Договор № на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения
|
Скачать 231.46 Kb.
|
1 2
|
Договор № на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения г. Челябинск «___» _____________ 2017 г. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 7, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пилипенко Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________________., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Настоящий контракт заключается на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения. 1.2. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по передаче неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения (далее по тексту - услуга) в соответствие с Приложением № 1 (техническое задание), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 1.3. Место оказания услуги: г. Челябинск, ул. Рылеева, 10, ул. Блюхера, 89, ул. Орджоникидзе, 36, ул. Свободы, 92, ул. Свободы, 96, ул. Кузнецова,10. 1.4. Срок оказания услуги – с 01.11.2017г по 31.10.2018г.
3.1. Цена договора составляет 15 788,50 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь,50) рублей. В стоимость настоящего контракта входят все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, а также уплатой налогов, сборов и обязательных платежей. 3.2.В стоимость договора входят все затраты на связанные с оказанием услуг, затраты на оформление товарно-сопроводительных документов, погрузочно-разгрузочные работы, а также расходов на уплату налогов, сборов и обязательных платежей. 3.3.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 3.4.Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиком - рубль Российской Федерации. 3.5.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: - снижение цены договора без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; - увеличение или уменьшение по предложению Заказчика предусмотренного договором количества товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному количеству оказания услуг исходя из установленной в нем цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренного договором количества оказанных услуг Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительного поставляемого оказанной услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного договором количества оказанных услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество услуг. Оплата оказанной услуги осуществляется в течение 20 банковских дней с момента подписания акта оказания услуг.
фактур, акты оказанных услуг) или передает обоснованный отказ в приемке данных услуг.
5.1. Ответственность Заказчика: 5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 5.1.2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы- 2,5% (процента) от цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 5.1.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, которая начисляется за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены настоящего Договора или его части, если в Договоре содержится указание (разбиение) сроков и объемов поставки товара на части (этапы). 5.2. Ответственность Поставщика: 5.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет требование уплаты неустоек (штрафов, пеней). 5.2.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором- 10% (процента) от цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей 5.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 5.2.4. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком 5.3. Размер неустойки не подлежит изменению в судебном порядке. 5.4. Поставщик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика. 5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.6. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 5.7. Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. 5.8. Все возможные разногласия, связанные или вытекающие из настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 5.9. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области. 5.10. В случае выявления Заказчиком в течение всего гарантийного срока, отклонений товара по качеству, Поставщик обязан в течение 3 суток с момента его оповещения произвести его замену. При этом Поставщик возмещает причиненный Заказчику ущерб, связанный с приемом, выгрузкой, хранением, возвратом товара. 6. Обстоятельства непреодолимой силы. 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в части уплаты пени, штрафа или неустойки, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или действий другой стороны, если это будет доказано, согласно действующего законодательства РФ. 6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения таких обстоятельств с приложением документов, подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы, выданных и/или заверенных уполномоченным органом. В случае нарушения срока уведомления, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в качестве освобождения от ответственности при нарушении условий настоящего договора. 7. Порядок расторжения Договора 7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 7.2. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе исполнения Договора.
- задержка поставки товаров более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - нарушений Поставщиком условий Договора, ведущих к снижению качества товаров. 8. Дополнительные условия 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «30» ноября 2018 г. 8.2. Разногласия, возникающие между сторонами при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются путем переговоров. 8.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
|
1 2
Похожие:
 |
Инструкция по участию в открытом запросе предложений. 6 Заказ на... Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения |
|
Управление федерального казначейства по ульяновской области утверждаю Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование ранее установленного в Управлении Федерального казначейства по... |
|
Документация об аукционе №50-223/ЭА/2018 утверждаю директор Федерального... Электронный аукцион с целью заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских... |
 |
Техническое задание на поставку антивирусного программного обеспечения для нужд ОАО «тоск» ... |
|
Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских)... Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации... |
|
Документация об аукционе в электронной форме (электронный аукцион)... Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
|
I. общие положения Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных прав (простые неисключительные лицензии) на антивирусное программное... |
|
Техническое задание на передачу неисключительных прав (лицензий) на использование Целью закупки является передача неисключительных прав (лицензий) на использование дополнительного функционала автоматизированной... |
|
Техническое задание Оказание услуг по продлению имеющихся лицензий Наименование услуг: Оказание услуг по продлению имеющихсялицензий антивирусного программного обеспечения Kaspersky для нужд оау «Центр... |
|
Ульяновский государственный технический университет Фз "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на право заключения гражданско-правового договора на оказание... |
|
Техническое задание на поставку антивирусного программного обеспечения... Предмет договора: Поставка антивирусного программного обеспечения для нужд ООО «ук «волма»» согласно спецификации |
|
О заключении соглашения на оказание услуг связи для физических лиц Оператором договор на оказание телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных, и принявшим настоящую публичную оферту... |
|
На поставку антивирусного программного обеспечения |
|
Сублицензионный договор на использование программного обеспечения и его техническое обслуживание |
|
Содержание ... |
|
Договор оказания услуг по передаче электрической энергии Заказчика, принятых им на основании заключаемых с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями) договоров оказания... |