Скачать 0.72 Mb.
|
9. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ9.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет (убедившись в получении уведомления) представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. выше). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 9.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 10. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и иного имущества, используемых при строительстве лежит на Подрядчике. 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 11.2. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящего контракта Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до их выполнения Подрядчиком. 11.3. В случае обнаружения недостатков или брака выполненных работ, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. В том случае если Подрядчик не устранил дефекты, в установленные актом сроки, Заказчик вправе поручить устранение дефектов третьим лицам либо устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика. Кроме того, взыскать с него неустойку в размере 30% стоимости работ по устранению дефектов и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. 11.4. Неустойка начисляется при выставлении Заказчиком Подрядчику претензии и признании ее Подрядчиком, либо после вынесения арбитражным судом решения о взыскании неустойки с Подрядчика, в случае если Подрядчик претензию не признал. 11.5. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а так же законодательства по охране окружающей среды. 11.6. Все издержки по увеличению стоимости выполненных работ, возникшие в связи с просрочкой выполнения работ Подрядчиком, до фактической сдачи результата работ Заказчику, несет Подрядчик 11.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств. 12. Форс-мажорные условия12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 12.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. |
Извещение о проведении запроса котировок на поставку электронной... Извещение о проведении запроса котировок не является извещением о проведении торгов, не дает никаких прав участникам закупки и не... |
Извещение о проведении запроса котировок Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-фз «О... |
||
Извещение о проведении запроса котировок Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении... |
Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении... |
||
Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-фз «О... |
Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении... |
||
Извещение – документация о проведении запроса котировок в электронной форме Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 35 – 13 от «22» мая 2013г... |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на приобретение... Извещение о проведении запроса котировок не является извещением о проведении торгов, не дает никаких прав участникам закупки и не... |
||
Путем проведения запроса котировок на выполнение Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20. 02. 2008 г. №119, извещает о проведении запроса котировок на выполнение дополнительных... |
О проведении запроса котировок на право заключения Муп «вгэс» информирует о проведении запроса котировок на заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных... |
||
Извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по наладке... Заказчик запроса цен: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» (огрн 1026300841357) |
Извещение о проведении запроса котировок №10 на поставку химических реактивов К стандартам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы |
||
Муп «ТС» извещает о проведении запроса котировок на поставку пластинчатого... Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» (муп «ТС») извещает о проведении запроса котировок на поставку пластинчатого... |
О проведении запроса ценовых котировок Извещение о проведении запроса ценовых котировок соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»... |
||
О проведении запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение о проведении запроса ценовых котировок соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»... |
Инструкция для участника запроса котировок при проведении закупки... Предметом запроса котировок является право заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ и/или оказание услуг, согласно... |
Поиск |