ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
(с авансом, монтажом, пуско-наладкой и испытанием) № 1815/________
г. Северодвинск
|
«___» ______________ 20____г.
|
Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»), в лице Крученкова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности №7 от 27 октября 2015 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны,
и ________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Кран мостовой электрический однобалочный опорный грузоподъёмностью 3,2 тн, пролетом 16м, высотой подъёма 6м с электроталью и ЗИПом (далее — Товар), выполнить работы по монтажу и пуско-наладке, осуществить испытания, а Покупатель принять и оплатить указанный Товар, выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Наименование, модель, технические характеристики, количество, ассортимент, комплектность, цена, сроки поставки Товара, выполнения работ по монтажу и пуско-наладке, осуществления испытаний, документы, определяющие качество Товара, указываются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (приложение 2 к настоящему Договору).
Поставляемый по настоящему Договору Товар должен быть новым, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2015 года.
-
ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ
Цена по настоящему Договору указана в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).
Цена Договора включает в себя цену Товара, цену работ по монтажу, пуско-наладке, испытаниям, все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством РФ.
Стоимость транспортных расходов включена в стоимость Товара.
В спецификации отдельными строками выделяются:
- цена работ по установке, монтажу, пуско-наладке, осуществлению испытаний;
-
В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего Договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к цене Договора, при этом, согласованная цена за единицу Товара, работы, услуги остается неизменной.
Цена, установленная настоящим Договором, является твердой в течение действия Договора.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.
-
Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:
Оплата аванса производится в размере 30 % от стоимости Товара в течение 20 рабочих дней с даты получения счета Покупателем. Поставщик выставляет счет на аванс в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, определяемой в соответствии с п.12.1 настоящего договора. Допускается передача счета по факсу. Оригинал счета позднее высылается заказной почтой.
Покупатель осуществляет второй платеж в размере 50 % от стоимости Товара в течение 20 рабочих дней с даты получения Покупателем извещения Поставщика о готовности Товара к отгрузке.
Покупатель осуществляет окончательный расчет за Товар в размере 20% от его стоимости после приемки Товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту на складе Покупателя согласно раздела 6 настоящего Договора и получением Покупателем счета-фактуры за Товар и транспортной накладной.
100% оплата монтажа, пуско-наладки и испытание Товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки работ (монтажа, пуско-наладки и испытание Товара) и получения от Поставщика счета-фактуры за выполненные работы.
Поставщик обязуется не позднее 5 календарных дней со дня получения аванса, отгрузки Товара и подписания Сторонами Акта приемки работ направить в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реквизитах договора (или курьером с реестром предоставленных документов) счета–фактуры.
Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются непредставленными.
При просрочке предоставления счетов-фактур, а равно при оформлении счетов-фактур с нарушением налогового законодательства, если это привело к неполучению Покупателем обоснованной налоговой выгоды, влечет применение ответственности к Поставщику в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от суммы НДС, не предъявленной к вычету, начиная с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором соответствующая сумма НДС должна была быть предъявлена к вычету до дня подачи налоговой декларации, в которой соответствующие вычеты будут заявлены.
Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставка Товара должна быть осуществлена в сроки, указанные в спецификации.
В случае задержки авансирования по вине Покупателя, Поставщик вправе перенести срок поставки на период такой задержки. О переносе срока поставки в связи с задержкой авансирования Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты задержки авансового платежа. При отсутствии или просрочке указанного уведомления срок поставки не переносится.
Не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты поставки Поставщик обязан уведомить Покупателя (письменно, по факсу) о дате поставки и передать паспортные данные лиц, сопровождающих Товар.
-
При необходимости выдачи разрешения на посещение предприятия Покупателя иностранными специалистами, привлекаемыми Поставщиком, Поставщик обязан предоставить Покупателю, не менее чем за 45 календарных дней до планируемой даты прибытия, паспортные данные иностранных специалистов.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю на склад, расположенный по адресу: Архангельское шоссе, 58, г. Северодвинск, Архангельская область, 164500.
-
В течение 1 месяца с даты заключения Договора Поставщик обязан передать Покупателю в полном объеме:
технические требования для разработки Покупателем рабочей документации на прокладку необходимых каналов для систем подключений;
технические требования для разработки Покупателем рабочей документации на прокладку средств технологического оснащения (электроэнергия и т.д.), наименование и значение параметров, сечений подводящих сетей и иные специальные требования;
документы на строповку и разгрузку оборудования (схемы погрузочно-разгрузочных работ, перечни демонтируемых при погрузке частей оборудования, а также иные специальные требования к транспортировке и погрузке);
технические требования завода-изготовителя, связанные с подготовкой к монтажу, пуско-наладочными работами и испытаниям.
По факту передачи полного объема документации Поставщик направляет Покупателю Акт сдачи-приемки документации, который Покупатель подписывает в течение 5 рабочих дней или направляет мотивированный отказ от подписания.
Неисполнение Поставщиком обязанности по передаче полнокомплектной документации в предусмотренный срок, а также наличие у Покупателя обоснованных замечаний к поставленной документации приравнивается к просрочке в поставке Товара, так как препятствует подготовке к приемке Товара и вводу его в эксплуатацию, даже если Товар был своевременно отгружен в адрес Покупателя. Наличие просрочки в передаче документации влечет за собой применение к Поставщику мер ответственности в соответствии с пунктами 10.1, 10.2 Договора за период с даты, когда документация должна была быть передана в соответствии с пунктом 4.6 Договора до даты, когда должна была быть завершена подготовка Товара к приемке в соответствии с пунктом 7.1 Договора.
Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной. Подписание товарной накладной свидетельствует исключительно о приемке Товара по количеству тарных мест.
В комплект поставки входят документы, подтверждающие количество, качество и комплектность Товара, а также все предусмотренные законодательством сертификаты, паспорта, удостоверения о качестве, документы, подтверждающие наличие гарантийных обязательств на Товар, инструкция по эксплуатации и иная техническая документация.
Поставщик вправе производить досрочную поставку Товара по соглашению Сторон, совершенному путем обмена письмами, при условии готовности Покупателя к приемке Товара.
Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания товарной накладной.
5. ТАРА И УПАКОВКА
Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем. Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающих сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.
Тара является одноразовой, невозвратной.
В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем. Если в результате ненадлежащей (некачественной) упаковки, Товар потерял товарный вид или его качество не соответствует условиям настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать заменить Товар на новый, надлежащим образом упакованный или возвратить его.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иной нормативной и технической документации на данный вид Товара или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему Договору. Качество Товара подтверждается соответствующим документом: сертификатом, паспортом, удостоверением о качестве, формуляром и др., оформленным в установленном порядке, который поставляется совместно с Товаром, в количестве экземпляров, установленном техническими условиями на Товар.
Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту осуществляется на складе Покупателя в течение 15 дней со дня поставки Товара на склад Покупателя.
Приемка осуществляется Покупателем в порядке, установленном ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», при этом осуществляются проверки, не требующие специальных методов контроля (лабораторные исследования, стендовые проверки и т.п.). Проверка качества продукции с использованием специальных методов производится в период гарантийного срока.
Условия приемки, в том числе сроки приемки, установленные ТУ, ГОСТ на Товар, не должны противоречить условиям настоящего Договора. При противоречии ТУ, ГОСТ на Товар и условий настоящего Договора применяются более льготные условия для Покупателя.
При обнаружении повреждений или несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Покупатель обязан не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем обнаружения повреждений или несоответствия Товара, вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки Товара. Вызов представителя Поставщика осуществляется телеграммой или по факсу (далее – уведомление о вызове). Поставщик обязан направить Покупателю подтверждение получения вызова.
Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя для продолжения приемки Товара в течение 7 рабочих дней с даты получения уведомления о вызове, не считая времени, необходимого для проезда. Поставщик в течение указанного срока сообщает Покупателю конкретную дату прибытия представителя с указанием его паспортных данных и направлением документа, подтверждающего полномочия представителя на приемку Товара и подписание акта, составленного по факту обнаружения повреждений или несоответствий Товара (далее – Акт).
При неявке представителя Поставщика в указанный выше срок, приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности, качеству и составление Акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке.
В случае установления повреждений или иного несоответствия Товара спецификации, Товар принимается Покупателем на ответственное хранение.
Поставщик должен вывезти некачественный Товар с территории Покупателя в течение 20 календарных дней со дня получения уведомления об отказе от поставленного Товара, если иной срок не согласован Сторонами.
При просрочке вывоза Товара с территории Покупателя Поставщик несет риск случайной гибели Товара, любых дополнительных расходов, в том числе расходов по хранению Товара в размере 0,03 % от цены Товара за каждый день нахождения Товара на территории Покупателя, начиная с 21-го дня.
В случае несогласия с Актом, Поставщик в течение срока безвозмездного хранения Товара на территории Покупателя имеет право за свой счет осуществить независимую экспертизу поставленного Товара третьей стороной.
Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки Товара произошли по вине Покупателя, Покупатель будет обязан в этом случае возместить Поставщику издержки на проведение экспертизы при условии, что экспертное учреждение было согласовано с Покупателем.
Согласование экспертного учреждения с Покупателем осуществляется в следующем порядке: Поставщик направляет Покупателю письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого экспертного учреждения. Покупатель в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса направляет положительный ответ либо мотивированный отказ. В случае неполучения ответа или получения немотивированного отказа в указанный срок, экспертное учреждение считается согласованным с Покупателем.
Товар не считается принятым, а приемка законченной, если был составлен Акт до даты устранения указанных в Акте нарушений.
7. ИСПЫТАНИЯ ТОВАРА. МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА.
Время, необходимое Покупателю для подготовки к приемке Товара, составляет 6 недель с даты подписания Покупателем Акта сдачи-приемки документации в соответствии с пунктом 4.7 Договора.
Время, необходимое Покупателю для подготовки к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ и проведению испытаний, 4 недели с даты поставки Товара, при условии, что на дату поставки Товара Покупатель был готов к приемке Товара в соответствии с пунктом 7.1 Договора.
Покупатель извещает Поставщика любым способом, позволяющим зафиксировать факт доставки сообщения по реквизитам, указанным в Договоре, о своей готовности обеспечить выполнение Поставщиком монтажных и пуско-наладочных работ и проведение приемо-сдаточных испытаний Товара.
Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения извещения приступить к проведению монтажа, пуско-наладке и испытанию Товара на территории Покупателя.
Поставщик обязан выполнить работы по монтажу, пуско-наладке, осуществить испытания Товара в течение 10 рабочих дней с даты начала их выполнения.
По окончании выполнения работ по монтажу, пуско-наладке, осуществлению испытаний, Сторонами подписывается Акт приемки работ являющийся основанием для выставления счета-фактуры и проведения финансовых расчетов.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
При проведении работ на территории Покупателя Поставщик обязан:
Назначить лицо, ответственное за организацию работ Поставщика и выполнение условий Договора и уведомить об этом Покупателя;
Назначить руководителей, ответственных за безопасное ведение работ, определить их права и обязанности. Документ с образцами подписей руководителей работ направить Покупателю;
Допускать к выполнению работ работников Поставщика, обладающих знаниями основных документов Покупателя, регламентирующих порядок и безопасность выполнения работ, прошедших вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, в необходимых случаях - обученных по программе пожарно-технического минимума и не имеющих медицинских противопоказаний;
Обеспечить безопасное ведение работ и контроль за выполнением работниками Поставщика требований нормативных документов по безопасности труда. При выявлении случаев нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности со стороны Покупателя или третьих лиц, незамедлительно информировать об этом Покупателя;
Обеспечить работников Поставщика специальной одеждой с видимой символикой (логотипом) организации Поставщика, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, постоянное и правильное их применение;
Осуществлять расследование и учет несчастных случаев и острых профессиональных заболеваний с работниками Поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ;
Письменно информировать Покупателя о проведении с каждым работником Поставщика, допущенным к выполнению работ, вводного и первичного инструктажей, а также обучения по программе пожарно-технического минимума;
Выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов Покупателя.
Совместно с Покупателем составлять «Порядок проведения работ» (далее ППР) в котором определить мероприятия по обеспечению безопасности труда. «Порядок…» составляют и утверждают лица, назначенные ответственными за организацию работ от Покупателя и Поставщика.
Для обеспечения исполнения обязательств Поставщика на территории Покупателя, последний обязан:
Распорядительным документом назначить лицо, ответственное за общую организацию работ с Покупателем и выполнение условий Договора со стороны Покупателя. Копию распорядительного документа направить Поставщику;
Определить перечень основных нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, пропускному и внутриобъектовому режимам, которые необходимо знать и соблюдать работникам Поставщика. Нормативные документы или выписки из них передаются Поставщику для ознакомления;
Обеспечить проведение вводного инструктажа по безопасности труда, и при необходимости обучение по программе пожарно-технического минимума работников, направленных Поставщиком. Выделить специалиста для участия в проведении первичного инструктажа работников Поставщика;
В установленном на предприятии порядке обеспечить работников Поставщика первичными средствами пожаротушения.
Совместно с Покупателем составлять «Порядок проведения работ», в котором определять мероприятия по обеспечению безопасности труда. «Порядок…» составляют и утверждают лица, назначенные ответственными за организацию работ от Покупателя и Поставщика.
Прекращать или приостанавливать выполнение работ Поставщиком в случаях нарушений требований по безопасности труда и при создании условий, угрожающих здоровью или жизни работающих.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ДО ПРИЕМКИ РАБОТ.
Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки работ. Условия гарантий, установленные ТУ, ГОСТ на Товар, не должны противоречить условиям настоящего Договора. При противоречии ТУ, ГОСТ на Товар и условий настоящего Договора применяются более льготные условия для Покупателя.
Если в течение периода с даты приемки Товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту до даты ввода в эксплуатацию; в течение гарантийного периода выявятся недостатки Товара (в том числе, в случае проведения проверки качества в указанные периоды специальными методами контроля, как-то: лабораторные исследования, стендовые проверки и т.п.) Стороны обязуются действовать в порядке, установленном в пунктах 6.5-6.7 Договора. При этом Покупатель оформляет и утверждает рекламационный акт, в котором отражаются конкретные требования к Поставщику (заменить, отремонтировать, доукомплектовать, восполнить и др.).
Поставщик обязан удовлетворить требования Покупателя в течение 20 календарных дней с даты получения рекламационного акта, если иной срок не согласован Сторонами, независимо от наличия спора относительно причин выявленных недостатков. Споры о причинах недостатков Товара и компенсациях расходов в связи с устранением недостатков разрешаются отдельно, в том числе в порядке пунктов 6.11-6.12 Договора.
В случае, если Поставщик не выполняет требования пункта 9.3. Договора или уведомляет Покупателя о невозможности их выполнения, Покупатель вправе устранить недостатки Товара самостоятельно (в том числе путем повторной закупки, если недостатки носят существенный характер), незамедлительно уведомив об этом Поставщика.
Если обнаруженные недостатки будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его полностью, либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15 календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется:
- возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленный и оплаченный Товар;
- возместить все понесенные Покупателем убытки, упущенную выгоду;
- исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае невозможности использовать Товар по назначению в гарантийный период, гарантия на Товар будет продлена на период устранения недостатков Товара.
Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара (упаковка в случае отправки Товара Поставщику, транспортные расходы, проверка качества замененного Товара, расходы на закупку у другого Поставщика и т.д.) по представленной Покупателем Поставщику калькуляции фактических затрат в течение 15 банковских дней с даты ее получения.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
-
В случае нарушения согласованных сроков поставки Товара, сроков выполнения работ сроков устранения недостатков Товара, сроков его замены, а также сроков возмещения расходов Покупателя, связанных с устранением недостатков, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от цены Договора, за каждый день просрочки. Данная неустойка является штрафной.
Просрочка в поставке документации в соответствии с пунктом 4.8 Договора является существенным нарушением Договора и дает Покупателю право:
- применить меру ответственности, предусмотренную пунктом 10.1 Договора, даже если Товар был своевременно отгружен, за период, указанный в пункте 4.6 Договора;
- расторгнуть Договор с даты получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от Договора.
В случае отказа, уклонения Поставщика от устранения недостатков, замены Товара, проведения работ по монтажу и пуско-наладке Поставщик, дополнительно к неустойке предусмотренной пунктом 10.1 уплачивает Покупателю штраф в размере 20% от цены Товара.
В случае нарушения согласованных сроков оплаты Товара (п.п. 3.2.2, 3.2.3 Договора), Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
Покупатель вправе исключить из суммы окончательного платежа сумму начисленной неустойки, мотивированно не оспоренную Поставщиком по размеру в течение 10 календарных дней с даты получения по факсу предварительного расчета или претензии, направленных Покупателем в период, предусмотренный для исполнения Покупателем обязательств по оплате. Ожидание Покупателем ответа от Поставщика не влечет просрочку Покупателя по оплате. При наличии залога денежных средств, требования Покупателя в приоритетном порядке подлежат удовлетворению за счет данного залога.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении четырех последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Поставщиком или Покупателем путем направления уведомления другой Стороне.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем условиям без исключения.
Договор действует до 31 марта 2016 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия Договора, включая гарантийные обязательства.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны Договора договорились о соблюдении досудебного претензионного порядка урегулирования споров, возникающих по настоящему Договору. Претензии предъявляются в простой письменной форме. Срок рассмотрения претензий – 20 календарных дней с даты ее получения, за исключением срока, указанного в пункте 10.6 Договора. Неурегулированные разногласия подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность таких данных.
Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
1) в случае обезличивания персональных данных;
2) в отношении общедоступных персональных данных.
Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные, профессию, должность, образование, ученую степень, домашний адрес, абонентский номер домашних и мобильных телефонов, семейное положение, фотоизображение работников сторон, а так же фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения несовершеннолетних детей работников сторон, фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения совершеннолетнего члена семьи работников сторон.
Конфиденциальная информация, перечисленная в 14.2, может передаваться в устной, письменной, электронной или в иной форме.
До передачи персональных данных контрагенту сторона, располагающая персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом. Сторона, передавшая персональные данные, обязана представить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его требованию. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом хранится не менее пяти лет по окончании срока действия договора у стороны, предоставившей персональные данные.
Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Персональные данные хранятся у стороны, получившей персональные данные, в течение пяти лет с даты окончания исполнения обязательств по договору.
В течение 5 лет с даты окончания настоящего Договора (включая гарантийный период) Стороны договорились не разглашать полученную ими в процессе исполнения настоящего Договора Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
Сторона, допустившая утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные другой Стороной в связи с раскрытием Конфиденциальной информации.
Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением другой Стороны.
Стороны настоящим гарантируют, что они не будут прямо или косвенно (и, что им неизвестно, что иные лица будут прямо и косвенно) производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Сторон или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству. Также Стороны гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны назначают ответственных исполнителей.
Со стороны Покупателя:
Подразделение – держатель Договора Управление материально-технического обеспечения.
Руководитель подразделения – держателя Договора начальник Управления Тристень Герман Степанович, тел.(8184) 50-47-07
Ответственный исполнитель Анишина Светлана Сергеевна, тел.(8184) 50-51-57
Со стороны Поставщика:
Подразделение – держатель Договора _________________(наименование, телефон, ФАКС)
Руководитель подразделения – держателя Договора _________________(Ф.И.О., телефон)
Ответственный исполнитель ____________________________________ (Ф.И.О., телефон)
Работники Поставщика при посещении территории Покупателя обязаны:
выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, установленные в АО «ПО «Севмаш». Выписка от 12.05.2011 г. № 66.72.01/306 из инструкции «О пропускном режиме в ОАО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в ОАО «ПО «Севмаш» прилагается, и является неотъемлемой частью Договора.
пройти в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда у Покупателя. В случае если вводный инструктаж работниками Поставщика не пройден, они могут находится на территории Покупателя исключительно в сопровождении работников последнего.
Поставщик обязан ознакомить своих работников с выпиской из Инструкции под роспись. При нарушении требований пропускного и внутриобъектового режима работниками Поставщика, их доступ на территорию АО «ПО «Севмаш» может быть прекращен без права восстановления.
Совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора не считается акцептом.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору могут быть оформлены исключительно путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений, за исключением условий, являющихся констатацией факта и не требующих согласия Сторон. Переписка по вопросам изменения договора является ни чем иным, как предконтрактными переговорами. При незаключении дополнительного соглашения Стороны не вправе ссылаться на переписку, возникшую в ходе предконтрактных переговоров.
Дополнительные соглашения, устанавливающие, изменяющие и прекращающие обязательства по настоящему договору и иная предусмотренная договором документация, могут быть предоставлены путем отправки факсимильного сообщения, с последующим обязательным предоставлением в течение 30 рабочих дней, оригиналов вышеуказанных документов. В случае непредоставления Сторонами в 30-дневный срок оригиналов документов, исполнение обязательств по оплате может быть приостановлено до момента их предоставления.
15.7. С целью направления информации и документов, запрашиваемых контролирующими организациями, Стороны используют факсимильную или электронную виды связи, указанные на официальном бланке Покупателя и Поставщика с пометкой «срочно» и указанием в адресате конкретного лица – получателя запроса или получателя ответа на запрос.
15.8. К правам и обязанностям Сторон, не урегулированным настоящим договором или возникшим после 1 сентября 2015 года, применяются положения Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в редакции последних изменений к указанному Федеральному закону.
15.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права по настоящему договору без письменного разрешения другой Стороны.
15.10. Покупатель, с целью исполнения условий Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», вправе инициировать внесение изменений в настоящий Договор.
15.11. Для изменения Договора Покупатель направляет в адрес Поставщика дополнительное соглашение в редакции Приложение №4 к настоящему Договору. Поставщик в течение пять рабочих дней открывает в уполномоченном банке отдельный банковский счет, подписывает дополнительное соглашение с введением реквизитов отдельного банковского счета без оформления протокола разногласий и возвращает один экземпляр Покупателю. Для ускорения процесса подписания дополнительного соглашения Стороны используют факсимильную связь с последующим обменом оригиналами документов.
15.12. Со дня направления Покупателем в адрес Поставщика дополнительного соглашения все расчеты по настоящему договору осуществляются с использованием отдельного банковского счета, открытого Покупателем в уполномоченном банке.
15.13. До подписания Поставщиком дополнительного соглашения, а так же открытия отдельного банковского счета Покупатель приостанавливает осуществление расчетов по Договору, при этом Покупатель не будет являться просрочившей стороной, если дополнительное соглашение к Договору направлено Поставщику не позднее, чем за десять дней до наступления срока платежа по Договору.
15.14. Зачет встречных требований возможен только по соглашению Сторон. При нарушении данного условия сторона, чье право нарушено, вправе направить претензию в адрес другой стороны в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о проведении зачета. При отсутствии письма об аннулировании зачета в течение 20 календарных дней с момента получения претензии сторона, направившая претензию, вправе обратиться в арбитражный суд Архангельской области с иском о признании односторонней сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. Срок для направления претензии является пресекательным, несоблюдение данного срока лишает сторону права на оспаривание односторонней сделки.
15.16. Стороны пришли к соглашению, что к отношениям по настоящему договору не применяются правила статьи 317.1 ГК РФ.
15.17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Спецификация на 1 листе;
2. Технические требования на 3 листах;
3. Выписка из «Инструкции о пропускном режиме в ОАО «ПО «Севмаш» № 66.72-1.02.275-2015 на 6 листах.
4. Дополнительное соглашение на 2 листах;
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
АО «ПО «Севмаш»
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58.
Телефон (818-4) 50-47-17 Факс (818-4) 58-02-19, Телекс 276183 GROM RU
Е-mail: ipumts@sevmash.ru
Р/с 40702810004260013111
в Архангельском отделении № 8637 ПАО «Сбербанк»,
г. Архангельск,
К/с 30101810100000000601 БИК 041117601 ИНН 2902059091
ОКПО 07542856
КПП 997850001
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов
ст. Северодвинск Северной ж/д код 290206
код предприятия 2200
Заместитель директора по логистике и материально-техническому обеспечению
__________________ (Д. А. Крученков)
« » __________ 2015г
М.П.
|
ПОСТАВЩИК
___________________________________ (полное наименование организации, адрес)
Телефон__________ Факс _______________
Телетайп __________________________
Е-mail:__________________________
Расчетный счет № ___________________
Кор. Счет № _________________________
БИК _____________ ИНН _____________
КПП ___________ ОКПО __________
(наименование должности/подпись/расшифровка подписи)
« » __________ 2015г
М.П.
|
Приложение № 1 к договору №1815/_______
|