ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ (проект)
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей импортного и отечественного производства для нужд КГБУЗ «Спасская ЦРП»
Спасский район, с. Спасское «___ » _________ 201_ г.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Спасская центральная районная поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сухих Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки способом проведения электронного аукциона (Протокол ___________ от «___» _________ 2015г. № _), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет настоящего контракта
В целях обеспечения нужд Заказчика Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей импортного и отечественного производства для нужд краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Спасская центральная районная поликлиника» (далее –Услуги).
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные надлежащим образом услуги в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, содержание и объем, состав отчетной документации, а также последовательность действий при оказании услуг и другие условия определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Работы, услуги выполняются с использованием комплектующих, запасных частей, деталей, узлов и агрегатов по цене согласно Приложению № 2 к настоящему контракту. Исполнитель оказывает услуги с применением своих материалов и своими инструментами.
Работы, услуги по настоящему контракту выполняются в соответствии с заявочным листом (Приложение № 3 к настоящему контракту).
2. Цена Контракта и порядок расчетов
Цена контракта составляет _________________ руб. (сумма прописью)
Стоимость запасных частей и материалов, складывается из количества запасных частей, используемых в ходе ремонта автотранспорта, по цене каждой запчасти согласно спецификации (Приложение № 2).
Стоимость одного нормо-часа составляет ________ руб. (сумма прописью)
Оплата оказанных услуг осуществляется исходя из стоимости одного нормо-часа и количества фактически затраченных нормо-часов на оказание услуги.
В цену контракта входят все расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе стоимость расходных материалов, запчасти, страхование, оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
-
Услуги должны оказываться собственными силами без привлечения субподрядчиков.
Цена Контракта на весь срок оказания услуг является твердой.
При исполнении Контракта изменение его существенных условий контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактов объемов услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.
-
Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется по цене единицы услуги, указанной в Контракте, исходя из объема фактически оказанных Исполнителем по заявке Заказчика услуг и по цене каждой запасной части, указанной в Контракте, исходя из количества запасных частей, использованных при оказании услуг, в размере, не превышающем цены Контракта, указанной в пункте 2.1.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки услуг к настоящему Контракту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки.
3. Сроки и порядок оказания услуг
-
3.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.2. Сроки оказания Услуг: услуги оказываются с момента заключения контракта до полного его исполнения по заявкам Заказчика.
3.3. Услуги по настоящему Контракту оказываются на станции технического обслуживания Исполнителя, расположенной по адресу: ________________________________________________.
3.4. Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.
4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении оказанных услуг.
4.2.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика (запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или) мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель (в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Принять, осмотреть, выполнить полную диагностику технических или иных узлов и агрегатов по требованию Заказчика и оформить необходимые документы в двух экземплярах (акт экспертного обследования).
5.1.2. Производить качественное техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.1.3. Обеспечить сохранность автомобиля с момента их передачи Исполнителю на ремонт по акту приемки-передачи автомобиля, до момента их передачи Заказчику по окончании оказания Услуг по акту приемки-передачи (возврата) автомобиля.
5.1.4. Оказать Услуги в соответствии с требованиями государственных стандартов, с требованиями, установленными эксплуатационной документацией Изготовителя.
5.1.5. Оказать Услуги в сроки, согласованные с Заказчиком. По окончании оказания Услуг уведомлять Заказчика по телефону в течение одного рабочего дня.
5.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки по ремонту предоставленного автомобиля в период гарантийного срока в согласованные с Заказчиком сроки.
5.1.7. Приостановить оказание Услуг до получения указаний Заказчика и уведомить о приостановлении оказания Услуг Заказчика по телефону в течение одного рабочего дня, если в процессе оказания Услуг обнаружится неисправность, устранение которой не предусмотрено Заявкой и (или) неустранение которой затрудняет или делает невозможным/нецелесообразным продолжение оказания Услуг, а также может повлиять на качество, стоимость и сроки оказанных Услуг. Срок оказания Услуг в данном случае может быть увеличен на период согласования Заказчиком данных Услуг.
5.1.8. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.
5.1.9. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом настоящего контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения настоящего Контракта.
5.1.10. Произвести доставку технически неисправного автотранспорта (невозможность доставки автотранспорта своим ходом) до станции технического обслуживания своими силами и за свой счет по заявке Заказчика в течение суток.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки исполнения обязательств.
При ремонте Исполнитель оставляет у себя и в дальнейшем утилизирует отработанные масла, жидкости, замененные узлы и агрегаты автотранспортных средств Заказчика.
5.3. Заказчик обязуется:
Предоставлять за свой счёт принадлежащие ему автотранспортные средства в распоряжение Исполнителя для оказания услуг в сроки указанные Исполнителем.
При оформлении акта экспертного обследования указать все неисправности, которые необходимо устранить по мнению Заказчика.
Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
Назначить ответственного представителя по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему Контракту.
Уведомлять Исполнителя о приостановлении, уменьшении или прекращения финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.
5.4. Заказчик вправе:
Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.
Проверять соблюдение сроков совершения действий при оказании услуг срокам, установленным в задании на оказание услуг, а также качество оказываемых услуг в любое время.
Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
Представитель Заказчика вправе присутствовать на территории Исполнителя во время оказания Услуг и следить за ходом оказываемых Услуг.
-
Качество и гарантия качества услуг
Качество оказываемых Исполнителем Услуг, допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к Услугам соответствующего рода, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.
Исполнитель может принять на себя по Контракту обязанность оказать Услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
На все ремонтные работы устанавливаются следующие гарантийные сроки:
- на кузовные работы сроком не менее 6 месяцев;
- на слесарные работы сроком не менее 1-го месяца;
- на электротехнические работы сроком не менее 1-го месяца;
- на установленные во время ремонта запасные части, узлы и агрегаты в соответствии с установленным гарантийном сроком завода-изготовителя (но не менее 6 месяцев).
6.4. Указанные сроки исчисляются с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи Услуг.
6.5. Претензии не принимаются, если неисправность или выход из строя агрегата (узла, детали) являлись следствием нарушений Заказчиком руководства по эксплуатации автомобиля.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы и составляет ____ руб. (сумма прописью), определяемой в следующем порядке:
- 2,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. рублей;
- 2 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;
- 1,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;
- 0,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц-В) x С, где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК x 100 %, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы и составляет ______ руб. (сумма прописью), определяемой в следующем порядке:
- 10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. рублей;
- 5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;
- 1 % от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;
- 0,5 % от цены контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
7.6. Исполнитель несет ответственность за убытки, связанные с повреждением товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
7.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
8.2.2. Неоднократного нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 %1 начальной (максимальной) цены Контракта и составляет ____руб. (сумма прописью). Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, которое распространяется на период действия Контракта.
9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Поставщиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на срок исполнения обязательств по Контракту.
9.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику, с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
|
