Приложение № 1 к документации о закупке
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________________
г. Рыбинск Ярославской области «____» __________ 2017 года
Акционерное общество «ОДК – Газовые турбины» (АО «ОДК - ГТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора - Управляющего директора Руснака Олега Викторовича, действующего на основании доверенности от 11 марта 2017 г., с одной стороны, и _______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, далее по тексту настоящего Договора вместе именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили по результатам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме (протокол подведения итогов № ______ от ______________) настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому перевооружению системы газопотребления природным газом АО «ОДК-ГТ» (далее – Работы), на условиях, в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. Место выполнения Работ: производственное здание 98 (корпус 925), расположенное по адресу: г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 108 на территории АО «ОДК-ГТ» (152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 16).
1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.4. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:
Начало выполнения Работ: первый рабочий день, следующий за днем заключения Сторонами настоящего Договора.
Окончание выполнения Работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора. В случае если место выполнения Работ не будет готово к дате начала выполнения Работ, то срок окончания выполнения Работ смещается на количество дней просрочки.
1.5. Работы по настоящему Договору проводятся иждивением Подрядчика, в том числе его инструментами, механизмами и материалами.
2. Стоимость Работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость Работ составляет ___________ (__________________) руб., в том числе НДС ____ % __________________ (_____________________) руб.
В настоящем пункте и далее по тексту договора информация об НДС заполняется только в случае, если Подрядчик применяет общую систему налогообложения.
2.2. Стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора.
2.3. Стоимость Работ, согласованная Сторонами, является твердой, не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
2.4. Расчеты за выполненную Работу производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в установленном настоящим Договором порядке.
2.5. Заказчик оплачивает стоимость Работ, указанную в п. 2.1 настоящего Договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), при условии получения разрешения на ввод в эксплуатацию участка газопровода от органов федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» (после устранения всех замечаний при их наличии), а также предоставления Подрядчиком Заказчику оригинала счета-фактуры и / или Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.6. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения (УСН), обязан предоставить Заказчику по результатам выполненных Работ Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик, применяющий иную систему налогообложения, обязан предоставлять Заказчику по результатам выполненных Работ Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями соответствующих статей Налогового кодекса РФ.
В случае не предоставления или предоставления ненадлежащим образом оформленного документа Подрядчик обязуется возместить Заказчику возникшие у него в связи с этим убытки, связанные с доначислением Заказчику налоговыми органами сумм налогов, начислением пени, штрафов, процентов и т.п.
2.8. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и в установленные им сроки.
Оригиналы первичных учетных документов должны направляться Заказчику по адресу его местонахождения с обязательным указанием информации о номере и дате Договора и контактном лице Подрядчика.
3. Порядок выполнения и приемки работ
3.1. При выполнении Работ Подрядчик обязан:
3.1.1. направить для выполнения Работ в место выполнения Работ (пункт 1.2 Договора) необходимый персонал. Персонал должен быть уполномочен решать все вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ, о чем должно быть указано в доверенности, выданной ему Подрядчиком.
3.1.2. в срок не позднее 3 (трех) дней с даты официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки, Подрядчик обязан предоставить Заказчику для надлежащего оформления договора локальный сметный расчет в электронном виде в формате .хml, и в бумажном виде в 2-х экземплярах – одновременно с подписанием договора. Форма Локального сметного расчета приведена в Приложении № 2 к настоящему договору.
3.1.3. самостоятельно обеспечить доставку материалов и оборудования в место выполнения Работ, включая оформление необходимых разрешений на провозку крупногабаритных грузов.
3.1.4. обеспечить безопасные условия и охрану труда персонала при производстве Работ в соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса РФ № 197 ФЗ от 30.12.2001 г., обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, в том числе правила противопожарного режима, выполнять «Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на территории АО «ОДК-ГТ»» (Приложение № 4).
3.1.5. соблюдать требования:
- СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
3.2. Подрядчик обязан выполнить Работы лично.
3.3. Режим выполнения Работ: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8:00 час. до 17:00 час. МСК.
3.4. Подрядчик обязан качественно выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в установленные Договором сроки.
3.5. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
3.6. Заказчик обязан обеспечить все необходимые условия для беспрепятственного выполнения Работ Подрядчиком (обеспечить место выполнения Работ необходимыми видами ресурсов (электрической энергией и т.п.).
Заказчик после подписания договора, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения работ, обязан предоставить Подрядчику проектную документацию в 2-х бумажных экземплярах (со штампом Заказчика «В производство работ»), а также в электронном виде.
3.7. По окончании Работ Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об окончании выполнения Работ с приложенным к нему Актом сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), составленном в двух оригинальных экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную и иную документацию, касающуюся проведения Работ по настоящему Договору, в том числе сертификаты на применяемые материалы, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
3.8. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком письменного извещения об окончании выполнения Работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы, а при обнаружении отступлений от Договора и/или Технического задания, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом представителю Подрядчика.
3.9. По результатам приемки результата Работ при отсутствии замечаний Стороны (уполномоченные представители Сторон) подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.10. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2).
3.11. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора и/или Технического задания, ухудшившими ее результат, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3.12. Работы, не соответствующие условиям настоящего Договора и/или Технического задания, или содержащие иные существенные дефекты, не устраненные Подрядчиком, приёмке и оплате не подлежат.
3.13. Право Заказчика на отказ от принятия предъявленных Подрядчиком к приемке Работ наступает в случаях:
а) выявления брака или недоделок в результатах Работ;
б) отсутствия исполнительной документации;
в) выявления не согласованных с Заказчиком отступлений от рабочей документации;
г) не подтверждения объемов заявленных к приемке Работ фактическим освидетельствованием;
д) неисполнения Подрядчиком иных действий, предшествующих предъявлению Работ и предписываемых ему нормативными правовыми актами или условиям договора.
3.14. При отказе Заказчика от приемки выполненных Работ в связи с обнаруженными недостатками Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения указанных недостатков Стороны повторно осуществляют приемку результата Работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом. В случае не подписания данного Акта Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его составления без мотивированного отказа замечания считаются принятыми Сторонами.
3.15. Если отступления в Работах от условий настоящего Договора и/или Технического задания или иные недостатки результата Работ не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.
3.16. В случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, согласованному Сторонами, становится явно невозможным, а также, если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
3.17. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если отступления в Работах от условий Договора и/или Технического задания или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
3.18. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части Работы, выполненной без замечаний до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4. Качество Работ. Гарантийные обязательства
4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору и Техническому заданию в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации.
4.2. Качество оборудования и материалов, используемых при производстве Работ, качество выполняемых Работ и их результат должны соответствовать: СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), иным документам, удостоверяющим качество материалов и оборудования.
4.3. Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных Работ соответствуют по качеству требованиям, установленным настоящим Договором, действующими нормами и правилами, в течение ___________ месяцев с даты принятия Работ Заказчиком (п. 3.10 настоящего Договора) _______________________(параметр является критерием, указывается после подведения итогов).
4.4. Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ (п. 4.3 Договора) обнаружатся дефекты (п. 4.5. Договора), Подрядчик обязан их устранить в порядке, установленном настоящим Договором.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, в течение которого Заказчик не мог использовать результат Работ (с момента выявления дефектов до момента их устранения).
4.5. При обнаружении Заказчиком после приемки Работы отступлений в ней от настоящего Договора и/или Технического задания или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней с момента обнаружения таких недостатков уведомить об этом Подрядчика и пригласить его для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.
Подрядчик обязан в течение 24 часов после получения уведомления Заказчика сообщить по факсу или электронной почтой о направлении им представителя для подписания акта о выявленных недостатках и устранения выявленных недостатков.
Представитель Подрядчика обязан явиться для подписания акта о выявленных недостатках и устранения выявленных недостатков в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента направления ему уведомления Заказчиком.
Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в установленный срок, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ.
4.6. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных недостатках, за свой счет устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества Работ согласно документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
4.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков, в том числе в случае пропуска срока установленного Заказчиком на их устранение, Заказчик имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.8. Заказчик вправе заявить о недостатках качества Работ как в период их выполнения или приемки, так и в течение гарантийного срока.
4.9. В случае существенного нарушения требований к качеству результатов Работ (обнаружения неустранимых недостатков (дефектов), недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
4.9.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;
4.9.2. потребовать устранения недостатков выполненных Работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку согласованного Сторонами срока выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05 % от общей цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Подрядчиком установленных в соответствии с положениями настоящего Договора сроков устранения выявленных (как при приемке, так и в период гарантийного срока) недостатков (дефектов) выполненных Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об уплате пени в размере 0,05 % от общей цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,05 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной в срок суммы.
5.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.6. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Работ, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
5.7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, возникшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности, охраны труда или промышленной безопасности.
5.8. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за несоблюдение обязательств по обеспечению персонала Подрядчика средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также обязательств по соблюдению иных требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды в размере 20 000 рублей за каждый выявленный случай несоблюдения обязательств.
5.9. В случае обнаружения на территории Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, вноса на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый такой факт.
Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, вноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями сторон Договора или Заказчиком с привлечением не менее, чем 2 свидетелей; письменными пояснениями работников Подрядчика; иными доказательствами (рапортами или письмами сотрудников правоохранительных органов и т.п.)
5.10. Оплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.11. В случае нарушения указанного в п. 11.1 запрета на уступку права требования по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны нарушившая Сторона обязана уплатить потерпевшей Стороне штраф в размере 30 % от стоимости обязательства, которое было переуступлено.
5.12. В случае нарушения Стороной Договора обязанности сообщить о возбуждении в отношении нее дела о банкротстве, предусмотренной п. 11.11 настоящего Договора, нарушившая Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.13. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.
5.14. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.
Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны. При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).
6. Разрешение споров
6.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров.
Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.
6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
Если Сторона письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке по месту нахождения истца, либо, если Стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением Сторон.
6.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара либо задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине вышеперечисленных форс-мажорных обстоятельств.
7.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 (тридцать) дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке Заказчиком.
7.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств (но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия), а также в течение 30 (тридцать) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Достаточным подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
8. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ, а также в иных случаях и в порядке, предусмотренных ГК РФ и настоящим Договором.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.3.1. при необходимости исполнения предписания контролирующих органов и / или вступившего в законную силу судебного акта,
8.3.2. документального подтверждения факта предоставления Подрядчиком недостоверных сведений при подаче заявки участника процедуры закупки или при заключении Договора,
8.3.3. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
8.4. В случае существенного нарушения требований к качеству результата Работ, невозможности исправления замечаний, указанных в акте о выявленных недостатках, либо фактическом неисполнении Подрядчиком обязательств по устранению выявленных дефектов, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
8.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае введения в отношении другой Стороны процедуры банкротства, предусмотренной ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, если данная процедура введена до полного исполнения Стороной, в отношении которой введена процедура банкротства, своего обязательства по Договору.
8.6. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения уполномоченными представителями Сторон.
8.7. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные документы, сведения и информацию (далее «конфиденциальная информация»), полученные ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения настоящего Договора.
9.2. Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без письменного согласия на то каждой из Сторон.
9.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 3-х (трех) лет.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любыми лицами, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела 10, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела 10 контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а так же действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.5. В случаях нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела 10, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. Прочие условия
11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
Стороны не имеют права передать обязательства по настоящему Договору третьим лицам без согласования с другой Стороной, за исключением случаев, предусмотренных законами.
11.2. Не допускается перемена Стороны по Договору за исключением следующих случаев:
11.2.1. Если новая Сторона является правопреемником старой Стороны по Договору в порядке универсального правопреемства;
11.2.2. При переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных Договором, к новому Заказчику на основании соответствующего договора.
11.3. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 12 настоящего Договора.
11.4. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), электронная почта, почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.
11.5. В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату.
Уведомление, направленное по факсу, будет считаться полученным другой Стороной с момента отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату. Уведомление, направленное по электронной почте, будет считаться полученным другой Стороной с момента поступления сообщения на электронный почтовый ящик получателя согласно данных, указанных в уведомлении о доставке.
Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
11.6. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
11.8. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.
11.9. Любые дополнения, изменения настоящего Договора действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.
11.10. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих такие изменения. Сторона, не сообщившая об изменении своих реквизитов, несет риск возникших вследствие этого негативных последствий.
11.11. В случае возбуждения в отношении Стороны дела о банкротстве, она обязана не позднее трех рабочих дней уведомить о данных обстоятельствах другую Сторону.
11.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Форма Локального сметного расчета.
Приложение № 3 – Форма акта о приемке выполненных работ.
Приложение № 4 – Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на территории АО «ОДК-ГТ»
11.13. В целях заверения содержания Договора, каждый его лист подписан (парафирован) сотрудниками Сторон:
От Подрядчика: ___________________________________________________________________
(ФИО, образец подписи)
От Заказчика: ___________________________________________________________________
(ФИО, образец подписи)
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
Акционерное общество «ОДК-Газовые турбины» (АО «ОДК-ГТ»)
Юр./почт./факт. адрес: 152914, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 16
ИНН 761 007 0114 КПП 761 001 001
ОГРН 1067610046404
р/с 4070 2810 9771 9010 1569
в Северном банке Сбербанка России
к/с 3010 1810 5000 0000 0670
БИК 047888670
Тел. (4855) 29-32-05
Факс (4855) 29-49-84
E-mail: inbox@odk-gt.ru
Ответственный исполнитель:
Тел. ___________________________
E-mail: _________________________
|
|
Заместитель генерального директора –
Управляющий директор
____________________ (О.В. Руснак)
|
Должность
_______________ (_________________)
(подпись) (ФИО)
|
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Договору подряда № ___________________ от _______________
ТЗ
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по «Техническому перевооружению системы газопотребления природным газом АО «ОДК-ГТ».
|
|
|
|
|
|
Параметр
|
Значение
|
1
|
Характеристика среды производственных помещений
|
1.1 Категория производства по пожаро- и взрывобезопасности (НПБ 105-03):
|
B1.
|
1.2 Класс взрыво- и пожаробезопасности (ПУЭ)
|
В1а
|
1.3 Категория и группа взрывоопасной смеси
|
IIA-ТЗ
|
1.4 Температура воздушной среды °С
|
17-23
|
1.5 Относительная влажность воздушной среды %
|
до 75%
|
1.6 Агенты агрессивного воздействия (газы, кислоты, масло, растворители), наименование и концентрация (мг/м3) или масса (кг)
|
пары толуола, ксилола, растворителей, краски
|
1.7 Характеристика вредных выделений (пыль, пары опасных смесей, газы): количество выделяемых вредных веществ (г/час или мг/м3) и ПДК по ГОСТ 12.1.005-88
|
Ксилол мг/м3 до 190
|
2
|
Цель выполнения работ
|
Подача газа предусматривается для целей: -отопление и горячее водоснабжение здания 98; -технологические процессы: газоснабжение окрасочно-сушильной камеры;
|
|
3
|
Технические характеристики
|
Давление газа перед блоком автоматики горелки: 15 кПа. Расчетный максимальный часовой расход газа для здания 98, м3/час
|
1158,83
|
Расчетная потребность в топливе, нм3/год
|
27779,0 тыс.
|
Расход газа, м3/час
|
1476,44
|
Среднее давление газа, P, МПа
|
0,3
|
4
|
Перечень работ
|
В рамках проектно-сметной документации на «Техническое перевооружение системы газопотребления природным газом АО «ОДК-ГТ». Производственное здание 98 (корпус 925). ГСН. I стадия проектирования». Раздел 4 «Конструктивные решения» №052-16-КР. Подраздел 6 «Система газоснабжения» №052-12-ИОС6.1 необходимо выполнить следующие виды работ:
|
|
1. Подключение внутриплощадочного газопровода выполнить от существующей заглушки на выходе газопровода из существующего ПГБ-13-2В-У1.
|
|
2. Прокладка надземного газопровода на отдельно стоящих опорах параллельно с существующим газопроводом высокого давления. Монтаж газопровода производить из стальных электросварных прямошовных труб. Диаметр труб от ПГБ до ответвления на перспективу- 219х6.0 мм. Диаметр труб от ответвления до здания 98 -159х6.0 мм.
|
|
3. Газопровод закрепить на опорах с помощью хомутов (скользящие опоры).
|
|
4. В месте подключения у существующего ПГБ на газопроводе к зданию 98 и ответвлении на перспективу установить отключающие шаровые краны.
|
|
5. Для снижения давления газа со среднего до рабочего у здания 98 установить отдельно стоящий газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя линиями редуцирования- рабочей и резервной, с двумя регуляторами давления.
|
|
6. Выполнить молниезащиту в виде отдельно стоящего стержневого молниеотвода и заземление.
|
|
7. Надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ.
|
|
8. После монтажа произвести продувку газопровода сжатым воздухом.
|
|
9. Сварные соединения подземного газопровода подвергнуть 5% контролю качества сварных стыков физическими методами (радиографирование).
|
|
10. При пересечении газопроводом автомобильной дороги и ж/д дороги выполнить 100% контроль сварных стыков.
|
|
11. Выполнить мероприятия по защите газопроводов от механических повреждений и выполнить охранную зону газораспределительных систем
|
|
12. Законченные строительством участки газопровода испытать на герметичность сжатым воздухом согласно СП 62.13330.2011.
|
|
Монтаж и эксплуатацию производить с соблюдением: - СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
|
|
|
|
5
|
Приложения
(при наличии)
|
5.1 Ведомость объемов работ. 5.2 Проектная документация на «Техническое перевооружение системы газопотребления природным газом АО «ОДК-ГТ». Производственное здание 98, 98А (корпус 925). ГСН. I стадия проектирования». Раздел 4 «Конструктивные решения» №052-16-КР. Подраздел 6 «Система газоснабжения» №052-12-ИОС6.1
|
|
|
|
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
Акционерное общество «ОДК-Газовые турбины» (АО «ОДК-ГТ»)
|
|
Заместитель генерального директора –
Управляющий директор
____________________ (О.В. Руснак)
|
Должность
_______________ (_________________)
(подпись) (ФИО)
|
|
