3 Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений
|
Скачать 0.61 Mb.
|
|
Раздел 5. Проект договора Договор № Акционерное общество «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» (АО «Балт АГП», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шевни Михаила Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ____________________заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку средств вычислительной техники (Товар) в ассортименте и по цене, определенным в Коммерческом предложении и указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. 1.2 Товар, передаваемый по условиям настоящего Договора в собственность Заказчика, свободен от ареста, не обременён залоговыми и иными требованиями третьих лиц. 1.3 Сборка, установка, настройка и подготовка к эксплуатации технических средств Товара осуществляется на предприятии Заказчика г. Калининград, проспект Победы, 161. 1.4 Право собственности на передаваемый по Договору Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами товарной накладной.
2.1. Цена Договора, составляет __________ рублей _____ копеек, включая расходы на транспортировку, доставку, погрузку, разгрузку, маркировку, тару, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством другие обязательные и иные платежи. Авансовый платеж по настоящему Договору не предусмотрен. 2.2. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит в течение срока действия настоящего Договора. 2.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по безналичному расчету в течение __________ календарных дней со дня выставления Поставщиком и получения Заказчиком счета и (или) счета-фактуры на оплату услуг. 2.4 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика и подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о принятии платежного поручения к исполнению. 2.5. Обеспечением исполнения обязательств Поставщика по Договору является обеспечительный платеж в размере 30 % от суммы Договора, что составляет _________ рублей. Поставщик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 2.6. Заказчик должен вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора в 7 дневный срок после исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
3.1. Срок поставки: с момента подписания Договора до «___» _________20___года. 3.2. Датой поставки товара считается дата подписания акта сдачи-приемки товара в месте назначения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 3.3. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности к передаче Товара за 3(три) рабочих дня до момента поставки товара. 3.4. Датой оказания сопутствующих услуг считается дата подписания соответствующего акта сдачи-приемки. 3.5. Поставщик предоставляет Заказчику перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия на товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.6. Место поставки: г. Калининград, проспект Победы, 161.
4.1. В случае несоответствия поставленного Товара установленному Договору качеству Товар подлежит замене в срок 10 дней с момента поступления претензии, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости товара, а также несет убытки по замене товара в полном объеме. В случае просрочки по вине Поставщика в поставке товара против сроков, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 4.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его договорных обязательств. 4.3. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика. 4.4. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату Поставщику неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 5.Обязанности сторон 5.1. Поставщик обязуется: 5.1.1. Обеспечить соответствие качества товара требованиям завода-изготовителя. 5.1.2. Своевременно передавать счет-фактуру и накладную на доставленный товар. 5.1.3. Производить отпуск, а также доставку товара в соответствии с условиями Договора. 5.2. Заказчик обязуется: 5.2.1. Своевременно оплачивать поставленный товар. 6.Упаковка 6.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его любым видом транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 6.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению. 6.3. Хранение Товара в упаковке Поставщика на территории заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику. 6.4. После прибытия товара на место назначения Заказчик обеспечивает немедленную его разгрузку и безопасное хранение. Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. 6.5. Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка частей товара, что подтверждается Протоколом, подписанным Поставщиком и Заказчиком, Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок с даты получения протокола. 6.6. Если представитель Поставщика отказался присутствовать при распаковке товара, или Поставщик не направил своего представителя, Заказчик производит распаковку прибывшего товара самостоятельно в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика. В этом случае составляется акт о том, что распаковка и осмотр поступившего товара производится Заказчиком самостоятельно.
7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным стандартам. 7.2. Гарантийный срок установлен в Техническом задании Приложение № 1 со дня передачи Товара Заказчику. Поставщик обязан в течение гарантийного периода осуществлять гарантийное обслуживание Товара. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока. В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени. 7.3. Гарантия должна распространяться на все элементы Товара.
8.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки включает в себя следующие этапы: - проверка комплектности поставленного товара; - контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; - проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов; - проверка наличия технической документации (паспорт на товар) в соответствии с условиями Контракта. 8.2. По факту приемки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара, по накладной Поставщика и делает отметку о получении. 8.3. Приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. Об. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25. 04.1966 г.). 8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного товара Заказчик должен составить рекламационный акт. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.
9.1. Разногласия, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров Сторон. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Калининградской области.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая стихийные бедствия, а также военные действия, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 10.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
11.1. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством. 11.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. 11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством. 11.4. При расторжении настоящего Договора Стороны производят необходимые расчеты в соответствии с условиями настоящего Договора. 12. Прочие условия 12.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 12.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Cторонами и действует до _________ г. 12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1 к договору № ___ от « » 2016 г.
__________________ М.С. Шевня ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
Похожие:
 |
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие» Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений |
|
“Выполнение топографо-геодезических работ по обеспечению демаркации... Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений |
|
1 Условия проведения открытого запроса предложений Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 13 |
|
1 Условия проведения открытого запроса предложений Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 14 |
|
1 Условия проведения открытого запроса предложений Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 13 |
|
Н. М. Правилов 02 февраля 2015 года Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе котировок в электронной форме 11 |
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» Сочинский... Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений 11 |
|
Документация по открытому запросу предложений (№сзбф 127-13) по выбору... Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 17 |
|
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 26 Раздел... Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 16 |
|
Федеральное государственное унитарное Форма описи документов, представляемых для участия в запросе котировок в электронной форме 11 |
 |
Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 25 Раздел... Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен (Форма №1) 13 |
|
3 документация о закупке 7 Форма описи документов, предоставляемых для участия в запросе котировок в электронной форме 14 |
|
Инструкция по подготовке к заполнеию заявки >12. Форма анкеты участника... Порядок рассмотрения и оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме |
|
Документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме Форма «Опись документов, представляемых в составе заявки для участия в процедуре закупки» 36 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Образцы форм... Документация о Запросе предложений Запрос предложений №120/ГАвиа/12-2-4130/27. 08. 12/З |
|
Документация по проведению открытого запроса предложений в электронной... Форма «Опись документов, представляемых в составе заявки для участия в процедуре закупки» 36 |