Документация об аукционе в электронной форме

Скачать 337.6 Kb.

Название	Документация об аукционе в электронной форме
страница	3/3
Тип	Документация об аукционе

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документация об аукционе

1 2 3

Часть 5.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

по поставке, сборке и установке мебели для конференц-зала административного здания Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Бурятия по ул. Борсоева, 11А, г. Улан-Удэ.

г. Улан-Удэ «__» __________ 2013 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия от имени Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице начальника инспекции Ламажаповой Ирины Сергеевны действующей на основании Положения, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (протокол аукциона от «___»______2013г. № ___) заключили настоящий государственный контракт, далее – Контракт, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 Государственный Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке, сборке и установке мебели (далее – товар) для конференц-зала административного здания Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Бурятия по ул. Борсоева, 11А, г. Улан-Удэ.

1.2.Наименование, количество, характеристики Товара, цена за единицу Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, работы по установке осуществляются в конференц-зале Государственного Заказчика. План помещения приведен в Приложениях №2 и 3 и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставщик предоставляет Государственному Заказчику сертификаты соответствия на материалы, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.4. Поставщик обязуется выполнить все работы по поставке, установке мебели самостоятельно и (или) за счет привлекаемых сил.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет сил и средств Поставщика в соответствии с аукционной документации.
2. Стоимость контракта

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________ рублей (__________________ ),

включая НДС - _______ % в размере ____________ руб. ( __________________________ ).

2.2. Цена контракта должна включать следующие затраты: стоимость товара и его упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления) и установочные с выравниванием товара на месте эксплуатации по горизонтали и вертикали, уборку и вывоз упаковочного материала после установки товара на месте эксплуатации, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
3. Порядок оплаты товара

3.1. Государственный Заказчик осуществляет финансирование и оплату товара по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными Государственному Заказчику главным распорядителем средств федерального бюджета.

3.2. Оплата производится Государственным Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на текущий счет Поставщика, по факту получения товара в течение 3 (трех) банковских дней на основании счета, счета - фактуры и товарной накладной, подписанной обеими Сторонами.

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Поставка товара и установка производится не позднее 25 декабря 2013г.

4.2. Поставщик несет полную ответственность за сроки поставки и качество поставляемого товара, а также установку в соответствии с законодательством РФ и настоящим контрактом.
5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Право собственности на товар, являющийся предметом настоящего контракта, переходит к Государственному Заказчику в момент сдачи-приемки товара. Товар в момент передачи Государственному Заказчику должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отражающим все последние модификации, и не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

5.2. Передача товара Государственному Заказчику осуществляется на основании товарной накладной, счета-фактуры, по одному экземпляру для каждой стороны. Ответственность за сохранность товара с этого момента переходят на Государственного Заказчика, независимо от того, была ли произведена оплата товара Государственным Заказчиком.
6. Гарантии качества выполнения работ

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов товара, соответствие их, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующим сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной по поставке мебели.

6.3. Гарантия качества распространяется на всё, составляющее результат выполненных работ.

6.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, своими силами и в срок, установленный Государственным заказчиком в уведомлении (претензии) о выявленных недостатках. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Обязанности сторон

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1.Произвести поставку и сборку товара, указанного в п.1.2. настоящего контракта в срок, указанный в п. 4.1.

7.1.2.Передать Государственному Заказчику товар надлежащего качества.

7.1.3.В случае несоответствия качества товара обеспечить замену товара в сроки, согласованные с Государственным Заказчиком.

7.1.4. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта

7.2. Государственный Заказчик обязан:

7.2.1. Принять товар, в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные п.3.2. настоящего контракта.
8. Ответственность сторон

8.1. Государственный Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Поставщик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки оговоренные настоящим Контрактом.

8.3. Поставщик несет имущественную ответственность перед Государственным Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. При некачественном выполнении работ Поставщик уплачивает Государственному Заказчику штраф в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости некачественно выполненных работ по письменному требованию Государственного Заказчика.

8.6. При возникновении между Государственным Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков выполненной работы, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

8.7. В случае несвоевременного исполнения обязательств по устранению в гарантийный период обнаруженных Государственным Заказчиком недостатков Поставщик выплачивает неустойку в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

8.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. А также применение предусмотренных настоящими пунктами санкций не лишает Государственного Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

8.9. Во всех случаях расторжения настоящего Контракта Поставщик обязан возвратить перечисленный аванс (или его часть c учетом принятых Государственным Заказчиком работ) на расчетный счет Государственного Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заявления требования о возврате. В случае несвоевременного возврата денежных средств Поставщик должен уплатить Государственному Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки рефинансирования, установленной Банком России на день исполнения денежного обязательства согласно п.1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов), препятствующих выполнению обязательств сторонами по настоящему Контракту, стороны обязаны письменно, не позднее 10 (десяти) дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть выполнены без изменений.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Государственный Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Если в течение 10 дней после начала таких переговоров Государственный Заказчик и Поставщик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Контракту к обоюдному удовлетворению сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде Республики Бурятия.
11. Подписание и вступление контракта в силу

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до полного исполнения каждой из Сторон своих контрактных обязательств.

12. Изменения, расторжение контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

12.3. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде, в форме электронного документа или телексу/факсу с последующим отправлением оригинала по почте или курьером (заказным письмом с уведомлением о вручении).

12.4. Днем получения уведомления по настоящему Контракту считается день доставки уведомления другой стороне.
13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт подписан ЭЦП руководителей (уполномоченных лиц) Государственного Заказчика и Поставщика на электронной торговой площадке по адресу: www.sberbank-ast.ru

13.2. Настоящий Контракт по согласованию Сторон подписан в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

13.3. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация товара.

Приложение № 2 План конференц-зала(1).

Приложение № 3 План конференц-зала(2).

14. Банковские реквизиты и адреса сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Приложение №1

к государственному контракту

№__________ от «_____» __________ 2013 г.

Спецификация товара

№ п/п	Наименование и характеристики	Кол-во	Цена за единицу руб.	Сумма руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Часть 6. Обоснование цены контракта

Максимальная цена контракта рассчитана на основании самостоятельного анализа рынка, проведенного путем анализа коммерческих предложений организаций, занимающихся поставкой оборудования.

Источники информации: коммерческие предложения – от следующих участников данного рынка

1. Коммерческое предложение Поставщика 1 (исх. № 23 22.11.2013г.) – 852 835,30 руб.

2. Коммерческое предложение Поставщика 2 (исх. № 17 25.11.2013г.) – 812 224,00 руб.

3. Коммерческое предложение Поставщика 3 (исх. № 12 22.11.2013г.) – 771 612,80 руб.

Расчет максимальной цены контракта произведен исходя из средней стоимости коммерческих предложений участников рынка с учетом всех обязательных платежей и доставки до места нахождения Государственного Заказчика и расчетная цена контракта составляет 840 000,00 руб. (Восемьсот сорок тысяч рублей 00 коп.).

1 2 3

	О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...		О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...
	О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...		О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...
	О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...		О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...
	О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в...		Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса
	Документация об аукционе в электронной форме №43- а Извещение об аукционе в электронной форме №43 а выполнение работ по монтажу оборудования системы охранного видеонаблюдения и охранной...		Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса
	Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса		Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса
	Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... Подготовка заявки на участие в аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению		Документация об аукционе в электронной форме В настоящей документации об аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения
	Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме		Документация об аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме

Документация об аукционе в электронной форме

Похожие: