Скачать 386.74 Kb.
|
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Калининград «____» ____________ 201_ г. , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании доверенности № ___/___ от __.__.2015г., с одной стороны, и АО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании доверенности ., с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования на интернет-сайте электронной торговой площадки B2B - MRSK, на основании протокола о проведенной процедуре закрытого запроса предложений, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. 1.2. Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Договору. 2. Термины и определения, используемые в Договоре Покупатель - АО «Янтарьэнерго», адрес: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34; Поставщик - товар - в соответствии со спецификацией товара (приложение № 1) и типовыми проектами (приложение № 2). условия поставки – поставка товара осуществляется по адресам строительства объектов указанных в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 3. Цена 3.1. Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 100 631 880 (сто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 процентов) 18 113 738 (восемнадцать миллионов сто тринадцать тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 40 коп. Цена Договора включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями в следующем порядке:
4.12. Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки Покупателю (Грузополучателю). Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара. 4.13. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения в соответствии с требованием закупки товара/услуги (до выставления поставщиком товара на торги). После поставки, оборудование должно пройти входной контроль (как отдельно, так и в комплексе) согласно требованиям НТД. 4.14. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.15. Товар должен соответствовать требованиям: действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов; технической политики в распределительном сетевом комплексе. 4.16. Поставщик обязан провести аттестацию поставляемого оборудования в ПАО «Россети» в течение шести месяцев со дня подписания настоящего Договора, но не позднее даты ввода объекта в эксплуатацию. 4.17. Поставщик обязуется за свой счет и силами автора проекта выполнить корректировку рабочей документации в части применения поставляемого оборудования, отличного от проекта, в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора. 4.18. Поставщик обязан не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара письменно посредством факсимильной связи уведомить грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия. 4.19. При поставке товара Поставщик должен представить Покупателю оригиналы следующих документов на русском языке: а) сертификаты либо декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию; б) гарантийные свидетельства; в) сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за пределами Российской Федерации. 4.20. Оформление поставляемого в рамках настоящего Договора товара должно быть выполнено в соответствии с Корпоративным стандартом оформления объектов электросетевого хозяйства, утвержденного Распоряжением АО «Янтарьэнерго» № 1041 от 31.12.2014г.
Грузополучатель письменно посредством факсимильной связи уведомляет Поставщика и Покупателя о месте и времени приемки товара не позднее чем за два дня до предполагаемой даты приемки товара.
внешний осмотр тары и упаковки; проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; проверку соответствия содержимого (указать наименование упаковки) упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой ОС-14.
5.9. В случае обнаружения Покупателем после приемки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет по требованию грузополучателя (Покупателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования грузополучателя (Покупателя), восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию. 5.10. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. 5.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (грузополучателю) по товарной накладной ТОРГ-12. После передачи Товара Покупателю (грузополучателю) риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.
7. Порядок и условия платежей
Покупатель уплачивает Поставщику стоимость товара, указанного в дополнительном соглашении к настоящему Договору в соответствии с п. 4.5 в течение 30 (тридцати) дней после поставки товара на объект строительства, представления Покупателю документов, предусмотренных в п.п. 5.11 настоящего Договора и оригинала счета-фактуры.
выполнения Договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление срока должно быть согласовано Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к Договору. 8.2. За исключением случаев, предусмотренных п. 8.1 настоящего Договора (при принятии Покупателем решения об отсутствии необходимости в выплате неустойки) и Разделом 9 настоящего Договора, просрочка при исполнении Поставщиком своих обязательств возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора. 8.3. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю: при несвоевременном выполнении своих обязательств либо при поставке некачественного товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15 % от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара, либо до замены некачественного товара, но не более 10 % от стоимости невыполненных обязательств. Уплата пеней и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления соответствующей претензии, на основании отдельно выставленного счета. Покупатель вправе сумму всех штрафных санкций вычесть при окончательном расчете по настоящему Договору. 8.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 8.5. Поставщик обязан самостоятельно (без привлечения субпоставщиков / субподрядчиков) выполнить обязательства по Договору, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти. 9.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности. 9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается. 9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 10. Расторжение и отказ от исполнения Договора 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 10.2. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации. 10.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае: отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых п. 1.2 настоящего Договора; задержки Поставщиком начала поставок более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя; аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, работ и услуг, отзыва или аннулирования выданных сертификатов; если один или несколько субпоставщиков (субподрядчиков) отказались от выполнения поставок и услуг (при наличии субпоставщиков (субподрядчиков); если в отношении Поставщика введены процедуры банкротства. В этом случае отказ от исполнения Договора осуществляется без выплаты Поставщику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Покупателем; в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. В случае если Покупатель откажется от исполнения Договора полностью или частично, Покупатель вправе при подходящих условиях и по целесообразности закупить аналогичный недопоставленный товар, причем Поставщик будет нести перед Покупателем ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких товаров и услуг. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение Договора в той его части, в которой Покупатель не отказался от его исполнения. Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору. 10.4. Покупатель может в любое время полностью или частично отказаться от исполнения Договора в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, что такой отказ целесообразен для Покупателя, указаны объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого отказа. 10.5. В случае отказа Покупателя от дальнейшей поставки согласно п. 10.4 настоящего Договора, либо по истечении срока действия договора, Покупатель обязуется принять в собственность товар, находящийся на ответственном хранении на складе, по номенклатуре и количеству, определенному в Приложении № 3 к настоящему Договору, и произвести оплату полученного товара в течение 90 дней с момента представления Покупателю документов, предусмотренных в п.п. 5.11 настоящего Договора и оригинала счета-фактуры. Покупатель должен оплатить Поставщику связанные с отказом от исполнения Договора обоснованные расходы при условии, если Поставщик предпринимает все приемлемые меры для минимизации этих расходов. 10.6. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае: задержки Покупателем расчетов за поставленное оборудование более чем на 90 (девяносто) рабочих дней; остановки Покупателем поставок и услуг по причинам, не зависящим от Поставщика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней; если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства. Расторжение Поставщиком настоящего Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Покупателя от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору. 11. Страхование рисков 11.1. Поставщик обязуется заключить договор страхования рисков и ответственности при доставке товара. 11.2. Страховая компания Поставщика должна быть отобрана по согласованию с Покупателем. Копии страховых полисов должны быть представлены Поставщиком Покупателю не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего Договора.
12. Разрешение споров 12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. По истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Калининградской области. .
Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.
14.1. Поставщику известно о том, что Покупатель реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г.№273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 14.2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), -полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика). 14.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1 – 14.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1, 14.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. 14.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 14.1, 14.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 14.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: приложение № 1 – Спецификация товара, приложение № 2 – Типовые проекты, приложение № 3 – Перечень товара (постоянный запас)
|
Именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
Общество с ограниченной ответственностью «АйПиГрупп», именуемое в... «Внешнеэкономическое объединение «Внештехника» (фгуп «во «Внештехника»), именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора Забеднова... |
||
Именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице Общество с ограниченной ответственностью (ооо) «Альтаир», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Сергея... |
Действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик «Почта», в лице, действующей на основании с одной стороны и, в лице действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик,... |
||
Общество с ограниченной ответственностью «Медтехкомплект» именуемое... Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице главного врача... |
Общество с ограниченной ответственностью «Медтехкомплект» именуемое... Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице главного врача... |
||
Г. Чебоксары «18» мая 2017 года Закрытое акционерное общество «Чебоксарский... Ао «ммз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника производственного управления Стояновского Анатолия Павловича, действующего... |
Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», именуемое... Ангарская городская больница №1, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего... |
||
Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», именуемое... Ангарская городская больница №1, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующей... |
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения» им академика... Филиала ао «кбп» «цкиб соо», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое... |
||
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения» им академика... Филиала ао «кбп» «цкиб соо», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое... |
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения» им академика... Филиала ао «кбп» «цкиб соо», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое... |
||
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения» им академика... Филиала ао «кбп» «цкиб соо», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое... |
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им академика... Филиала ао «кбп» «цкиб соо», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое... |
||
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения» им академика... Филиала ао «кбп» «цкиб соо», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и, именуемое... |
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" именуемое в дальнейшем... «Поставщик», в лице директора Тураева Камиля Нурматовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и оаук «Новгородский... |
Поиск |