На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского


НазваниеНа производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского
страница1/15
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Договор № ________________

на производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования
в разведочных скважинах Ново-Часельского месторождения ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»

г. Москва « ____ » ____________ 201­­__ год.
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сличного Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и …………………………………………………….., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице …………………………………………………, действующего на основании ………………………….., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с заявками Заказчика провести следующие работы (далее – работы):

  • геофизические исследования в разведочных скважинах № 228, 230, 242, 250;

  • прострелочно-взрывные работы в скважинах №№ 228, 230, 242; (далее - объекты) Заказчика;

  • вертикальное сейсмическое профилирование в скважинах №№ 250, 242

Заказчика, расположенных в пределах Ново-Часельского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03); Правилами геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов РФ и Министерства топлива и энергетики РФ от 28.12.1999 № 445/323, «Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (РД 153-39.0-072-01); «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-407-01), "Технологической инструкции ОАО "НК "Роснефть" «Производство скважинных сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования на суше» № П1-01.02 ТИ-0002 от «20» сентября 2013 г. и иными нормативными и руководящими документами и сдать результата работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Геофизические исследования, прострелочно-взрывные работы и вертикальное сейсмическое профилирование проводятся в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ «ВСП, ПГИС, ПВР и исследования скважин при испытании разведочных скважин Ново-Часельского месторождения» - Приложение № 6 к настоящему Договору.

В состав работ включаются:

- монтаж и демонтаж Оборудования Подрядчика на каждой скважине,

- обеспечение оборудованием, специализированной техникой и материалами для проведения работ;

- геофизические исследования (ГИС);

- прострелочно-взрывные работы (ПВР);

- интерпретация результатов исследований;

- выдача заключения по результатам исследований;

- Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) в соответствии с отдельным геолого-техническим заданием на ВСП (Приложение № 7 к настоящему Договору) и Календарным планом выполнения ВСП (Приложение № 8 к настоящему Договору)

  • полевые работы ВСП;

  • обработка и интерпретация данных ВСП;

а также иные работы и/или неразрывно связанные с геофизическими исследованиями скважин, прострелочно-взрывными работами, ВСП, работы и услуги, прямо не указанные в Договоре.

1.3. Виды, объем, цели и ожидаемые результаты работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяется, на основании отдельных заявок Заказчика, согласованного плана работ и графика выполнения работ на скважинах Ново-Часельского месторождения (Приложение №4).

1.4. Подрядчик соглашается с тем, что в случае изменения Заказчиком, указанных Регламентов и Стандартов в течение срока действия настоящего Договора, такие изменения станут обязательными для исполнения сторонами с момента письменного уведомления Подрядчика Заказчиком с приложением таких изменений.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору не может превышать …………………………… (………………………) рублей, в том числе НДС – ………………………. (………………………………………….) рубля. Общая стоимость работ по договору определяется по фактически выполненному объёму геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикальному сейсмическому профилированию, рассчитанному согласно условиям Договора об установлении расценок на виды работ (Приложения №№ 1,2,5,8 к Договору).

2.2. Стоимость работ включает в себя все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость взрывных и иных материалов, а также налог на добавленную стоимость (18%) и иные налоги, уплата которых входит в обязанность Подрядчика.

2.3. При необходимости выполнения работ, стоимость которых не оговорена Приложениями настоящего Договора, стоимость работ определяется по договорной цене, согласованной с Заказчиком до начала выполнения работ и оговоренной в дополнительном соглашении.

2.4. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в соответствии с утвержденными расценками (Приложение № 1, 2, 5, 8).


3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить передачу объектов к производству работ в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе подъездных путей к объекту, площадку для размещения оборудования, приустьевую скважинную площадку (далее – место работ);

3.1.2. обеспечивать присутствие представителя Заказчика на все время проведения работ на объекте;

3.1.3. передать Подрядчику объекты по Актам приемки-передачи (Приложение №14) с перечнем, установленного на объекте оборудования и аппаратуры, составленным в произвольной форме, и подписанным уполномоченными представителями сторон; передать необходимые для осуществления работ документы.

3.1.4. письменно, за 72 часа до начала работ, уведомить Подрядчика о подлежащих к выполнению работах путем подачи заявки установленного образца в рабочее время с 8.00 по 17.30 местного времени Заказчика. В заявке указать номер скважины, конструкцию, вид и цель исследований, состояние объекта, характер работ и задачи и ожидаемые результаты;

3.1.5. в случае переноса даты начала работ, подать заявку не менее чем за 24 часа до начала работ. Перенос заявки по каждому объекту возможен один раз. В случае неготовности объекта к работе после переноса, заявка отменяется и принимается как новая, в соответствии с правилами подачи - не менее чем за 72 часа до начала работ;

3.1.6. по требованию Подрядчика за 24 часа до начала работ передать геологическую, техническую и иную необходимую документацию в отношении объекта, а также установленного на нем оборудования для составления Подрядчиком плана работ;

3.1.7. на условиях Договора принять выполненную Подрядчиком работу;

3.1.8. на условиях Договора оплатить принятые от Подрядчика работы;

3.1.9. аварии в месте проведения работ ликвидируются Заказчиком своими силами:

- аварии, происшедшие по вине Заказчика - за счет Заказчика;

- аварии, происшедшие по вине Подрядчика, - за счет Подрядчика.

В случае аварии при производстве работ в месте их проведения, независимо от ее характера, расследование проводится комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика, назначенных соответствующим приказом сторон. Комиссия проводит расследование и составляет акт, в котором указываются место, причины аварии, виновные в аварии и намечаются мероприятия по предупреждению аварий подобного типа, а также составляется план ликвидации аварии, изменение которого без согласования сторон не допускается. За нанесенный ущерб в результате аварии при производстве работ виновная сторона возмещает причиненные аварией убытки.

Сторона, виновная в аварии при производстве работ, возмещает причиненные аварией убытки другой стороне. Сумма убытка устанавливается комиссией в течение 30 дней после расследования и ликвидации аварии и утверждается актом.

Подрядчик возмещает затраты Заказчика по ликвидации аварии, произошедшей по вине Подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления заказчиком счета с приложением к нему подтверждающих размер указанных затрат документов.

3.1.10. выполнять иные обязанности, прямо или косвенно предусмотренные Договором.

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик вправе:

- остановить работы Подрядчика на объекте в случаях, грубого нарушения Подрядчиком правил техники безопасности и охраны окружающей среды, появления персонала Подрядчика на объекте, рабочем месте, вахтовом транспорте с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- получать первичные материалы на месте проведения работ;

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ;

- осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком иных условий Договора;

- осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком установленных требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, без вмешательства в деятельность Подрядчика.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

      1. 5.1.1. До начала работ и по их завершении обеспечить, соответственно, монтаж и демонтаж оборудования, необходимого для производства работ.

      2. 5.1.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ предусмотренных п. 1.1. Договора в соответствии с требованиями правил и норм в области охраны труда и промышленной безопасности, а также в области охраны окружающей среды, собственными силами и средствами. Подрядчик имеет право привлечения Субподрядчиков на отдельные виды работ только при наличии письменного согласования Заказчика.

5.1.3. На время выполнения работ за свой счет обеспечить своих специалистов (работников) и Субподрядчиков местом проживания, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки и т.п.), горюче-смазочными материалами и запасными частями для техники.

5.1.4. В течение 2 часов с момента получения заявки подтвердить Заказчику время получения заявки и прием заявки к исполнению.

5.1.5. Приступить к выполнению работ в сроки указанные в заявке.

Работы должны проводиться Подрядчиком без перерыва до их окончания, в полном объеме, если это позволяет состояние скважины. В случае, если состояние скважины не позволяет проводить работы, указанные в заявке, как в полном объеме, так и частично, Подрядчик в срок не более 2-х рабочих дней обязан проинформировать Заказчика о состоянии скважины и невозможности выполнить работы (полностью или частично).
5.1.6. Знакомить представителя Заказчика на объекте с получаемыми в ходе выполнения работ результатами.

5.1.7. В любое время обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Заказчика к осмотру всех Работ, выполняемых по Договору, используемому оборудованию и материалам, разрешить им осуществлять самостоятельно все измерения и испытания, необходимые для подтверждения соответствия Работ условиям Договора.

5.1.8. В течение 3 календарных дней с момента заключения Договора, назначить лиц, ответственных за осуществление контроля над выполняемыми Работами и письменно сообщить об этом Заказчику.

5.1.9. Выполнять распоряжения представителя Заказчика по соблюдению техники безопасности при проведении Работ;

5.1.10. Не допускать при проведении работ разукомплектование оборудования объекта, загрязнения фонтанной арматуры, площадки и прилегающей территории.

5.1.11. Содержать площадку, на которой выполняются Работы, прилегающие участки дорог и иную территорию производства Работ в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов в области охраны окружающей среды.

5.1.12. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь неисполнение, частичное неисполнение либо не качественное исполнение Договора.

5.1.13. Не совершать каких-либо действий с переданной Заказчиком информацией, а также с результатами работ, кроме как для целей Договора, не совершать продажу или передавать информацию и результаты исследований третьим лицам без предварительного согласования с Заказчиком.

5.1.14. Поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину в месте производства Работ. Весь Персонал Подрядчика его и Субподрядчиков должен соблюдать требования действующего Законодательства (в частности, правила безопасности в нефтяной и газовой отрасли) и локальных актов Заказчика в области трудового распорядка и нести ответственность за их нарушение в соответствии с действующим Законодательством.

5.1.15. Принимать меры по недопущению провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Подрядчика (Субподрядчиков на место производства Работ).

5.1.16. Незамедлительно уведомлять Заказчика о невозможности проведения работ, либо необходимости привлечения дополнительных технических средств, вызванных сочетанием геолого-технологических условий. Неисполнение Подрядчиком обязательства, указанного в настоящем пункте не освобождает последнего от обязательства выполнения работ.

5.1.17. По окончании выполнения работ на объектах Заказчика, вывезти принадлежащие ему материалы, оборудование, инструменты с места производства работ.

5.1.18. Оборудовать место хранения радиоактивных веществ в соответствии с требованиями руководящих документов.

5.1.19. По результатам проведенных работ подготовить и передать Заказчику заключение о проведенных работах и их результатах, а также иные материалы, указанные в пункте 8.2. настоящего Договора.

5.1.20. Опробовать новую аппаратуру, оборудование, методики и технологии проведения промыслово-геофизических исследований скважин и других работ только с письменного одобрения Заказчика.

5.1.21. Выполнять иные обязанности, прямо или косвенно предусмотренные Договором.
6. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Для выполнения отдельных видов Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц только после получения письменного согласия Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику информацию о видах и объемах Работ, которые предлагается передать для выполнения третьим лицам.

6.1.2. Для целей Договора требовать от Заказчика своевременной передачи ему необходимых документов и материалов.

6.1.3. Требовать от Заказчика оплаты за выполненные на условиях Договора работы.
7. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. За 72 часа до начала работ Заказчик направляет Подрядчику заявку, а также необходимые документы и материалы по объектам работ.

7.2. Подрядчик на основании полученных от Заказчика документов, указанных в п. 7.1. Договора, в течение 48 часов (но не позднее, чем за 24 часа до начала работ) готовит и направляет для согласования Заказчику план работ.

7.3. Перед началом производства работ оформляется «Акт о готовности скважины к проведению исследований» (Приложение №9) за подписью начальника производственной партии Подрядчика и ответственного представителя Заказчика.

7.4. В случае неготовности объекта к проведению исследований и(или) отмены Заявки в период выполнения работ, Заказчик оплачивает Подрядчику полную стоимость фактически выполненных работ на момент определения возникших обстоятельств, а также демобилизационные расходы.

7.5. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с разработанным, согласованным и утвержденным планом работ. Сроки начала производства работ определяются в Заявке Заказчика.

7.6. В процессе выполнения Работ Подрядчик должен вести полные и точные записи о выполненной Работе, а также готовит ежедневные отчеты (сводки), отражающие всю проводимую согласно Договору Работу.

7.7. Подрядчик обязуется ежедневно до 08:30 местного времени направлять по электронной почте в адрес Заказчика ежедневные отчеты (сводки).

7.8. По мере выполнения работ на скважине, Подрядчик предоставляет Заказчику непосредственно на скважине все интересующие его оперативные данные ГИС и ПВР.

7.9. В случае возникновения в ходе выполнения работ осложнений Подрядчик немедленно извещает об этом представителя Заказчика, после чего ответственные представители сторон совместно определяют последующий порядок работ. В случае выявления в процессе работы отклонений от требований к подготовке объекта, которые могут повлиять на неоднозначность выдаваемых заключений, проведение дальнейших работ согласовывается с Заказчиком. 7.10. По окончании работ Подрядчик передает в порядке, предусмотренном статьей 8 Договора, материалы исследований, а также передает по акту приема – передачи объект производства работ с оборудованием, подъездные пути к объекту, площадку для размещения оборудования, приустьевую скважинную площадку.
8.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Материалы работ в текстовых и графических формах Подрядчик предоставляет Заказчику в 4-х экземплярах в соответствии с требованиями «Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (РД 153-39.0-072-01). В числе копий не учитываются материалы, выдаваемые непосредственно на объекте.

8.2. Результаты работ выдаются Подрядчиком в количестве:

- предварительное и окончательное заключение в электронном виде (формат PDF и MO Word);

- предварительное и окончательное заключение подписанное представителем Заказчика на бумажном носителе;

- графические материалы в форматах jpeg, bmp, tif;

- результаты замеров полученных с глубинных приборов в электронном виде (в формате las);

- планшеты детальных геофизических исследований скважины предоставляются в масштабе 1:200;

- планшеты общих геофизических исследований скважины предоставляются в масштабе 1:500.

По письменному обращению Заказчика планшеты детальных геофизических исследований предоставляются в ином масштабе.

8.3. Результаты работ на объектах выдаются Подрядчиком Заказчику в следующие сроки:

- предварительное заключение выдается в течение 24 часов.

- окончательное заключение выдается через 72 часа, с момента завершения Подрядчиком работ на объекте;

- сводные каротажные диаграммы, планшеты геофизических исследований по стволу, в абсолютных и вертикальных глубинах, представляются в четырех экземплярах в течение семи рабочих дней с момента завершения Подрядчиком работ на объекте;

- в течение семи рабочих дней с момента завершения Подрядчиком работ на объекте Подрядчик предоставляет в одном экземпляре на магнитном носителе (CD или DVD-диск) все выше перечисленные материалы (окончательное заключение по комплексу ГИС, сводные каротажные диаграммы, планшеты геофизических исследований, результаты замеров полученных с глубинных приборов в электронном виде (в формате las)).

8.4. Результаты работ ВСП, отчёт о выполненных работах, база полевых и результативных данных должны быть подготовлены и переданы заказчику в соответствии с требованиями геолого-технического задания на ВСП (Приложение № 6 к настоящему Договору).

8.5. Все вышеуказанные результаты работ передаются по Акту-приема передачи ( подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.6. В случае претензии Заказчика к качеству выполненных Подрядчиком работ, Заказчик обязан в пятидневный срок с момента получения Актов о приеме-передаче выполненных работ письменно уведомить Подрядчика с указанием причин отказа, в подписании актов приема-передачи выполненных работ. Если претензии Заказчика не были предъявлены Подрядчику в установленный Договором срок, акты приема-передачи выполненных работ, счета-фактуры считаются принятыми и подлежат оплате в установленные Договором сроки.

8.7. При невыполнении всего объема работ, указанного в Заявке Заказчика и согласованного сторонами в Плане работ по вине Подрядчика, последний обязуется повторно произвести работы, указанные в неисполненной заявке, по согласованию с Заказчиком за счет собственных сил и средств.

8.8. Повторная приемка-передача результатов работ, осуществляется в порядке предусмотренном настоящей статьей.
9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по истечении 60 календарных дней после подписания документов, указанных в п. 8.4. Договора, на основании счета , выставленного Подрядчиком.

Подрядчик ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акт о приёмке-передаче выполненных работ, результаты исследований и счет-фактуру.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

9.2. Ежеквартально, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов по исполнению Договора.

9.3. Если в процессе проведения работ Подрядчик выяснит, что при имеющихся в данном объекте сочетании геолого-технологических условий проведение дальнейших работ, указанных в заявке, невозможно, то решение о проведении дальнейших работ принимается по согласованию сторон. В этом случае ответственность за простой Подрядчик и Заказчик не несут. Оплата производится за фактически выполненные работы.

9.4. За нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком), а равно его персоналом, требований Договора, стоимость работ по Договору подлежит изменению в сторону понижения стоимости с учетом коэффициента качества выполненных работ по каждому из показателей, указанных в Приложении № 3.

9.5 Оплата производится за качественно выполненные Работы, принятые Заказчиком путём подписания им Акта о приёмке-передачи выполненных работ.

    1. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ по настоящему договору, не подтвержденное дополнительными соглашениями к настоящему договору или гарантийными письмами Заказчика, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

    2. Некачественно выполненные Работы Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

    3. Все денежные выплаты, предусмотренные настоящим договором, направляемые Подрядчику, должны осуществляться перечислением на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения банковских реквизитов, Подрядчик обязуется заблаговременно письменно известить Заказчика о соответствующих изменениях в срок не позднее 5 рабочих дней с даты таких изменений.

    4. Обязанность Заказчика по оплате работ считается исполненной с момента списания банком Заказчика соответствующих сумм со счета Заказчика.



10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушения согласованного Заказчиком плана работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, указанных в соответствующей заявке на данные работы за каждый день просрочки.

10.2. За нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком), а равно его персоналом, требований Договора, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, а также компенсирует Заказчику расходы, связанные с оплатой штрафных и иных санкции, налагаемых надзорными органами, если иное не предусмотрено Договором.

10.3. В случае появления персонала Подрядчика на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.

10.4. В случае нарушения сроков выдачи результатов работ Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 15 % от стоимости работ по выполняемой заявке Заказчика.

10.5. В случае предъявления Подрядчиком некачественного результата выполнения работ (этапа работ) Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. Оплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности выполнить работу с надлежащим качеством.

10.6. Несмотря на то, что Заказчик осуществляет контроль исполнения условий Договора, Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе в свое оправдание ссылаться на отсутствие или ненадлежащее проведение Заказчиком такого контроля. Выполнение или невыполнение Заказчиком контроля не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. Подрядчик, действующий в соответствии с указаниями уполномоченного представителя Заказчика, сохраняет полную ответственность за надлежащее исполнение Договора, если только Подрядчик не предупредил Заказчика о негативных последствиях исполнения таких указаний.

10.7. За нарушений сроков оплаты принятых Работ Заказчик несет ответственность в размере 0,01% от суммы подлежащей оплаты за каждый день просрочки исполнения.

10.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков и порядка оформления оригиналов первичных документов, указанных в Договоре, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости, указанной в несвоевременно предоставленных и/или оформленных с нарушениями требований действующего законодательства первичных документах.

10.9. За немотивированный отказ от подписания Акта сверки взаимных расчетов в установленные п.9.2 сроки, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости выполненных работ за период, в отношении которого производится сверка взаимной задолженности.

10.10. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора, ухудшившим результаты работы, когда требуется проведение дополнительных работ, вызванных некачественным проведением операции или неисправностью оборудования, или иными недостатками, которые делают материалы каротажа и испытания непригодными для дальнейшего использования, Заказчик вправе по своему выбору:

  • потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный «Заказчиком» срок;

  • потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены

уменьшить стоимость работ Подрядчика на стоимость проведения дополнительных работ, вызванных некачественным проведением операции или неисправностью оборудования

10.11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.16.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

10.12 В случае предоставления информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в Приложении № 8_ к настоящему Договору, Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении информации, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации или нарушения сроков ее предоставления Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке и на условиях, установленных в п. 16.7. настоящего Договора.

11. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

11.1. Подрядчик гарантирует:

- что он обладает достаточными знаниями, технологиями и опытом, располагает оборудованием, материалами и высококвалифицированным персоналом в мере, необходимой для полного, качественного и своевременного выполнения Работ по Договору, имеет необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на право выполнения Работ в соответствии с требованиями Законодательства;

- что ни одно лицо из персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, находящееся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо психотропных веществ, не будет допущено к производству каких-либо работ, предусмотренных Договором.

11.2. Подрядчик подтверждает, что он посетил, изучил и осмотрел Территорию Договора, а также получил и изучил прочую имеющуюся информацию о предстоящих Работах и был удовлетворён полученными сведениями по всем вопросам, включая (но, не ограничиваясь) следующее:- условия проезда на Территорию Договора;

- геолого-технические условия;

- гидрологические и климатические условия;

- объём и характер Работ, оборудование, материалы и персонал, необходимые для выполнения и завершения Работ;

- требования действующего Законодательства;

- требования относительно доступа к объектам энергоснабжения, транспорта, водоснабжения и прочим коммуникациям.
12. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12.1. Подрядчик (Персонал Подрядчика, Субподрядчик) обязан соблюдать при выполнении Работ действующее Законодательство по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленные Заказчиком в Приложении № 4 Договора.

12.2. Соблюдение указанных в п. 12.1. Договора требований Стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком (Персоналом Подрядчика, Субподрядчиком) даёт право Заказчику расторгнуть Договор без возмещения убытков.

12.3. Кроме того, в случае нарушения Подрядчиком (Персоналом Подрядчика, Субподрядчиком) любых из указанных в п. 12.1. требований Заказчик вправе уменьшить сумму причитающегося Подрядчику вознаграждения в порядке, установленном в Приложении № 3.
13. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, чрезвычайные события техногенного характера, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекших невозможность исполнения Договора.

13.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение либо частичное неисполнение Подрядчиком обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно может быть увеличен сторонами по соглашению сторон, либо влечет за собой соразмерное уменьшение объемов работ по Договору.

13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа либо иным должным образом уполномоченным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

13.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, при наличии причин, указанных в настоящем разделе, будет существовать свыше 2-х месяцев, любая сторона будет иметь право отказаться от Договора полностью или частично без обязательств по возмещению другой стороне возможных убытков, направив письменное уведомление об отказе от Договора за 30 дней до даты расторжения Договора. Работы, выполненные до даты расторжения Договора, подлежат оплате в разумный срок.

13.5. Подрядчик освобождается от ответственности за задержку или приостановку исполнения Договора в случае непредставления Заказчиком документов, предусмотренных Договором.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Условия Договора и соглашений (протоколов, приложений и т. д.) к нему – конфиденциальны и не подлежат разглашению любым третьим лицам.

14.2. Вся информация о деятельности каждой стороны или деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, а также связанная с исполнением Договора, является конфиденциальной.

14.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о содержании Договора, а также не использовали его для каких-либо целей, не связанных с выполнением Договора.

14.4. Стороны несут материальную ответственность за любые подтвержденные документально убытки, причиненные другой Стороне, возникшие в результате разглашения конфиденциальной информации.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор может быть изменён или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

15.2. Договор, может быть расторгнут по инициативе Подрядчика путем одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях:

-неоднократное (более трех раз) нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных Подрядчиком работ;

-введение в отношении Заказчика процедуры банкротства.

15.3. Договор, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время путем одностороннего отказа от исполнения Договора при условии оплаты Подрядчику стоимости выполненных на момент расторжения Договора Работ и обоснованных, фактически понесенных и документально подтвержденных им расходов, в случаях:

- неустранения Подрядчиком в разумный срок недостатков, возникших по вине Подрядчика, обнаруженные государственными контролирующими органами в рамках своей компетенции по результатам проведенных проверок и которые (недостатки) оказывают влияние на качество выполняемых Работ;

нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к существенному снижению качества производства геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ;

- аннулирования лицензий и допусков (разрешений) на виды деятельности, прямо связанных с исполнением настоящего Договора, наличия иных документов государственных органов, лишающих Подрядчика возможности (либо прав) исполнить настоящий Договор.

- введение в отношении Подрядчика процедуры банкротства.

15.4. При возникновении оснований для расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление об этом в срок, не позднее 30 ( тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения:

15.5. Стороны договорились, что существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является в соответствии с п.1. статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для изменения или расторжения Договора.

15.6. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении (дополнении) Договора, решаются путем переговоров.

15.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, то споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

15.3. Предстоящее судебное разбирательство не освобождает ни одну из Сторон от исполнения своих обязательств по Договору.
16. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в том числе понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

16.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

16.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений условий настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

16.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязан в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

16.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

16.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

17.2. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным или недействующим, то это не влияет на действительность других положений Договора.

17.3. Ни одна из сторон не вправе уступать свои права и обязанности (полностью или частично) по Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

17.4. Стороны при подписании Договора сообщают друг другу в письменном виде имена, функции и полномочия своих представителей, представляют документы, подтверждающие полномочия представителей.

17.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях в полномочиях органов/представителей Сторон, почтового адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов - в десятидневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Допускается уведомление посредством факсимильной связи (по электронной почте) с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий неуведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.

17.6. Стороны признают, что подтверждением о вручении получателю будет служить:

в случае доставки уведомления заказной почтой или курьером - экземпляр оригинала документа с указанием надлежащего наименования и адреса получателя, а также Ф.И.О. и подписи лица, принявшего уведомление;

в случае доставки уведомления средствами факсимильной связи – экземпляр уведомления с надлежащим адресом и абонентским телефонным номером получателя, зарегистрированный в соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с отметкой аппарата отправителя о нормальной передаче сообщения;

в случае доставки уведомления средствами электронной почты – экземпляр уведомления о прочтении сообщения получателем с указанием темы сообщения, адреса электронной почты адресата, даты и времени отправления сообщения.

17.7. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

18.1. Приложение № 1 – Протокол согласования договорной стоимости работ по геофизическим исследованиям скважин .

18.2. Приложение № 2 – Протокол Согласования договорной стоимости взрывчатых материалов при прострелочно-взрывных работах в скважинах.

.

18.3. Приложение № 3 – Порядок оценки качества выполнения Работ по исследованию скважин.

18.4. Приложение № 4 – График выполнения геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в скважинах Ново-Часельского месторождения.

18.5. Приложение № 5 – Протокол соглашения о договорной цене выполнения вертикального сейсмического профилирования.

18.6. Приложение № 6 Техническое задание на выполнение геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского месторождения»

18.7. Приложение № 7- Геолого-техническое задание на выполнение вертикального сейсмического профилирования на скважинах №№ 250, 242 Ново-Часельского месторождения.

18.8. Приложение № 8. Календарный план-график выполнения ВСП в скважинах №№ 242, 250 Ново-Часельского месторождения.

18.9. Приложение № 9. Акт о готовности скважины к проведению работ ВСП

18.10. Приложение № 10 Геодезическая ведомость полевой системы наблюдения ВСП.

18.11. Приложение № 11 Дефектная ведомость.

18.12. Приложение № 12 Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг

18.13. Приложение № 13 Заявка на проведение геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ.

18.14. Приложение № 14 Акт готовности и приема-передачи
скважины месторождения для проведения исследовательских работ.

18.15. Приложение № 15 Регламент взаимоотношений Заказчика с Подрядчиком при производстве промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в скважинах.

18.16. Приложение № 16 "Технологическая инструкция ОАО "НК "Роснефть" «Производство скважинных сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования на суше» № П1-01.02 ТИ-0002 от «20» сентября 2013 г


Заказчик

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»
_________________ С.В. Сличный





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору на производство геофизических исследований,

прострелочно-взрывных работ и

вертикального сейсмического профилирования
в разведочных скважинах Ново-Часельского месторождения

ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»

№ _______________________

от «_______» ________________ 2014 года

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconПоложение о взаимоотношениях заказчика и подрядчика при производстве прострелочно-взрывных работ
Настоящим «Положением о взаимоотношениях…» предусмотрены требования по организации выполнения прострелочно-взрывных работ в скважинах...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского icon«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»
Категория слушателей: специалисты предприятий нефтегазодобывающего комплекса, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconДокументация многолотового открытого запроса предложений
На право заключения договора на проведение скважинных сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconТехническая инструкция по проведению геофизических исследований и...
Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconТехническое задание на поставку геофизической лаборатории с набором...
Общие требования: поставка геофизической лаборатории с набором скважинных геофизических приборов для выполнения геофизических исследований...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconО взаимоотношениях заказчика и подрядчика при производстве геофизических
Заказчика и Подрядчика при производстве гирс» (далее «Положение») предусмотрены требования по организации выполнения геофизических...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconПоложение о взаимоотношениях при производстве гирс
Оо «Газпромнефть-Хантос», далее по тексту Положение, предусмотрены требования по организации выполнения геофизических исследований...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconДокументация о запросе цен на проведение профилактических работ по...
Оао «нк «Роснефть» в Иркутской области на разведочных скважинах №74, №75 Даниловского, №11 Могдинского, поисково – оценочных скважин...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconФедеральный горный и промышленный надзор россии постановление
В целях совершенствования взрывного дела и повышения безопасности взрывных работ разработаны "Правила устройства зарядного, доставочного...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconГеолого-техническое задание на проведение
Газогидродинамических и газоконденсатных исследований и лабораторных термодинамических (pvt) исследований проб пластовых флюидов...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconI. общие положения
Производство работ по гидравлическому разрыву пласта в поисково – оценочных скважинах для нужд филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconI. общие положения
Оказание услуг по демонтажам, транспортировке, монтажам и пусконаладочным работам буровых установок на разведочных скважинах полуострова...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconМетодические указания по комплексированию и этапности выполнения...
О введении в действие Методических указаний по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconНа проведение геофизических исследований и работ в скважине
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» ООО («Газпром бурение), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского icon«Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных...
Ооо «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ: «Разработка проектной документации...

На производство геофизических исследований, прострелочно-взрывных работ и вертикального сейсмического профилирования в разведочных скважинах Ново-Часельского iconТехническое задание на выполнение работ по строительству поисково-оценочных...
На выполнение работ по строительству поисково-оценочных и разведочных скважин на луиро (преображенский лу скв. № Р-9)


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск