапа) за каждый день просрочки.
За не устранение Исполнителем в срок недостатков и недоработок Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 процента от цены работы (этапа) за каждый день просрочки.
За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 2.2 Договора, Исполнитель вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа и всего не более 10% от стоимости работы.
Взыскания любых штрафных санкций, предусмотренных Законодательством РФ и/или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в процессе исполнения условий Договора, путем переговоров. Срок рассмотрения предъявляемых сторонами претензий составляет 10 дней с момента получения претензии. При невозможности урегулирования, все споры, противоречия и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, передаются на разрешение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, запретных мер органов государственной власти и иных, не зависящих ни от одной из сторон причин, отсутствовавших при заключении Договора).
При более чем 30-дневной продолжительности указанных обстоятельств, пострадавшая от их действий сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой стороне пересмотр настоящего Договора. В случае, если в течение 20 дней после получения письменного уведомления, стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 90 дней с даты подачи письменного уведомления, любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть Договор без возмещения понесенных убытков.
Прочие условия
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Изменения и дополнения вносятся в Договор дополнительными соглашениями Сторон, являющимися его неотъемлемой частью.
Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой стороной договорных обязательств. В этом случае сторона, досрочно расторгающая договор, обязана письменно уведомить другую сторону за 1 (один) месяц. Оплата работ, фактически выполненных Исполнителем на момент расторжения договора, производится по фактически произведенным затратам.
Нарушение договорных обязательств Исполнителем признается существенным в следующих случаях:
- некачественного выполнения работы с недостатками и недоработками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков выполнения работы.
Нарушение договорных обязательств Заказчиком признается существенным в следующих случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты работ более чем на 30 календарных дней.
С подписанием настоящего Договора все предыдущие договоренности Сторон, как устные, так и письменные, а также вся переписка, относящаяся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Приложения
К настоящему Договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение ___)
2. Календарный план (Приложение ____)
3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение ___)
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
6. Образцы форм для заполнения.
Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента.
6.1. Форма № 1. Предложение
/должно быть составлено на фирменном бланке/
Название организации:
Местонахождение
Телефон
Факс
Эл. Почта
Предложение №:
Кому
Уважаемые господа,
Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной выполнить работы по «Разработке и утверждению Нормативно-методического документа Компании (Технологические методики и инструкции): «Выполнение работ с установками скважинных погружных насосов (УЭЦН)».
( полное наименование и местонахождение Претендента)
предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:
1.1. Предлагаемые нами работы будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.
1.2. Общая цена предложения, рублей с НДС ______________________________________________
(цифрами и прописью)
1.3. Сроки выполнения проекта ____________________________________________.
1.4. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.
2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.
3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:
а) общей и административной:
ФИО
Должность
Телефон
б) технической:
ФИО
Должность
Телефон
в) финансовой:
ФИО
Должность
Телефон
г) юридической:
ФИО
Должность
Телефон
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.
Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего предложения).
Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью:
Анкета Претендента (Форма №2)
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
Нотариально заверенная копия Устава Участника отбора;
Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя;
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
Справка из налоговых органов РФ об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей;
Справка из банка о том, что Участник отбора не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой - за 2008 год и последний отчетный период 2009 года с отметкой налоговых органов об их приеме;
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма №3);
Нотариально заверенные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов;
Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету Отбора (Форма №4).
Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 3 года (Форма № 5).
Коммерческое предложение (Форма №6);
График выполнения работ (Форма № 7).
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма №8).
Календарный план выполнения работы (Форма №9).
Основные квалификационные требования (Форма №10).
Образец договора
Прочие документы.
С уважением, ФИО, Должность, Телефон, Дата
Печать организации и подпись уполномоченного лица (проставляется на каждой странице предложения)
|
Исполнитель, телефон, факс, e-mail
6.2. Форма № 2.
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
/Фирменное наименование Претендента/
от « » 2010 г.
Анкета Претендента
|
Наименование организации-претендента
|
|
