Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления: действующего на основании Устава, и с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: Предмет договора
|
Скачать 180.04 Kb.
|
О ОО «Новые Решения»Россия 193079 г. Санкт-Петербург Октябрьская наб. 100-1-52 ДОГОВОР № ND-190611 строительного подряда от 19 июля 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новые решения» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Танаева Д.О., с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления: действующего на основании Устава, и с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 1.Предмет договора.
- по замене оконных блоков - устройству оконных откосов -установке подоконных досок -Осуществить замеры оконных проемов на объекте -Изготовить и произвести поставку изделий из поливинилхлоридных профилей «GEALAN S3005». -Применение дополнительных комплектующих оговаривается с Заказчиком отдельно и указывается в Коммерческом предложении. (далее – «Работы») Объект расположен по адресу: Санкт-Петербург и сдать их результат (далее по тексту – «Объект»).
2. Сроки выполнения работ. 2.1. Работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Начало работ: " __ " июля 2011г. Окончание работ: " __" июля 2011г. Общая продолжительность работ составляет 3 рабочих дня. Сроки могут быть пересмотрены в связи с особыми погодными условиями (погодные условия, которые мешают нормальному производственному процессу, влияют на технологию и качество производимых работ, а именно ливни, град, снег, шквалистый ветер, t воздуха ниже минус 10 градусов С), которые могут неблагоприятно отразиться на качестве материалов и сроках строительства Объекта; нарушением Заказчиком сроков платежей. Для пересмотра сроков выполнения работ во внимание принимаются только те особые погодные условия, которые были зафиксированы в письменном виде представителем Заказчика. Изменение сроков выполнения работ оформляется двухсторонним соглашением в письменном 3. Цена Договора и порядок расчетов 3.1. Общая стоимость предусмотренных договором работ составляет рублей 00 копеек. 3.2. Платежи по Договору осуществляются Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 3.2.1. Авансовый платеж производится в размере 100 %(обсуждается в каждом случае) от общей стоимости, что составляет рублей 00 копеек ( рублей 00 копеек), в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора. 3.3. - при внесении изменений в объемы и содержание работ по предложению Заказчика, составляется дополнительное соглашение к настоящему договору; 4. Права и обязанности Сторон. Подрядчик: 4.1 Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком эскизы и конфигурацию изделий в техническом задании (приложение№1). 4.2.Подрядчик производит доставку и монтаж готовых изделий на объекте Заказчика в сроки, установленные п. 2.1 настоящего Договора. 4.3.В случае демонтажа старых оконных заполнений силами Заказчика или изменения размеров оконных проемов по желанию Заказчика, Подрядчик снимает с себя ответственность за размеры изделий. Заказчик: 4.4 Заказчик обязан проверить количество, конфигурацию (расстекловку), комплектацию заказа и подписать техническое задание (приложение№1). 4.5 Сохранность готовых изделий на объекте обеспечивает Заказчик. 5. Порядок сдачи-приемки готовых изделий и монтажных работ. 5.1 Приемка готовых изделий по количеству и содержанию оформляется Актом сдачи-приемки изделий, в день доставки изделий на объект и передачи их Заказчику. 5.2 В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки изделий, изделия возвращаются на склад Подрядчика. Решение о продолжении оставшихся работ принимается в главном офисе Подрядчика после подписания Акта сдачи-приемки изделий, оплаты ответственного хранения, повторной доставки и погрузо-разгрузочных работ. 5.3 В случае немотивированного отказа Заказчика от условий настоящего Договора, на любом этапе его исполнения, Заказчик компенсирует Подрядчику фактические затраты, на основании Акта выполненных работ. 6. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств. 6.1 Исполнитель гарантирует применение высококачественных материалов и соблюдение технологического процесса при изготовлении и монтаже оконных конструкций(монтаж оконных блоков, устройство оконных откосов, а также установка подоконных досок производиться по технологии принятой в ООО «Новые Решения», по требованию заказчика предоставляются узлы примыканий)»монтаж оконных блоков, устройство оконных откосов, а так-же установка подоконных досок производиться по технологии принятой в ". Если в течение гарантийного срока службы в изделии будет обнаружен дефект, возникший по вине Подрядчика, Подрядчик в течение двух недель с момента принятия претензий Заказчика, за свой счет устраняет выявленные недостатки. 6.2.Гарантийный срок службы изделий - пять лет со дня подписания Акта сдачи-приемки работ, при условии правильной эксплуатации изделий. 6.3.Готовые изделия соответствуют действующим ГОСТ, СНиП и другой нормативной документации на данную продукцию. 6.4.Гарантия не распространяется на комплектующие, предоставленные Заказчиком. 6.5 При нарушении Заказчиком обязательств, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика: - за задержку начала приемки Объекта свыше 10-ти календарных дней со дня получения уведомления от Подрядчика о готовности его к сдаче - неустойку в размере 0,1% от оставшейся невыплаченной суммы Объекта за каждый день просрочки приемки до даты фактического исполнения обязательства; - за задержку расчетов за выполненные строительные работы свыше 10-ти календарных дней - неустойку в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки платежа до даты фактического исполнения денежного обязательства. 6.6 При нарушении Подрядчиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: - за нарушение Подрядчиком (субподрядчиками) любых сроков исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств - неустойку в размере 0,1% от стоимости Объекта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства; - за задержку устранения дефектов строительства против разумных сроков, установленных Заказчиком, – неустойку в размере 0,1% от стоимости Объекта за каждый день просрочки. Настоящее правило распространяется и на устранение Подрядчиком дефектов, обнаруженных Заказчиком в пределах гарантийного срока, установленного в пункте 6.2. настоящего Договора, Сроки устранения недостатков определяются и согласовываются с Заказчиком дополнительно. 6.7 Стороны вправе при осуществлении окончательного расчёта удержать из причитающихся денежных сумм начисленные в соответствии с условиями договора штрафные санкции, указав об этом в акте сдачи-приёмки. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, как-то: пожара; стихийных бедствий; чрезвычайного положения; забастовок; массовых эпидемий; резкого изменения политической ситуации в стране; законодательных изменений, препятствующих исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору. Подрядчик обязан в трехдневный срок представить акт об этапе выполненных работ и произвести перерасчет на дату наступления форс-мажорных обстоятельств. 7.2 Сторона, для которой создалась невозможная ситуация исполнения обязательств по настоящему Договору, должна уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме в течение 24 часов. 8. Особые условия. 8.1 Заказчик предупрежден о том, что: - Согласно СНиП Н-3-79 для климатической зоны Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жилых и общественных зданий требуется применение двухкамерного стеклопакета (три стекла) или однокамерного стеклопакета (два стекла) с энергосберегающим покрытием. - Согласно письму ГОССТРОЯ РОССИИ № 9-28/200 от 21.03.2002 допускается временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета. - Подрядчик не несет ответственности за совместимость изделия с особенностью эксплуатации помещения, включая различные виды строительных работ с нарушением инструкции по эксплуатации изделий. - Согласно требованиям ГОСТ 23166-99 п.5.1.6. применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400x800мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. В случае если по требованию Заказчика установлены изделия противоречащие требованиям ГОСТ 23166-99 и 30674-99, Заказчик согласен с тем, что конструкция оконного блока такова, что операции по мойке окна должны выполняться профессионалами и с применением специального оборудования. За самостоятельное выполнение упомянутых операций Подрядчик ответственности не несет. 8.2 Заказчик предупрежден о том, что требуемая им конструкция при минимальной бытовой небрежности может причинить вред, как Заказчику, так и окружающим. Заказчик обязуется эксплуатировать конструкцию с соблюдением мер безопасности и в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 9. Прочие условия 9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд. 9.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента достижения Сторонами соглашения по всем существующим условиям и подписания текста Договора и действует до даты исполнения сторонами обязательств в полном объеме. 9.4. Все переговоры, переписка, ранее проведенные между Сторонами, утрачивают силу с момента подписания настоящего Договора. 9.5. Настоящий Договор составлен на четырех листах, заключен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.6. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1.Техническое задание. Приложение № 2. Перечень выполняемых работ. 10. Адреса и реквизиты сторон: Заказчик: Подрядчик: ООО «Новые Решения» Юридический адрес: 193079 г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, 100-1-52 ИНН 7811489610, КПП 781101001, ОГРН 1117847125824, ОКПО 90829601 р/с 40702810402100016234 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» , БИК 044525201 к/с 30101810000000000201 т.313-93-14 факс.313-96-13 11.Подписи сторон Заказчик Подрядчик _____________________________ ________________________________ Д.О. Танаев Приложение 1 к договору подряда № ND-190611 от « » 2011г. Техническое задание.
2. Цвет изделия снаружи/ изнутри: бел/бел 3. Формула стеклопакета: 4-16-4мм 4. Дополнительные материалы: - подоконник (размер, цвет): 450*1300мм белый - противомоскитная сетка (шт.) нет - водоотлив (размер, цвет) 200*1120мм белый - козырек (размер, цвет) нет - откосы внутренние (размер, цвет, материал) 2100*450мм 2шт. 1300*450мм 1 шт Сэндвич-панель с ПВХ покрытием белого цвета _________________________________________________________ Количество изделий в заказе 2шт. Адрес доставки и монтажа изделий: Санкт-Петербург, Заказчик: _______________ Подрядчик:_________________ Приложение № 2 к Договору подряда № ND-190611 от « » 2011г. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. Раздел 1. Подготовительные и демонтажные работы. - Демонтаж оконных блоков( в количестве 2 штук) - Локальный сбор стеклянного боя и прочего продукта демонтажных работ на расстояние до 15м. Раздел 2. Монтажные работы. - Монтаж оконных блоков(2шт). - Герметизация монтажных швов со стороны улицы монтажным клеем «ПЕРЛФИКС» либо аналогичным. - Установка подоконных досок (2шт). - Установка водоотливов.(2шт) -Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей ПВХ(2проема). -Оштукатуривание примыканий оконных откосов к внутренним стенам. - Установка декоративного уголка ПВХ. Примечание: Все строительные материалы, используемые при производстве работ отвечают требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. Заказчик: _______________ Подрядчик:_________________ ____________ О ОО «Новые Решения»Россия 193079 г. Санкт-Петербург Октябрьская наб. 100-1-52 АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ №ND – 190611 от 2011г Санкт-Петербург ул. Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА, в лице ______________________ ______________________________________________________________________ с одной стороны, и представитель ООО «Новые Решения», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Танаева Дениса Олеговича (Ф.И.О.) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что изделия и выполненные работы соответствуют требованиям ГОСТ 30674-99, ТУ и спецификации к Договору. Замечаний, претензий по качеству изделий ПВХ, стеклопакетов, работ не имеется. ПРИНЯЛ: СДАЛ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЯ _______________ /____________/ __Танаев Д.О.___/____________/ В случае отказа от подписания акта сдачи-приемки работ, представитель Заказчика должен указать причину отказа: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ________________/____________/ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН Для того, чтобы окна радовали Вас не одни год, необходимо соблюдать некоторые условия эксплуатации окон и дверей из пластика.
При соблюдении всех этих условий Ваши окна всегда останутся "сухими" или будет образовываться небольшая полоска конденсата вдоль нижней части стекла шириной около 2 см. Также мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что при наступлении холодов ответные планки прижимных замков необходимо привести в положение "зима", чтобы избежать продувания в местах примыкания рамы и створки. Это можно сделать самим или пригласить нашего специалиста. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ ПВХ Причинами преждевременного старения, деформации, потери привлекательного вида Вашего окна может стать неправильный уход. Правила ухода за пластиковыми окнами необычайно просты: 1. Регулярное проветривание помещения Окна из ПВХ-профилей отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Таким образом, в помещениях накапливается влага (особенно на кухне), которая выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций, т.е. на стеклопакетах, в виде запотевания и конденсата, а при сильных морозах - наледи. Для предупреждения подобных явлений необходимо, прежде всего, снижать влажность помещения путем регулярного проветривания, что не требует дополнительных затрат, либо установкой системы вентиляции и кондиционера. Исходя из условий комфортности, влажность в помещениях должна быть не более 55%. Для предотвращения возникновения запотевания на внутренней поверхности стекла не перекрывайте поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу. 2. Уход за рамой поливинилхлоридного профиля По химическому составу ПВХ неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму с наружной стороны необходимо очищать от грязи с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона. Чистящее средство наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не допускайте ударов по наружным поверхностям профиля ПВХ и нанесения царапин на него. 3. Уход за резиновыми уплотнителями Уплотнители изготовлены из современного эластичного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливни, необходимо один-два раза в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами (смазка на основе силикона). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими. 4. Уход за оконной ручкой. Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ваша ручка снова прочно зафиксирована. 5. Водоотвод. В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и время от времени очищать их от грязи. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ФУРНИТУРОЙ Работа и состояние фурнитуры должны проверяться по следующим критериям:
Легкость хода Легкость хода фурнитуры может быть проверена открыванием створки. Легкость хода может быть улучшена СМАЗКОЙ или регулировкой фурнитуры. Поворотно-откидная фурнитура может регулироваться по трем осям. Крепление деталей фурнитуры От надежного крепления фурнитуры зависит правильная работа окна и безопасность при его использовании. Необходимо проверять посадку и надежность крепления отдельных шурупов в пластике. Если обнаружиться, что ослабло крепление шурупа, то его необходимо подтянуть. Износ деталей фурнитуры Для того, чтобы избежать износа фурнитуры, все ответственные детали (петли, ножницы) необходимо смазывать. Повреждение деталей фурнитуры Поврежденные детали необходимо заменять, особенно если речь идет об ответственных деталях. Внимание!
Меры предосторожности
Уход за фурнитурой Необходимо не реже одного раза в год проводить следующие работы по обслуживанию фурнитуры:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Предмет договора Генерального директора Шульги Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем... |
|
Предмет договора Пао «нк «Роснефть»-Алтайнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Сорокина Евгения Павловича,... |
 |
1. Предмет договора Ао «Северный пресс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора В. Я. Кругликова, действующего на основании... |
|
Открытое акционерное общество «Седьмой Континент» Александра Валентиновича, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице... |
|
«Арендодатель», в лице председателя Стравинскас Олега Владосовича,... «Электрические сети Сибири», в лице Генерального директора Зиновьева Василия Альбертовича, действующего на основании Устава, именуемое... |
|
На поставку товара Ао «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,... |
|
На поставку товара Ао «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,... |
|
На поставку товара Ао «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,... |
|
Ооо «смарт-сервис», именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице Генерального директора КонтрагентНаименование], именуемое далее «покупатель», в лице [Должность] [фио], действующего на основании [Основание], с другой... |
|
Действующего на основании Устава, именуемое далее Устава, именуемое далее «Покупатель», с другой стороны, именуемые по тексту договора каждая по отдельности – Сторона, а совместно... |
|
Договор № транспортной экспедиции «Экспедитор», в лице Генерального директора Александрова К. Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в... |
|
Договор Д-206 от 24. 06. 2016г., с одной стороны, и Акционерное общество «Мовен нн», г. Нижний Новгород, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,... |
|
Именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, директора Козырева А.... Саратовской области «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, директора... |
|
Договор на техническое обслуживание специальных автомобилей «Урал-ивеко» и «ивеко-дели» Устава, с одной стороны, и ОАО «Атомспецтранс, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нащокина Владимира Владимировича,... |
|
На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных... Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице действующего на основании с другой стороны, совместно в дальнейшем... |
|
Проект договора аренды имущества № «Ристока» именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Ерхова Леонида Владимировича, действующего на основании... |