4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ - 1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме


Название1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме
страница4/8
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществлять отгрузку Оборудования.

4.2. Поставка Оборудования осуществляется на основании Заявок Заказчика, в которых указывается количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость Оборудования и Грузополучатель (ли).

4.3. Заявки Заказчик направляет Поставщику по средствам электронной связи по адресу:_______________ с единовременным уведомлением по телефону, указанному в реквизитах Поставщика и направлением оригинала Заявки на почтовый адрес Поставщика или передачей Заявки нарочно уполномоченному представителю Поставщика.

Дата отправки Заказчиком Заявки по указанному адресу электронной почты является датой получения Заявки Поставщиком. В случае неисправности электронной почты Поставщик в течение одного рабочего дня обязан уведомить о такой неисправности Заказчика и обеспечить иной способ направления Заявок, в противном случае Заявка Заказчика направленная на неисправную электронную почту считается принятой и подлежащей к исполнению.

Полномочия представителя Поставщика получившего Заявку нарочно должны подтверждаться доверенностью, предоставляемой Заказчику по требованию.

Полномочия лица, подписавшего Заявку Заказчика должны подтверждаться доверенностью, предоставляемой Поставщику по требованию, за исключением случаев подписания Заявки лицом, имеющим право действовать без доверенности.

4.4. Поставщик обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Приложении № 3, если иной срок не согласован Сторонами в письменной форме.

4.5. Поставка Оборудования осуществляется путем отгрузки Оборудования Поставщиком по адресу (адресам) Грузополучателя, указанным в Приложении № 2.

4.6. До даты поставки Поставщик обязуется уведомить Грузополучателей о готовности отгрузить Оборудования по средствам электронной связи по адресам, указанным в Приложении № 2.

4.7. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования.

4.8. Приемка Оборудования по количеству, качеству, комплектности, упакованости и т.д. производится Грузополучателем в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложение № 1 – Перечень оборудования, Заявки и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

4.9. Приемка Оборудования по комплектности и видимым недостаткам путем визуального осмотра производятся Грузополучателем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Оборудования.

4.10. В случае обнаружения несоответствия Оборудования согласованным Сторонами условиям, Грузополучатель в течение 2 (двух) рабочих дней информирует об этом Поставщика, с предоставлением акта недостатков (в электронном виде на электронную почту), выявленных в ходе приемки товара.

Поставщик обязуется доукомплектовать Оборудование либо заменить его качественным Оборудованием в течение срока указанного в акте недостатков и определенному согласно Приложению № 3.

Расходы, связанные с доукомплектованием Оборудования, заменой Оборудования (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.

Если Поставщик в установленный срок не укомплектует Оборудование или не заменит его качественным Оборудованием, Грузополучатель вправе отказаться от Оборудования.

Частичная поставка Оборудования допускается только с согласия Заказчика.

4.11. Поставщик обязан одновременно с Оборудованием передать Грузополучателю для подписания оригинал товарной накладной по форме ТОРГ–12, счет-фактуру, руководство по эксплуатации и другие сопутствующие документы.

Товарная накладная по форме ТОРГ-12 оформляется Поставщиком в 3 (трёх) экземплярах по одной для каждой из Сторон и один экземпляр для Грузополучателя.

4.12. Обязанность Поставщика передать Оборудование Грузополучателю считается исполненной в момент приемки Оборудования Грузополучателем и подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Поставщик обеспечивает в каждом документе, подтверждающем передачу Оборудования Грузополучателю, наличие ссылки на настоящий Договор.

4.13. После подписания Грузополучателем Товарной накладной Заказчик обеспечивает отправку Грузополучателем в адрес Поставщика 2 (двух) экземпляров подписанной Товарной накладной.

Полномочия лиц, подписавших Товарную накладную по форме ТОРГ-12 должны подтверждаться доверенностью.

4.14. Все риски случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, а также право собственности на Оборудование переходят от Поставщика к Заказчику с момента, когда в соответствии с условиями Договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Оборудования Грузополучателю.

4.15. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Оборудования, поставка которого просрочена более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней от срока поставки, указанного в Приложении № 3 настоящего Договора, и расторгнуть Договор с правом требования возмещения убытков от Поставщика.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

5.1. Оборудование должно быть упаковано и маркировано в соответствии с требованиями действующих ГОСТов для данного вида Оборудования и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующего Оборудования. Год выпуска Оборудования должен быть не ранее 2016 г.

5.2. Отдельные партии Оборудования должны быть упакованы в отдельные упаковки.

5.3. Упаковка Оборудования после её вскрытия должна исключать возможность восстановления упаковки без следов вскрытия.

5.4. Упаковка оборудования должна быть приспособлена к погрузке и разгрузке как механическим, так и ручным способом.

5.5. Поставщик обязуется составить и передать Грузополучателю в момент передачи Оборудования упаковочные листы на каждую упаковку Оборудования. В упаковочных листах должны быть указаны номер Договора, наименовании и адрес Поставщика, наименование единиц Оборудования, количество упаковочных мест, иные сведения.

5.6. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Оборудования по его назначению является обязательное подтверждение соответствия Оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Поставщик обязуется в момент передачи оборудования Грузополучателю передать ему сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие Оборудования указанным сведениям.

Указанные документы должны быть предоставлены Грузополучателю, в виде заверенных копий, а в установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – в подлиннике. Если указанные документы составлены не на русском языке, Поставщик вместе с оригиналами предоставляет Грузополучателю документы, переведенные на русский язык в установленном законом порядке.

5.7. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Оборудования по его назначению является государственная регистрация, Поставщик обязуется оказать содействие Заказчику.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Документы, относящиеся к Оборудованию и подтверждающие качество Оборудования, должны быть переданы Грузополучателю, одновременно с Оборудованием, если иное не согласовано Сторонами письменно.

6.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование, включая все его составные части, не будет бывшим в использовании, будет пригодным для использования в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к такому Оборудования в течение сроков, указанных в Приложении № 1 к Договору с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ–12.

6.3. Поставщик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в Оборудовании в течение гарантийного срока, или осуществляет замену Оборудования, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Грузополучателем правил эксплуатации Оборудования или его хранения.

6.4. Устранение дефектов или замена Оборудования производится в 20-дневный срок после получения сообщения Заказчика или Грузополучателя о выявленных дефектах, если иной разумный срок не будет определен дополнительно письменным соглашением Сторон.

6.5. Расходы, связанные с устранением дефектов в течение гарантийного срока, возникших не по вине Заказчика или Грузополучателя, или заменой Оборудования (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения Договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой Стороны.

7.3. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те работники, которые непосредственно связаны с исполнением Договора, за исключением предоставления всех необходимых сведений по исполнению настоящего Договора собственникам (учредителям) Заказчика, контролирующим Заказчика органам/службам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков поставки Оборудования Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок, указанный в Заявке Оборудования за каждый день просрочки.

8.2. За недопоставку Оборудования Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного в срок, указанный в Заявке Оборудования за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков перечисления денежных средств по настоящему Договору Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и счёта на уплату неустойки или иных штрафных санкций, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента её получения.

8.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу Оборудования вследствие некачественной и/или ненадлежащей тары, упаковки и транспортировки.

8.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. В рамках настоящего Договора ст. 317.1 ГК РФ не подлежит применению до истечения срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8.8. При расторжении Договора по инициативе Заказчика упущенная выгода Поставщику возмещению (взысканию) не подлежит.

8.9. При неисполнении требований п. 3.12 настоящего Договора Поставщик обязан возместить (уплатить) Заказчику размер налога на добавленную стоимость, уплаченному Заказчиком по настоящему Договору и подлежащего возврату согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия органов государственной власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательства, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

9.3. Срок выполнения обязательства по настоящему договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Стороны проводят сверку взаимных расчетов и погашение имеющейся задолженности друг перед другом.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение календарного года, а в части оплаты и поставки оборудования по Заявкам до полного исполнения обязательств.

11.2. После вступления настоящего Договора в силу все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11.3. Изменение и дополнение условий настоящего договора, его расторжение допускается по взаимному письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда настоящим Договором и/или действующим законодательством предусмотрено одностороннее изменение условий Договора, односторонний отказ от его исполнения или расторжение Договора в одностороннем порядке.

11.4. Под соглашением в письменной форме об изменении и дополнении настоящего Договора понимается соглашение, оформленное в виде приложения к настоящему Договору, подписанное уполномоченными на то лицами Сторон.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

12.3. Заявки на поставку Оборудования являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.5. Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, не признается находящимся в залоге у Поставщика.

12.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты на момент его расторжения.

12.7. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора или вытекающие из него, должны направляться Сторонами непосредственно друг к другу по указанным в Договоре адресам.

12.8. При переименовании, реорганизации, ликвидации Стороны по настоящему договору, а также при изменении ее почтовых, расчетных (банковских) реквизитов она должна в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, известить об этом другую Сторону.

12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение № 1 – Перечень оборудования;

13.2. Приложение № 2 – Реквизиты грузополучателей;

13.3. Приложение № 3 – Сроки поставки;

13.4. Приложение № 4 – Форма Заявки;

13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconОб открытом аукционе в электронной форме «Продажа уцененного товара»....
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconТребования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе...
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,...

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconИнструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме II
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,...

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме icon1. термины и определения, используемые в документации об открытом аукционе в электронной форме
Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconИнструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной...
Фз «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения...

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме на поставку...
I. инструкция о подготовке заявок для участия в открытом аукционе в электронной форме 3

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconИнструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной...
Фз «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения...

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconИнструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной...
Фз «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения...

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Аукцион. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения...
Наименование сведений, содержащихся в документации об открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconСведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме
Документация открытого аукциона в электронной форме на поставку перикардиоцентезного набора для нужд гауз «гкб им. Н. И. Пирогова»...

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. общие сведения об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск