Д
проект
проект
ОГОВОР №
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
г. Йошкар-Ола « » 2017 г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и АО «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
«Поставщик» обязуется поставлять «Заказчику», а «Заказчик» принимать и оплачивать материалы для пожарной сигнализации и СОУЭ (далее товар), в строгом соответствии с спецификацией (Приложение №1 к Договору №______________) и с техническим заданием (Приложение № 2 к Договору № ______________), являющимися неотъемлемой частью Договора.
Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Количество товара в каждой поставляемой партии определяется на основании письменной заявки направляемой Заказчиком Поставщику.
2. Цена Договора и порядок расчетов
Общая цена Договора, поставляемого по настоящему Договору составляет _______________(______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС -18%,________________ (______________________________) рублей ___ копейки.
Общая цена Договора, включает расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада Заказчика, страхование товара на период доставки в местонахождение Заказчика, а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом товара иностранного производства на территорию РФ.
В течение срока действия договора цена является фиксированной.
Оплата каждой партии Товара, поставляемого в соответствии с заявкой Заказчика, производится в следующем порядке:
В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами Товарной накладной, Поставщик предоставляет Заказчику счет на оплату в размере 100% от стоимости поставленной партии Товара.
Заказчик осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при условии своевременного получения счета от Поставщика.
Оплата за Товар ненадлежащего качества не производится. При этом Поставщику направляется уведомление об отказе от оплаты Товара.
В случае замены Товара, не соответствующего условию Договора по качеству Товаром надлежащего качества Заказчик осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты замены Товара.
В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара, расчет за поставленную партию Товара производится за минусом удержанных Заказчиком во внесудебном порядке неустойки (пени) и штрафов, рассчитанных в соответствии с разделом 7.3 настоящего Договора.
Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в пятидневный срок сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Положения статьи 317.1 ГКРФ к отношениям сторон не применяются.
3. Сроки и условия поставки
Период поставки Товара: с момента заключения Договора по 31 декабря 2017 года.
Поставка Товара производится в рамках указанного периода отдельными партиями. Количество Товара в каждой поставляемой партии определяется в письменных заявках, направляемых Заказчиком Поставщику.
Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика по следующему адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 15.
Для въезда на территорию Заказчика, Поставщик не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки Товара обязан направить Заказчику письменное уведомление, содержащее необходимые данные для оформления пропусков.
Прием-передача товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон по Товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах - один экземпляр для «Поставщика», другой для «Заказчика».
Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят от «Поставщика» к «Заказчику» с момента подписания «Заказчиком» Товарной накладной.
«Поставщик» поставляет товары «Заказчику» собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются «Поставщиком» собственными техническими средствами или за свой счет.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
В день отгрузки товара «Поставщик» обязан передать «Заказчику» оригиналы Товарных накладных и счетов-фактур, СЕРТИФИКАТЫ, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае не предоставления документов, предоставления документов, не оформленных надлежащим образом и не соответствующих по содержанию требованиям законодательства Российской Федерации Заказчик вправе отказаться от подписания Товарной накладной. При этом Товар считается не поставленным, что влечет за собой право Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки рассчитанной в соответствии с п.7.3 Договора.
4. Порядок приемки товара
Заказчик принимает Товар, проверяет его по количеству, комплектности, ассортименту, таре и (или) упаковке и подписывает Товарную накладную в день его доставки в место назначения. Время приемки Товара ежедневно с 8.00 до 15.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней.
В случае обнаружения Заказчиком при приемке несоответствия Товара по количеству, некомплектности и (или) несоответствия ассортимента условиям заявки, тары и (или) упаковки условиям настоящего Договора, Заказчик приостанавливает приемку Товара и уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях. При этом Заказчик вправе заявить мотивированный отказ от подписания Товарной накладной.
Поставщик не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика направляет своего представителя к Заказчику для принятия участия в приемке Товара и составлении двухстороннего Акта об установленном расхождении. При неявке представителя Поставщика в согласованный срок, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и считается принятым Поставщиком.
Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество в течение 2 (двух) дней с даты подписания Акта об установленном расхождении.
В случае несоответствия Товара по комплектности и (или) ассортименту Поставщик обязан заменить Товар в течение 2 (двух) дней с даты подписания Акта об установленном расхождении.
Стороны вправе в Акте согласовать иной срок допоставки Товара, а так же замены Товара несоответствующего по комплектности и (или) ассортименту. Срок гарантии в отношении такого Товара исчисляется в соответствии с п. 5.2.
Заказчик обязан осуществить приемку Товара по качеству не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки.
При обнаружении ненадлежащего качества Товара по результатам проверки качества, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения недостатков.
Поставщик, обязан не позднее, чем на следующий день после получения уведомления Заказчика сообщить, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке качества Товара. Неполучение ответа на уведомление в указанный срок рассматривается как согласие Поставщика с результатом проверки качества Товара Заказчиком.
В случае споров о качестве поставленного Товара проводится экспертиза. Выбор организации, которая будет проводить экспертизу, определяется соглашением Сторон.
В случае отказа Поставщика от проведения экспертизы или при не достижении согласия между Сторонами по определению организации для проведения экспертизы, Заказчик самостоятельно выбирает такую организацию или использует для оценки качества Товара результаты входного контроля и уведомляет об этом Поставщика.
Экспертиза проводится за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 дней с момента получения ее результатов.
В случае нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить такой Товар Товаром надлежащего качества в течение 2 (двух) дней с даты получения соответствующего требования.
Стороны вправе согласовать иной срок замены Товара ненадлежащего качества.
Претензии Заказчика об обнаруженных скрытых недостатках Товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока. Поставщик обязан устранить недостатки Товара в срок, дополнительно письменно согласованный Сторонами.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и/или хранения Товара.
В случае неоднократного (два и более раза) выявления факта недопоставки Товара, поставки Товара несоответствующего по комплектности и (или) несоответствия ассортимента условиям заявки, тары и (или) упаковки условиям настоящего Договора, поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
5. Гарантии
«Поставщик» гарантирует качество (в строгом соответствии с Техническим заданием Приложение № 2 к Договору №________________) и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в документации на Товар (паспорт на Товар и т.п.). Если указанный срок не установлен изготовителем, то гарантийного срока устанавливается в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.
6. Права и обязанности Сторон
-
Заказчик вправе:
Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от «Поставщика» представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.11. Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у «Поставщика» информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров.
В ходе исполнения Договора принять товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании (Приложение № 2 к Договору_________________), без изменения его цены
Не принимать товар, не соответствующий требованиям, указанных в приложении № 2 к Договору №_______________ и не соответствующий спецификации приложении №1 к Договору №_______________
-
Заказчик обязан:
Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.
При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей «Поставщика» для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
-
Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии условиями Договора.
Привлекать с письменного согласия «Заказчика» других лиц - субпоставщиков к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.
Запрашивать у «Заказчика» предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.
Предоставить «Заказчику» декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
Представить по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
7. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате поставляемого товара «Поставщик» вправе потребовать от «Заказчика» уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере 0,5% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости всего неоплаченного товара.
В случае просрочки исполнения «Поставщиком» своих обязательств по поставке товаров «Поставщик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 20% от цены Договора.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет «Поставщик».
8. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, диверсий, ограничений перевозок, запретительных мер государств и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и оказавших непосредственное влияние на исполнение Сторонами обязательств по Договору
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить друг друга. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения обязательств. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Договору.
О прекращении указанных выше обстоятельств Стороны должны без промедления известить об этом друг друга в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.
В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются последовательно более 30 (тридцати) дней, Стороны обсудят и согласуют принятие соответствующих мер, направленных на выполнение своих обязательств.
В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 (шестидесяти) дней и Стороны не могут принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению договорных обязательств, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
9. Конфиденциальность и неразглашение информации
Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
10. Уведомления и контакты
Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Договором, должны осуществляться в письменном виде.
Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу, по электронной почте или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу или электронной почте обязательно отправление оригинала документа заказным письмом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты передачи сообщения.
Адреса электронной почты:
Заказчика – mmz@marimmz.ru;
Поставщика –
11. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а также выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.
Основаниями для изменения и расторжения Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
12. Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу или электронной почте, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.
Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии Стороной.
13. Заключительные положения
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями.
В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
Положения настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, которое оформляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений в письменной форме в виде единого документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями. Никакие иные способы изменения условий заключенного Договора не допускаются.
Настоящий Договор заключен в форме единого документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.
Настоящий Договор заключен в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.
14. Адреса в реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
АО "Марийский машиностроительный завод",
424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
ИНН 1200001885, КПП 121550001
Расчетный счет № 40702810637180008107
Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанка
К/счет 30101810300000000630
БИК 048860630
|
ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:
_________________ (_________________) __________________ (Ефремов Б.И.)
Приложение № 1 к Договору № ___________
Спецификация
№
|
Наименование товара
|
Кол-во
|
Ед.
|
1
|
Кабель-канал 15*10/ серия «ЭЛЕКОР»/ ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)/цвет белый/температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С/изготовитель ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
6000
|
м.
|
2
|
Кабель-канал 25*16/ серия «ЭЛЕКОР» / ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)/цвет белый/ температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С/ изготовитель ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
2500
|
м.
|
3
|
Кабель-канал 60*40/ серия «ЭЛЕКОР» / ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)/цвет белый/ температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С/ изготовитель ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
500
|
м.
|
4
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -1*2*0,2/ Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
10000
|
м.
|
5
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -1*2*0,5/ Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
8000
|
м.
|
6
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -1*2*1,0 / Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
5000
|
м.
|
7
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -2*2*0,5 / Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
1500
|
м.
|
8
|
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-34А « ДИП-34А-03»/ изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
1500
|
шт.
|
9
|
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-34ПА « ДИП-34ПА-03»/ изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
1000
|
шт.
|
10
|
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый « С2000-ИП-03»/ изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
100
|
шт.
|
11
|
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресный « С2000-ИП-ПА-03» / изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
100
|
шт.
|
12
|
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ исп.01 / изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
50
|
шт.
|
13
|
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3ПАМ / изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
100
|
шт.
|
14
|
Извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный
ИП212-125(6500R) / изготовитель ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» (System Sensor)/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
20
|
шт.
|
15
|
Выносной пульт 6500RTS-KEY/ для извещателя пожарного дымового линейного однопозиционного ИП212-125(6500R) / изготовитель ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» (System Sensor)/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
20
|
шт.
|
ИТОГО
|
36390
|
Х
|
ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:
_________________ (_________________) __________________ (Ефремов Б.И.)
Приложение № 2 к договору №_________________
Техническое задание
1. Требование к материалам пожарной сигнализации и СОУЭ
№
|
Наименование товара
|
Кол-во
|
Ед.
|
1
|
Кабель-канал 15*10/ серия «ЭЛЕКОР»/ ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)/цвет белый/температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С/изготовитель ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
6000
|
м.
|
2
|
Кабель-канал 25*16/ серия «ЭЛЕКОР» / ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)/цвет белый/ температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С/ изготовитель ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
2500
|
м.
|
3
|
Кабель-канал 60*40/ серия «ЭЛЕКОР» / ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)/цвет белый/ температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С/ изготовитель ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
500
|
м.
|
4
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -1*2*0,2/ Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
10000
|
м.
|
5
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -1*2*0,5/ Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
8000
|
м.
|
6
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -1*2*1,0 / Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
5000
|
м.
|
7
|
Огнестойкий кабель КПСЭ нг(А)-FRLS -2*2*0,5 / Кабель устойчив к воздействию открытого пламени и сохраняет свою работоспособность в течение 180 минут./ изготовитель ООО «КабельЭлектроСвязь»/ предназначен для монтажа ОПС и СОУЭ/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
1500
|
м.
|
8
|
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-34А « ДИП-34А-03»/ изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
1500
|
шт.
|
9
|
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-34ПА « ДИП-34ПА-03»/ изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
1000
|
шт.
|
10
|
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый « С2000-ИП-03»/ изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
100
|
шт.
|
11
|
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресный « С2000-ИП-ПА-03» / изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
100
|
шт.
|
12
|
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ исп.01 / изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
50
|
шт.
|
13
|
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3ПАМ / изготовитель ЗАО НВП Болид / аналоги, эквиваленты не допускаются
|
100
|
шт.
|
14
|
Извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный
ИП212-125(6500R) / изготовитель ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» (System Sensor)/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
20
|
шт.
|
15
|
Выносной пульт 6500RTS-KEY/ для извещателя пожарного дымового линейного однопозиционного ИП212-125(6500R) / изготовитель ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» (System Sensor)/ аналоги, эквиваленты не допускаются
|
20
|
шт.
|
ИТОГО
|
36390
|
Х
|
2. Функциональные и качественные характеристики к материалам для пожарной сигнализации и СОУЭ:
2.1. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, свободно поставляемыми в Российскую Федерацию.
2.2. Требования к качеству материалов и упаковке:
2.2.1. Пластик, используемый для производства кабель-канала, должен быть однородного цвета без следов разводов, вызванных добавлением продуктов вторичной переработки или некачественным оборудованием для отливки форм;
2.2.2. Кабель-канал должен быть упакован в заводскую упаковку, без внешних повреждений;
2.2.3. Извещатели должны поставляться в картонных коробках промышленного производства. Извещатели не должны иметь следы потертостей и загрязнений. На извещателях должны быть одеты защитные колпачки;
2.2.4. В коробке с извещателями или непосредственно на коробке должна присутствовать инструкция по установке извещателя;
2.2.5. На документах, распечатанных с применением поставляемых извещателей, не допускается наличие: темных пятен, полос, видимых точек, серого фона, видимого при сравнении с пустым листом, непропечатанных областей и других дефектов изображения и/или текста, возникших из-за производственных дефектов в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации;
2.2.6. Кабель должен быть упакован в заводскую упаковку по 200м, без внешних повреждений;
2.2.7. Весь товар должен соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и предназначен для монтажа пожарной сигнализации и СОУЭ.
3. Срок и объем предоставления гарантии качества товара
3.1. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке должен составлять не менее чем 12 (Двенадцать) месяцев с даты поставки.
3.2. Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Замена бракованного товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет;
3.2.2. Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену товара, в пределах гарантийного срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки;
3.2.3. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемых материалов, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком;
3.2.4. В случае замены некачественного товара гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на его замену;
4. Упаковка товара: Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений на весь период доставки от Поставщика на склад Заказчика, при погрузке/разгрузке и на период хранения в складском помещении (тара невозвратная).
5. Цена контракта включает в себя стоимость товара, погрузо-разгрузочных работ, расходы на упаковку (тару), на доставку товара до места назначения, а также на страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Место поставки товара: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.15.
7. Сроки поставки товара: Поставка Товара производится в рамках указанного периода отдельными партиями. Количество Товара в каждой поставляемой партии определяется в письменных заявках, направляемых Заказчиком Поставщику. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
8. Форма, сроки и порядок оплаты: Все расчеты по контракту производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата считается произведённой в момент списания соответствующей суммы с лицевого счёта Заказчика.
Оплата каждой партии Товара, поставляемого в соответствии с заявкой Заказчика, производится в следующем порядке:
8.1 В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами Товарной накладной, Поставщик предоставляет Заказчику счет на оплату в размере 100% от стоимости поставленной партии Товара.
8.2 Заказчик осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара при условии своевременного получения счета от Поставщика.
8.3 Оплата за Товар ненадлежащего качества не производится. При этом Поставщику направляется уведомление об отказе от оплаты Товара.
ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:
_________________ (_________________) _______________ (Ефремов Б.И.)
|