Путем проведения запроса котировок на выполнение
|
Скачать 199.69 Kb.
|
|
ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ дополнительных работ при устройстве объездной дороги перегон ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске Мэрия г. Новосибирска в лице начальника Муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, извещает о проведении запроса котировок на выполнение дополнительных работ при устройстве объездной дороги перегон ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске Запрос котировок проводится для нужд: Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по адресу 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а. Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Новосибирской области, бюджет города Новосибирска. Наименование выполняемых работ: Дополнительные работы при устройстве объездной дороги перегон ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске в Дзержинском районе. Характеристики и объем выполняемых работ: Перенос существующей остановки общественного транспорта «Золотая Нива» по четной стороне улицы Б.Богаткова на 50м в сторону остановки транспорта «Лада». Основные объемы работ: -демонтаж металлического ограждения – 0,4 тн. -разработка грунта с демонтажем бордюрных камней – 100 м2 -устройство основания из песка и щебня – 100 м2 -устройство бордюра – 40 п.м. -устройство асфальтобетонного покрытия – 100 м2 -благоустроительные работы вокруг остановки – 100 м2 Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 26804-86, ГОСТ Р50970-96, СНиП 12-01.2004, СНиП 3.06.03.85, СНиП 2.05.02.85, СНиП 2.03.11.85, ВСН-3784. Место выполнения работ: г.Новосибирск, ст. «Золотая Нива» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске, в Дзержинском районе. Срок выполнения работ: 5 (пять) дней с момента подписания контракта. Срок и условия оплаты выполняемых работ: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, в течение 30 (тридцати) дней после фактического выполнения и принятия работ на основании подписанных сторонами формы КС-3, возможен аванс в размере до 20%. Максимальная цена муниципального контракта: 141 518 (сто сорок одна тысяча пятьсот восемьнадцать) руб. 58 коп., в т.ч. НДС 18%. Место подачи котировочных заявок: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-договорной отдел. Дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок: с 9 часов 00 минут 07 апреля 2008г. до 16 часов 00 минут 11 апреля 2008г. Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: главный специалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: uzspts_Makeeva@mail.ru). Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 8 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Котировочная заявка на участие в размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ при устройстве объездной дороги перегон ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске
* Все пустые строки котировочной заявки должны быть заполнены! ** для большого перечня номенклатуры в строке пишется «Согласно расчета (сметы)». В этом случае к котировочной заявке должен быть приложен расчет (смета) М.П. Руководитель __________________________ (инициалы, фамилия) ____________дата МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___ на выполнение комплекса работ г. Новосибирск «___» _________ 200_г. Мэрия г. Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили между собой нижеследующий контракт: Статья 1. Предмет 1.1. В соответствии с решением конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа протокол №_______ от _______________ (Приложение № 4), Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок выполнить и предъявить к сдаче результат комплекса строительно-монтажных работ при устройстве объездной дороги перегона ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске, далее – «работы», согласно утвержденной сметной документации. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями контракта, заданием Заказчика и сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для получения результата работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену (стоимость работ). 1.2. Право Подрядчика на производство работ подтверждается Лицензией ______________________________ № _______________ от __________ (Приложение № 2). Статья 2. Стоимость работ 2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту, согласно протоколу №_____ от __________ комиссии по размещению муниципального заказа, (Приложение № 4) составляет _____________________________________________ (______________________________________________________) рублей в т.ч. НДС 18%, . Стоимость работ определилась индексами к сметной стоимости работ в ценах 1991г. с зимним удорожанием согласно сборнику №32 «Индексы цен в строительстве», утвержденному департаментом строительства и ЖКХ администрации Новосибирской области. В случае выявления потребности в выполнении дополнительных, сопутствующих работ, не предусмотренных, но связанных с работами, предусмотренными настоящим контрактом, стоимость работ может измениться, но не более, чем на 10% от стоимости работ по настоящему контракту, что оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме. 2.2. Заказчик оплачивает удорожание стоимости выполненных работ только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на основании дополнительного соглашения, подписанного сторонами. 2.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, Заказчиком не оплачивается. Статья 3. Обязательства Подрядчика Подрядчик обязуется: 3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему (которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта). 3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами ГОСТ 26804-86, ГОСТ Р50970-96, СНиП 12-01.2004, СНиП 3.06.03.85, СНиП 2.05.02.85, СНиП 2.03.11.85, ВСН-3784). 3.3. Результат выполненных работ должен быть пригоден для эксплуатации и соответствовать действующим санитарным и строительным нормам. Передача результата работ оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами. 3.4. Предоставить на результат выполненных работ гарантию качества в течение 24 месяцев с момента сдачи работ Заказчику (обязуется, что результат работ будет соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего контракта). Если недостатки работ будут обнаружены по истечении гарантийного срока в период начала эксплуатации объекта (шесть месяцев с начала эксплуатации) и будет установлено компетентной комиссией, что недостатки возникли до передачи результата работ Заказчику или по причинам возникшим до этого момента, Подрядчик обязуется за свой счет и согласованные с Заказчиком сроки устранить указанные недостатки. 3.5. Обеспечить на строительной площадке соблюдение правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений. 3.6. В течение 2 (двух) дней с момента получения ПСД в целом, либо ее части, выдать Заказчику замечания по полученной документации. В случае просрочки представления замечаний к полученной ПСД в указанный срок документация считается Подрядчиком согласованной и замечания по истечении срока не принимаются. 3.7. За свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах, в течение месяца со дня обнаружения, но не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания акта-приемки выполненных работ. Наличие дефектов устанавливается двухсторонним актом. 3.8. До 25 числа текущего месяца, до предъявления Заказчику актов выполненных работ (КС-2), предоставить исполнительные съемки по выполненным объемам работ за текущий месяц. 3.9. До 28 числа текущего месяца подтвердить у Заказчика выполненный объем работ за месяц по форме КС-2, составленной в ценах 1991г. с зимним удорожанием и действующих ценах с рыночным коэффициентом. 3.10. До 1-го числа следующего месяца представить Заказчику «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3. 3.11. До 10 числа следующего месяца представить Заказчику реестр выполненных работ в разрезе локальных смет в ц.1991 г., акт сверки выполненных и оплаченных работ, журнал учета выполненных работ (накопительная ведомость по форме КС-6). 3.12. Возместить Заказчику затраты по оплате штрафов, возложенных на него контролирующими и надзорными органами по вине Подрядчика. 3.13. Согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком предлагаемые Подрядчиком технические решения по замене материалов. 3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта. 3.15. Согласовать с органами гос.надзора (УАТИ, ГУБО, Ростехнадзор, ГИБДД) порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение. 3.16. Содержать строительные площадки и примыкающие к ним территории, а также их ограждения согласно постановлению мэрии г. Новосибирска № ____ от ________. Статья 4. Обязательства Заказчика 4.1. До начала работ выдать Подрядчику утвержденную в установленном порядке сметную документацию, в течение 2 (двух) дней с момента подписания настоящего контракта обеими сторонами. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии и в объеме требований строительных норм и правил ___________________ и утверждена в установленном порядке. Предоставление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредоставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней. Затраты, возникшие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в ст.2 настоящего контракта. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные контрактом. 4.2. В течение _______ дней с момента предъявления принять выполненные Подрядчиком работы, либо отказаться от их приемки в случае несоответствия проекту и требованиям пункта 3.2 настоящего контракта. 4.3. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы. 4.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего контракта. 4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты неустоек за просрочку выполнения работ. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения. При выполнении настоящего контракта Заказчик вправе покупать материалы для строительства объекта, в том числе не указанные в настоящем контракте, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту. 4.6. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненных работ, уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного извещения. В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанные в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и оплаты выполненных работ, потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме, либо устранить эти недостатки, с отнесением расходов на счет Подрядчика. Статья 5. Сроки выполнения работ 5.1. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен выполнить в следующие сроки: дата начала работ – день подписания настоящего контракта срок окончания работ – в течение 5 (пяти) дней со дня подписания контракта Датой фактического окончания работ считается дата подписания Акта рабочей комиссии. 5.2. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену работ. 5.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена работ по настоящему контракту в этом случае сторонами соответственно уточняется в дополнительном соглашении. Статья 6. Платежи и расчеты 6.1. Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс в размере _____ % от общей стоимости работ. 6.2 Заказчик ежемесячно не позднее _____ числа следующего месяца оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ за вычетом _____% стоимости выполненных работ, отражаемых в форме КС-3. 6.3. Окончательный расчет за выполненные работы в размере _____% производится Заказчиком не позднее _____ дней после подписания последнего акта приема-передачи работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки работ. 6.4. Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-2 и КС-3 из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета г. Новосибирска. Статья 7. Производство работ 7.1. Сроки начала и окончания работ, и сроки предоставления строительной готовности определяются графиком производства работ, согласованным сторонами (Приложение № 1). 7.2. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов технической готовности. 7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, либо с отступлением от проектной документации, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованные сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 7.4. Подрядчик письменно не менее чем за 24 часа до начала приемки извещает Заказчика о готовности сдачи отдельных ответственных конструкций и скрытых работ для составления акта. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 7.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованные сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Подрядчик не имеет права препятствовать другой организации при осуществлении ею работ по устранению недостатков, не устраненных самим Подрядчиком в срок, установленный для него Заказчиком. 7.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению, необходимы, но не более, чем на 10% от стоимости работ по настоящему контракту. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в контракт; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для выполнения работ, определенных настоящим контрактом. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту. 7.7. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени по доверенности совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ. Статья 8. Охрана выполненных работ 8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ, составляющих предмет настоящего контракта, до их приемки заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки. Для этих целей Подрядчик заключает отдельный договор с охранной организацией. 8.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик. Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Наступление обстоятельств непреодолимой силы фиксируется составлением акта, подписываемого Подрядчиком и Заказчиком. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик согласовывают свои совместные действия для продолжения работ по настоящему контракту. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, тогда каждая из сторон вправе потребовать в судебном порядке расторжения контракта. Статья 10. Приемка выполненных работ 10.1. Приемка выполненных работ по контракту в целом, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 10.2. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных в целом по контракту работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 10.3. Приемка выполненных работ производится в течение трех дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности сдать выполненные работы. 10.4. До сдачи работ и передачи их по акту Заказчику, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результатов работ, выполняемых по настоящему контракту, а также материалов, приобретенных им по согласованию с Заказчиком или самостоятельно, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Статья 11. Гарантии 11.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации. 11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации комплекса работ составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока выполненных работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Если недостатки работ будут обнаружены по истечении гарантийного срока в период начала эксплуатации объекта (шесть месяцев с начала эксплуатации) и будет установлено компетентной комиссией, что недостатки возникли до передачи результата работ Заказчику или по причинам возникшим до этого момента, Подрядчик обязуется за свой счет и согласованные с Заказчиком сроки устранить указанные недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу. Статья 12. Имущественная ответственность сторон 12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 12.2. При нарушении Заказчиком обязательств по настоящему контракту он уплачивает Подрядчику: - за задержку передачи Подрядчику строительной площадки – штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по контракту; - за задержку начала приемки выполненных работ свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по контракту. 12.3. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему контракту он уплачивает Заказчику: - за несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика – пени в размере одной трехсотой действующей на день оплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества штраф в размере 100 рублей за каждый день задержки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом, подписанным двумя сторонами, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами или привлечением сторонней организации и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 40 % стоимости работ по устранению дефектов. 12.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре, если Заказчик не берется за устранение недостатков своими силами или силами сторонней организации Статья 13. Расторжение контракта 13.1. Заказчик вправе в установленном законом порядке расторгнуть контракт, в следующих случаях: - задержка Подрядчиком начала работ по его вине более, чем на ___________; - систематическое (два и более раза) нарушение Подрядчиком сроков графика выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на ___________; - систематическое (два и более раза) несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ, зафиксированных актами технического и авторского надзора; - аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 13.2. Подрядчик вправе в установленном законом порядке расторгнуть контракт, в следующих случаях: - остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий ___________; - финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на _________. Статья 14. Особые условия 14.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ, а т.ж. копии учредительных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 14.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат выполненных работ (отдельную часть, как законченную, так и незаконченную), а также проектную документацию (или отдельную ее часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 14.3. Ни одна из сторон не имеет право переуступить право требования, возникшее у нее при исполнении настоящего контракта, третьему лицу. 14.4 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. 14.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, должна быть оформлена в письменной форме. 14.6. При выполнении условий настоящего контракта стороны, если порядок исполнения этих условий не предусмотрен самим контрактом, стороны руководствуются нормами гражданского законодательства РФ. 14.7. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 14.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области в установленном порядке. 14.9. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту. 14.10. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в контракте, в течении _____ дней с момента соответствующих изменений. Приложения: 1. Расчет стоимости работ 2. Копия лицензии Подрядной организации 3. Копии учредительных документов Подрядной организации 4. Копии протоколов конкурсной комиссии. Платежные реквизиты, адреса и подписи сторон Заказчик: Подрядчик:МУП «УЗСПТС» _______________________630099, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 34 _______________________ ИНН 5406010778 _______________________ УФК по Новосибирской области (МУП «УЗСПТС») _______________________ р/с 40204810800000000513 _______________________ л/с 03930000023 _______________________ ГКРЦ ГУ Банка России по НСО г.Новосибирск _______________________ БИК 045004001 _______________________ ____________________ /Н.Б.Хван _____________/____________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Инструкция для участника запроса котировок общие положения 1 Предметом... Размещение заказа путем проведения запроса котировок цен по лоту № у-0030. 05. 03. 12 «Текущий ремонт электрооборудования ру-0,4... |
|
Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие... Размещение заказа путем проведения запроса котировок цен по Лоту № у-04059. 06. 78. 13 «Аттестация рабочих мест» |
 |
Инструкция участника запроса котировок общие положения 1 Предметом... Размещение заказа путем проведения запроса котировок по лоту Лот №: у-0039. 04. 19. 11 «Проведение первого профилактического контроля... |
|
О проведнии запроса котировок Закупка путем проведения запроса котировок осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальное... |
|
2. Инструкция для участника запроса котировок Размещение заказа путем проведения запроса котировок це по лоту №У-0016. 06. 02. 12«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-фз «О... |
|
Запрос к подаче котировочной заявки при размещении государственного... Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: приобретение оборудования, согласно Техническому заданию –... |
|
2. Инструкция для участника запроса котировок Размещение заказа путем проведения запроса котировок цен по лоту у-0089. 05. 03. 12 «Текущий ремонт основного и вспомогательного... |
|
Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме ... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении... |
|
Запрос к подаче котировочной заявки при размещении государственного... Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на приобретение комплектующих и расходных материалов, согласно... |
|
Закупка путем проведения запроса ценовых котировок в электронной форме Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... |
|
Закупка путем проведения запроса ценовых котировок в электронной форме Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... |
|
Закупка путем проведения запроса ценовых котировок в электронной форме Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... |
|
Закупка путем проведения запроса ценовых котировок в электронной форме Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... |
|
Закупка путем проведения запроса ценовых котировок в электронной форме Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... |