Скачать 226.84 Kb.
|
Извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по наладке водно-химического режима 2-х паровых котлов ДКВр-4/13, 2-х водогрейных котлов ПТВМ-30М и водоподготовительной установки, установленных в центральной отопительной котельной ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 1. Заказчик запроса цен: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» (ОГРН 1026300841357) Место нахождения: 443901, г. Самара, аэропорт «Самара»; Почтовый адрес: 443901, г. Самара, аэропорт «Самара»; Контактное лицо: начальник отдела закупок Таюшева Наталья Ивановна; Контактный телефон: (846) 996-55-63; Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с товаром (работой, услугой): начальник службы теплотехнического и санитарно-технического обслуживания Ивашов Сергей Петрович; Контактный телефон: (846) 996-51-41; Адрес электронной почты для направления вопросов: tayusheva@uwww.aero Телефон доверия: (846) 996-44-57; Официальный сайт Заказчика: http://kuf.aero 2. Форма торгов: запрос цен с подачей предложений о цене в запечатанных конвертах 3. Предмет закупки:
Техническое задание на закупку товаров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» Служба теплотехнического и санитарно-технического обслуживания
Форма заявки 1. На бланке участника В Комиссию по закупкам 2. Дата, исх. номер ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» Заявка на участие в запросе цен в форме безотзывной оферты _____________________________________________________________________________ (наименование закупки) ____________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в лице ______________________________________________________________________ (ФИО уполномоченного лица) действующего на основании ___________________________________________________ (документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени участника размещения заказа), ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договора, техническим заданием иными документами (далее – документация о закупке), размещенными на официальном сайте http://kuf.aero / www.zakupki.gov.ru – предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в Извещении о проведении закупки и документации о закупке, и обязуется осуществить поставку товаров (выполнение работ) в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях:
Участник размещения заказа: - понимаем и соглашаемся, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в договор и оплачены ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»; - с проектом договора поставки (соответствующее приложение к документации о закупке) ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора; - подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки; - подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки; - подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки; - подтверждаем отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Сведения об участнике размещения заказа 1. Адрес:_______________________________________________________________________ 2. Почтовый адрес:______________________________________________________________ 3. ИНН/ОГРН: __________________________________________________________________ 4. Контактное лицо ______________________________________________________________ 5. Телефон:____________________________________________________________________ 6. Факс:________________________________________________________________________ 7. Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 8. Банковские реквизиты:_________________________________________________________ Опись документов, прилагаемых к заявке:
Должность ________________________ _____________________ подпись расшифровка подписи М.П. Проект договора Д О Г О В О Р №г. Самара ________________ 2012 г. ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» в лице генерального директора Ульянова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________, действующего на основании __________________., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ: Наладка водно-химического режима 2-х паровых котлов ДКВр-4/13, 2-х водогрейных котлов ПТВМ-30М и водоподготовительной установки, установленных в центральной отопительной котельной ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», в соответствии с техническим заданием. Заказчик обязуется на условиях настоящего договора принять результат этих работ и оплатить их. 1.2. Настоящий договор заключается на основании запроса цен в соответствии с Федеральным Законом № 223 от 18.07.2011г. 2. Цена работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему договору включает стоимость выполненных работ, используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов, налоговых, страховых и других обязательных платежей, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору и составляет: _________________ НДС _____. Сметная документация (локально-ресурсные сметные расчеты) составляется Победителем в текущих ценах на момент ее составления локально-ресурсным методом. 2.2. Расчет за работы производится следующим образом: 2.2.1. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% на основании выставленного счета. 2.2.2. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента получения Заказчиком подписанного сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 с приложением к нему справки по форме КС-3, счета-фактуры. 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5 дней с момента подписания договора. 3.2. Окончание работ: 27 декабря 2012 года. 4. Порядок сдачи и приемки работ. 4.1. По завершении работ оформляется акт сдачи-приемки работ. 4.2. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Подписанный обеими сторонами акт считать основанием для окончательных расчетов с Подрядчиком согласно договору. 4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения без дополнительной оплаты. 4.4. По результатам выполненных работ Подрядчик составляет технический отчет и режимные карты водно-химического режима паровых котлов и водогрейных котлов, а также режимную карту по эксплуатации водоподготовительной установки. 4.5. По результатам выполненных работ Подрядчик должен предоставить технический отчет Заказчику, после этого подписываются акты выполненных работ. 5. Ответственность сторон. 5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим Гражданским законодательством РФ. 5.2. В случае, если Подрядчик несвоевременно выполняет работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, он уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора за каждый день просрочки выполнения работ. 5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 5.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору обязана незамедлительно известить другую с наступлением или прекращением действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. 5.5. При выполнении обязательств по договору стороны руководствуются нормами действующего Законодательства Российской Федерации. Споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде Самарской области. 6. Прочие условия. 6.1. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий и оборудования обеспечивает Подрядчик. 6.2. Персонал Подрядчика должен знать и соблюдать: - «Правила устройства и безопасности эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора России; - положения и инструкции, действующие в котельной и на территории предприятия. 6.3. Способ доставки материалов для произведения работ – автотранспорт. 6.4. Содержание настоящего Договора, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и (или) исполнении настоящего Договора, представляют собой конфиденциальную информацию. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, возмещает другой стороне причиненные этим убытки. 6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 7. Реквизиты сторон.
|
Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по... Методические указания предназначены для специалистов организаций, занимающихся проектированием, изготовлением, пусконаладкой и техническим... |
Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по... Методические указания предназначены для специалистов пусконаладочных организаций, осуществляющих пусконаладочные работы котлов, предприятий... |
||
Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по... Методические указания предназначены для специалистов пусконаладочных организаций, осуществляющих пусконаладочные работы котлов, предприятий... |
Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по... Методические указания предназначены для специалистов пусконаладочных организаций, осуществляющих пусконаладочные работы котлов, предприятий... |
||
Техническое задание на выполнение режимно-наладочных работ на объекте... Ся выполнение режимно-наладочных работ водно-химического режима котлов квн 98/64, деаэраторных установок дса-300/100 Стендовой котельной,... |
Эксплуатация котлов «ferroli» типа «prextherm rsw 469» с горелками... Германия должна вестись в соответствии «пу и бэ паровых и водогрейных котлов» и краткой инструкции по эксплуатации паровых и водогрейных... |
||
Методические указания нормы качества питательной воды и пара, организация... И. А. Кокошкин, канд техн наук (руководитель темы); В. Ю. Петров, канд техн наук; А. В. Цветков; Д. А. Тихомирова; Г. П. Сутоцкий,... |
1 Общие сведения о запросе предложений 7 Эпб водогрейных котлов на котельной №7, №5, горелок на котельной пктс, №6, 13; резервуара дизельного топлива на котельной №22, "Ледовый... |
||
Методические указания нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных... Разработан научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова... |
07 На поставку оборудования по спецификации к проекту «Техническое... На поставку оборудования по спецификации к проекту «Техническое перевооружение системы газопотребления водогрейных котлов птвм-30-150... |
||
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более Настоящие Правила являются переработанным изданием Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов, водоподогревателей... |
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных... Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (пб 10-574-03) печатаются по официальному тексту, опубликованному... |
||
1 Общие сведения о запросе предложений 8 Птвм-30М №1 на котельной №2, птвм-30М №3 на котельной №3, трубопроводов подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора котельных... |
На выполнение технического диагностирования металлоконструкций водогрейных... |
||
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений на поставку котлов водогрейных Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), проводит процедуру закупки на... |
Извещение о проведении запроса предложений на поставку кондиционеров dantex Заказчик запроса предложений: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» (огрн 1026300841357) |
Поиск |