Скачать 4.97 Mb.
|
Ответственность сторон 7.1. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и/или иными лицами в соответствии с действующим законодательством за свою деятельность по договору, в том числе имущественную ответственность. 7.2. В случае непредставления по вине Заказчика документов, указанных в пункте 4.1.1 договора в установленные договором сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Заказчика. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения договора. 7.3. За нарушение срока начала выполнения работ и срока окончания выполнения работ по договору Подрядчик уплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга неустойку (пени) в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента его фактического исполнения. 7.4. В случае обнаруженных недостатков при приемке работ либо их обнаружения в ходе работ или в процессе эксплуатации объекта Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить недостатки. 7.5. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга неустойку (пени) в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента его фактического исполнения. 7.6. Уплата штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика в установленном порядке. 7.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по договору в натуре. 7.8. Истечение срока договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора также от ответственности за его нарушение. 7.9. В случае отказа от исполнения договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора. 7.10. В случае любого из перечисленных нарушений по договору Заказчик вправе взыскать сумму пени и штрафных санкций с обеспечения исполнения договора в бесспорном порядке. Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты исполнителю договора суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) по решению Заказчика. 7.11. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.
8.1. Договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, установленным действующим законодательством. 8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего договора: 8.2.1. Оказание ненадлежащего качества или с недостатками услуг, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 8.2.2. Нарушение сроков исполнения обязательств по договору. 8.3. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и внесены в единый реестр контрактов и договоров для заказчиков всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 8.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2013 г. 9.2. Договор подлежит обязательной регистрации в едином реестре контрактов и договоров для заказчиков всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение 3 рабочих дней письменно известить другие стороны о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
11.1. Споры, возникающие при исполнении договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 11.2. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 11.3. Все, что не урегулировано договором, регулируется действующим законодательством. 11.4. Обеспечение исполнения договора составляет 88 888,35 руб., представлено в виде _____________________________________________________________________. 11.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. 11.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 к договору № __________________________________ от _________2013 г. Сметная документация Приложение № 2 к договору № __________________________________ от _____________2013 г. План график выполнения работ
Приложение № 3 к договору № __________________________________ от _____________2013 г. Товары и материалы, использующиеся при выполнении работ.
|
Документация об аукционе в электронной форме Приложение №2 к информационной карте – Рекомендуемые формы для подачи первых и вторых частей заявок |
Работа заказчика на электронной площадке «Сбербанк-аст». Управление аукционом По истечении срока окончания подачи заявок дальнейшая работа заказчика происходит на электронной площадке (далее- эп): рассмотрение... |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном а Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок |
Аукционная документация Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе и порядок проведения аукциона |
||
Документация о запросе цен с проведением предварительной квалификации... Документация о запросе цен на поставку систем телевизионного наблюдения. Запрос цен №91-09-0514-зц |
Мп документация на проведение открытого Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.... Фку «ЦХисо умвд россии по Белгородской области» государственного контракта на поставку автомобильных шин для нужд фку «ЦХисо умвд... |
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора... «Инструкции значений символов, используемых при заполнении первых частей заявок» 4 |
||
Закона определяет двуединую задачу, решаемую им. Во-первых, это установление... Во-первых, это установление механизма реализации закреплённого ст. 43 Конституции России права каждого на образование, а во-вторых,... |
Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 644 Приложение №4 645 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки 421 |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 631 Приложение №4 632 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки 411 |
Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 544 Приложение №4 545 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки 319 |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 641 Приложение №4 642 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки 421 |
Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 24 Приложение №4 25 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки 9 |
||
О возникновении и функционировании акционерных обществ интересна... Во-первых, мой отец работает с акциями, во-вторых, я сам достаточно много знаю о функционировании акционерных обществ и, в-третьих,... |
Темы выпуска: ▪ Издательско-образовательная деятельность в фокусе... Он отметил, что помощь родителей «должна быть, во-первых, добровольной, а во-вторых, не касаться обеспечения организации учебного... |
Поиск |